Контракт

Контракт № ____

г. Москва  «___» ________ 2017 года

______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующей на основании ___________________, с одной стороны, Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице И. о. Главного врача , действующего на основании устава и приказа Роспотребнадзора /о от 01.01.2001г, с другой стороны (далее стороны), в соответствии с требованиями Федерального закона -ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от «____» __________ 2017г. № ________заседания Единой комиссии Заказчика, заключили настоящий Контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке и изготовлению образцов для внешнего контроля качества исследований – воды по показателям безопасности МСИ (3 этап 2017 года) (далее – Работы), согласно техническому заданию Заказчика (Приложение ) и Спецификации (Приложение ), являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1 принять результаты работ.

2.1.2. Своевременно и в полном объёме произвести с Подрядчиком расчеты за выполненные работы.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Выполнить работы в установленный в п. 3.1. Контракта срок.

2.2.1. Качество и объём Работ должны отвечать установленным нормативно-техническим требованиям и требованиям обычно предъявляемым к такому виду Работам.

2.3. Местом исполнения обязательства Подрядчика по передаче образцов является помещение Заказчика, расположенное по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, 19А.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ и поставки образцов в течении 10 (десяти) календарных дней с даты подписания контракта.

3.2. По завершению выполнения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику два экземпляра Акта сдачи-приёмки работ по изготовлению образцов, паспорта образцов с указанием сведений в соответствии с техническим заданием Заказчика (Приложение ) и Спецификации (Приложение ).

3.2.1. Подрядчик предоставляет Заказчику паспорт на образцы и лабораторного подтверждения концентрации контаминантов и отсутствия патогенной микрофлоры в лаборатории, аккредитованной в установленном порядке.

3.2.2. Подрядчик передает Заказчику образцы для контроля в МСИ в соответствии с условиями настоящего контракта и надлежаще оформленным актом передачи ПБА.

3.3. Уполномоченный представитель Заказчика обязан проверить количество и качество принимаемых образцов для контроля в МСИ, и их соответствие условиям настоящего контракта в следующем порядке:

3.3.1. По количеству – согласно полученных образцов при их пересчете в месте передачи на соответствие количеству, указанному в настоящем контракте.

3.3.2. По качеству – согласно условиям настоящего контракта, требованиям нормативно-технической документации на образцы для контроля в МСИ и (или) обычно предъявляемым требований к такого рода образцам. Претензии по качеству образцов для контроля в МСИ могут быть предъявлены Заказчиком Подрядчику в течение 2 (двух) месяцев с момента подписания Сторонами накладной по форме ТОРГ-12.

3.3.3. В случае выявления несоответствия количества и (или) качества образцов для контроля в МСИ условиям настоящего контакта, Заказчик незамедлительно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет Подрядчика с даты выявления несоответствия в пределах сроков, установленных для приемки по количеству и качеству.

3.3.4. Подрядчик, получив уведомление Заказчика о несоответствии поставленных образцов для контроля в МСИ по количеству, обязан восполнить недопоставленное количество образцов в течение 2 (двух) дней, доставка которого до места передачи, указанного в п. 2.3. настоящего контракта, осуществляется силами и средствами Подрядчика.

3.3.5. Подрядчик, получив уведомление Заказчика о недостатках поставленных образцов по качеству, обязан в течение 2 (двух) дней заменить поставленные образцы образцами надлежащего качества.

3.4. В случае передачи Подрядчиком образцов для контроля в МСИ не соответствующих условиям настоящего контракта, Заказчик вправе отказаться от их принятия и оплаты, а если образцы оплачены, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

3.4.1. В случае если Подрядчик передал Заказчику наряду с образцами для контроля в МСИ, ассортимент которых соответствует условиям настоящего контракта, образцы с нарушением условия об ассортименте, Заказчик вправе по своему выбору:

- принять образцы, соответствующие условию об ассортименте, и отказаться от остальных образцов;

- отказаться от всех переданных образцов;

- потребовать заменить образцы, не соответствующий условию об ассортименте, образцами в ассортименте, предусмотренном настоящим контрактом.

3.5. Выполнение работ по настоящему контракту подтверждается Актом сдачи-приёмки работ (в дальнейшем по тексту - Акт) (Приложение ), который подписывается уполномоченными представителями Сторон.

3.6. Акт составляется Подрядчиком и направляется Заказчику не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с момента выполнения работ.

3.7. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего Акта подписать и вернуть Акт Подрядчику или направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта.

3.8. Право собственности на образцы для внешнего контроля качества исследований – воды по показателям безопасности переходит к Заказчику после подписания формы ТОРГ -12.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость Работ определяется Спецификацией (Приложение ), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта. Цена является твердой и пересмотру не подлежит.

