КОНТРАКТ № _______________
Поставка расширительных баков в котельную
г. Москва «___» ___________ 20___ г.
), , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и ______________, в лице _____________, действующего на основании ___________, именуемого в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 01.01.2001 N 44-ФЗ (далее - Закон о контрактной системе), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
Предмет Контракта
1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется поставить Заказчику товар по адресу: ________________________________________________, согласно спецификации, указанной в приложении №1 (далее – Товар), являющейся неотъемлемой частью Контракта, в сроки установленные Контрактом, а Заказчик принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Сроки поставки товара: с 01.04.2018 г. по 30.04.2018 г. включительно.
Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик:
- обязуется оплатить поставленный Товар в соответствии с разделом 4 Контракта;
- консультирует Поставщика по вопросам выполнения заказа;
- принять Товар в порядке, установленном Контрактом;
- в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения;
- вправе в случае просрочки поставки Товара отказаться от него и от дальнейшего исполнения настоящего Контракта, заранее уведомив Поставщика в 5-ти дневный срок.
2.2. Поставщик:
- обязуется осуществить поставку товара в течение срока, указанного в п. 1.2 Контракта.
- производит поставку, в том числе доставку и разгрузку Товара, в любое удобное для Заказчика время, в количестве, предусмотренном в Спецификации (Приложение );
- обязуется в течение гарантийного срока по первому требованию Заказчика устранить дефекты, выявленные в процессе эксплуатации Товара;
- обязуется по требованию Заказчика в кратчайшие сроки предоставить информацию о реализации настоящего Контракта;
- обязуется самостоятельно приобрести материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта.
3. Порядок приёмки Товара
3.1. Поставка Товара производится с оформлением товарных накладных (Торг-12) счет и счет фактуры в 2-х экземплярах. Поставляемый Товар должен быть новым, соответствовать ГОСТ, иметь сертификат соответствия.
Поставщик вправе осуществить досрочную поставку Товара при наличии у него письменного (письмо, факс, телеграмма и т. п.) согласия Покупателя.
3.2. Переход права собственности на Товар от Поставщика к Заказчику происходит в момент передачи Товара к Заказчику.
3.3. В случае несоответствия результатов поставки Спецификации (Приложение ), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, или нарушения сроков поставки, сторонами составляется двусторонний акт, фиксирующий несоответствия. Претензии о ликвидации несоответствия поставок заданию должны быть предъявлены Заказчиком в течение 3 рабочих дней после подписания акта. Поставщик обязан произвести устранение несоответствия результатов поставки без дополнительной оплаты.
Гарантии качества
4.1. Гарантии качества распространяются на весь объем поставленного Товара по Контракту.
4.2. Срок предоставления гарантий качества на Товар устанавливается 24 месяца с даты передачи Товара Заказчику.
4.3. Если в гарантийный период обнаружатся недостатки (дефекты) переданного Товара, то Поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Поставщик обязан прибыть к Заказчику не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов).
4.4. При отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков (дефектов) Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы.
Цена Контракта и порядок расчетов
5.1. Цена Контракта составляет 99 896 (девяносто девять тысяч восемьсот девяносто шесть) руб. 00 коп., с учетом НДС 18% - 15 238.37 (пятнадцать тысяч двести тридцать восемь) руб. 37 коп. и включает в себя стоимость всех затрат, связанных с исполнением настоящего Контракта, в том числе транспортные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
5.2. Цена контракта включает в себя доставку товара Заказчику по адресу: ______________________________________________________________________________________________
5.3. Оплата за поставленный товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании выставленного счета и товарных накладных в течение 30 банковских дней после их подписания Сторонами.
В случае изменения расчетного счета, Поставщик обязан в течение трех дней письменно уведомить об этом Заказчика.
5.4 Превышение Поставщиком стоимости исполнения обязательств по настоящему Контракту, происшедшие по вине Поставщика, оплачиваются последним за свой счет.
5.5.Обязательство по оплате поставленного Товара, считается исполненным Покупателем с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Срок и прекращение действия Контракта
6.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2018 г.
6.2. Контракт, может быть, расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
Ответственность сторон
7.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации .
7.2. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации 30.08.2017 № 000, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком.
7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации 30.08.2017 № 000.
7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Прочие условия
8.1. Споры, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе реализации настоящего Контракта, решаются путем переговоров сторон. При недостижения согласия, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Все претензии по выполнению условий настоящего Контракта должны заявляться Сторонами в письменной форме.
8.2. Права и обязанности по настоящему Контракту не могут передаваться третьим лицам.
8.3. При изменении законодательства или принятии соответствующих решений Сторонами, Контракт подлежит приведению в соответствие в месячный срок.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту совершаются сторонами в письменном виде и оформляются надлежащим образом. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего Контракта, являются его неотъемлемой частью.
8.5. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном п. 3.1.8 Постановления Правительства Москвы от 01.01.2001 N 67-ПП «О системе закупок города Москвы.».
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик: ________________/____________/ м. п. | Поставщик: Юридический адрес: 125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, корп. 2 стр. 1, пом. 301 Фактический (почтовый) адрес: 125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, корп. 2 стр. 1, офис 26, 29 / Р/с 40702 810 6021 9000 0766 в АО «АЛЬФА-БАНК» 810 2000 0000 0593 тел./факс: +7 (495) 481-22-23 Email: *****@***ru Генеральный директор ________________/ / |
Приложение к Контракту №_____________ от «___» _____________ 20__г. |
Спецификация
№ | Наименование товара | Кол-во | Ед. | Стоимость за ед., вкл. НДС, руб. | Общая стоимость, вкл. НДС, руб. |
1 | Расширительный бак 800 литров для отопления серый reflex N 800 | 2 | шт. | 49 948,00 | 99 896,00 |
Итого: | 99 896,00 |
ЗАКАЗЧИК /__________________/____________/ «_____»_______________ 20__г. М. П. | ПОДРЯДЧИК Ген. директор
/__________________// «_____»_______________ 20__г. М. П. |