4.1.1. Общая стоимость Работ составляет __________ (_________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% - __________ (____________) рублей _____ копеек (НДС не указывается, если Подрядчик не является плательщиком НДС). Указанная стоимость включает в себя расходы на изготовление образцов для контроля в МСИ, налоги, сборы и иные обязательные платежи, а также погрузку, разгрузку образцов для контроля в МСИ в помещениях Заказчика, транспортные и накладные расходы и прочие издержки Подрядчика, установленные законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик производит расчеты с Подрядчиком путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет, указанный Подрядчиком в настоящем контракте, платежными поручениями. Валюта расчетов российский рубль.

4.2.1. Расчеты производятся в следующем порядке – Заказчик производит оплату 100% выполненных работ Подрядчиком в течение 45 (Сорока пяти) банковских дней на основании акта сдачи-приёмки работ, накладной (по форме ТОРГ-12, подписанных обеими сторонами в соответствии с разделом 3 настоящего контракта, и предоставленного Подрядчиком счёта на выполненные работы. На выполненные работы предоставляется счёт-фактура в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в случае если Подрядчик является плательщиком НДС. Документы, являющиеся основанием для расчетов между сторонами, должны быть оформлены в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. При установлении несоответствия в данных документах, Заказчик устно извещает об этом Подрядчика, и срок расчетов продлевается на весь период, необходимый Подрядчику для устранения несоответствия и предоставления Заказчику документов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Расчеты считаются произведенными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.  Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

5.2. В случае просрочки исполнения либо неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату штрафной неустойки в размере 5 %, предусмотренной пунктом 4.1.1. настоящего контракта, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты штрафной неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Штрафная неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Подрядчик освобождается от уплаты штрафной неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.3. Существенными условиями контракта являются сроки выполнения работ (установленные в п. 3.1) и выполнение работ в полном объеме, т. е. полная поставка, предусмотренная Техническим заданием количество образцов.

  5.4. В случае ненадлежащего исполнения обязательств и нарушения существенных условий контракта Подрядчиком, уплачивается штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 10% от стоимости Контракта, установленном в п.4.1.1. который составляет ________________________ рублей _____копеек (_______________руб. ___ коп.)

6. АРБИТРАЖ

6.1. Стороны примут все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта, были урегулированы путем переговоров.

6.2. В случае если спор не будет урегулирован сторонами путем переговоров, то такой спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в установленном законом порядке.

6.3. Все споры и разногласия разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, эмбарго, война или военные действия, революция, контрреволюция и т. д., правительственные и иные законодательные акты, запрещающие действенность по контракту, возникшие после его заключения. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияет на исполнение обязательства в срок, установленный в контракте, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств обязана немедленно, не позднее 3 (трех) календарных дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме уведомить другую сторону. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены соответствующими актами уполномоченных государственных органов Российской Федерации или организацией соответствующей страны. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обстоятельства.

7.3. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1 настоящего контракта, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего контракта, направив Подрядчику письменное уведомление об отказе от исполнения настоящего контракта, с указанием причин такого отказа. В случае достижения соглашения, сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу решения суда. В случае одностороннего отказа от исполнения контракта Сторона, принявшая такое решение,  в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещает на официальном сайте и направляется подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчику, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение другой стороной подтверждения о его вручении. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения контракта. Сторона обязана отменить свое решение о расторжении контракта, если контрагент в течение 10 дней с даты его уведомления устранит нарушения, послужившие основанием для принятия такого решения. В случае, если подрядчик повторно нарушил обязательства по Контракту, сторона, принявшая решение о расторжении контракта действует в соответствии с п.8.4. настоящего контракта. Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке:

- при снижении качества выполняемых работ,

- в результате нарушения Подрядчиком условий контракта;

- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения выполнения работ.

8.8. Любые изменения настоящего контракта действительны только в том случае, если они предусмотрены законодательством Российской Федерации, зафиксированы в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.9. Подрядчик не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьей стороне.

8.10. По всем вопросам, возникающим в связи с исполнением настоящего контракта, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до «30» сентября 2017 года, а в части финансовых, гарантийных и штрафных обязательств - до момента полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему контракту.

9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

9.3. Стороны признают юридическую силу факсимильных сообщений. Сторона, направившая факсимильное сообщение обязана направить в адрес другой Стороны оригинал сообщения, в течение двух дней с момента отправления факсимильного сообщения.

9.4. Сторона при изменении банковских реквизитов, юридического адреса, номеров телефонов, электронного адреса обязана уведомить другую Сторону об этом в течение 5 (пяти) рабочих дней.

9.5. Настоящий контракт составлен на русском языке в двух экземплярах. Один экземпляр для Подрядчика, один экземпляр для Заказчика. Все экземпляры настоящего контракта имеют равную юридическую силу.

9.6. Приложения: № 1 Спецификация;

  № 2 Техническое задание;

  № 3 Форма Акта сдачи-приемки работ (Образец).

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК: ____________«________________» Юридический адрес: ___________________________ ___________________________ ИНН/КПП___________________ р/с ________________________ в__ к/с ________________________ БИК _______________________ ОКТМО_____________________ ОКПО ______________________ Дата постановки на учет в налоговую инспекцию___________________ Тел. факс ____________________ Эл. адрес______________________ _______________/____________ / М. П.

ЗАКАЗЧИК: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора) 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 19А. , ГУ Банка России по ЦФО U43640 УФК по г. Москве И. о. Главного врача ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора ______________//   М. П.

Приложение

к контракту № ____

от «___» ________ 2017 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование работ	Кол-во,	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб., в т. ч. НДС 18%
ИТОГО:

*заполняется в соответствии с техническим заданием и котировочной заявкой.

Подрядчик ______________/____________/  М. П.

Заказчик: И. о. Главного врача ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора _______________/

Приложение

к контракту № ________

  от «_____» _________2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№п. п.	Наименование товара (при наличии информации о товаре российского происхождения, являющимся эквивалентом товару, происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств, необходимо также  указать товарный знак российского производителя: Товарный знак + товарный знак Российского происхождения + эквивалент)	Требования к качеству, техническим характеристикам товара,  требования к его безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, комплектации, требованию к остаточному сроку годности, сроку и условиям  хранения, требования к размерам, упаковке, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика, передаваемая вместе с товаром документация.	Цена за единицу товара с учетом НДС	Количество	Итого, начальная (максимальная) цена	1.Основание для поставки (заявка т. п.) 2. Срок (период) приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг. 3. Место поставки (разгрузки, установки), выполнения работ, оказания услуг
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ  по разработке и изготовлению образцов для внешнего контроля качества  исследований – воды по показателям безопасности, в т. ч. контроля в МСИ	1.Образцы для внешнего контроля  качества физико-химических исследований, в т. ч. контроля в МСИ на основе  воды источников питьевого водоснабжения с естественным содержанием микроорганизмов и простейших, отсутствием патогенных микроорганизмов, - однородные по составу, сохраняющие стабильность в течение всего срока годности, двухкомпонентные  и  содержащие контаминанты  в концентрации: - свинец 0,06 – 0,1 мг/дм3 и кадмий 0,001 – 0,003  мг/дм3. Общее количество контаминированных единиц  – 280 шт., образцов – 140 шт.(2 единицы в образце). 1.1.Фасовка: не менее 50,0 мл. образца в узкогорлых полиэтиленовых флаконах объемом до 500 мл.  с завинчивающимися крышками, обеспечивающими полную герметичность. Образцы должны быть промаркированы: половина контаминированных единиц – «свинец», другая половина – «кадмий». 1.2.Наличие лабораторного подтверждения заданных концентраций и отсутствия патогенной микрофлоры (протоколы исследований) в лаборатории, аккредитованной в установленном порядке. 1.3.Наличие сопроводительной документации (паспорта) к образцам с указанием матрицы (основы), концентраций каждого из контаминантов, даты приготовления, условий транспортировки и хранения образцов, результатов исследований, сведений, подтверждающих стабильность образцов. 1.4. Срок годности образцов не менее 3 месяцев с даты  поставки.	140	Срок поставки – в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, но не позднее 30 мая 2017г. Место поставки: ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора по адресу:  г. Москва, Варшавское шоссе, 19А

Особые условия: 1. Наличие паспорта на образцы и лабораторного подтверждения концентрации контаминантов и отсутствия патогенной микрофлоры в лаборатории, аккредитованной в установленном порядке.

Подрядчик ______________/____________/  М. П.

Заказчик: И. о. Главного врача ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора _______________/

       

Приложение

к контракту № ________

  от «_____» _________2017 г.

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ (ОБРАЗЕЦ)

к контракту №________ от __________ г.

г. Москва

«  »____2017г.

______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующей на основании ___________________, с одной стороны, Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице И. о. Главного врача , действующего на основании приказа Роспотребнадзора /о от 01.01.2001г, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  «Стороны», а каждая в отдельности — Сторона, составили настоящий Акт о нижеследующем.

1.        Настоящий Акт составлен в подтверждение того, что работы по контракту Подрядчиком были выполнены полностью и в установленный срок.

2. Подрядчик передал, а Заказчик принял результаты работ:

№ п/п	Наименование работ	Кол-во (шт)	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб., в т. ч. НДС 18%
Выполнение работ  по разработке и изготовлению образцов для внешнего контроля качества  исследований объектов внешней среды –воды, по показателям безопасности, в т. ч. контроля в МСИ

Общая стоимость выполненных работ по разработке и изготовлению образцов для внешнего контроля качества исследований объектов внешней среды – воды по физико-химическим показателям, в т. ч. контроля в МСИ (1 этап 2017 года)  ______руб. (___________), НДС (18%) ___________ (____________). Образцы переданы Заказчику в количественном выражении по накладной по форме ТОРГ 12.

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Настоящий Акт является основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные работы.

ПОДПИСИ СТОРОН
От Заказчика:	От Подрядчика:
И. о. Главного врача ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора ________________ /  /  ____________________//   М. П.	______________ /__________/