Контракт № _ «_» _ 2018 г

КОНТРАКТ № __________

г. Москва  «___» ____________  2018 г.

____________________, в лице ___________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Индивидуальный Предприниматель Белоножкина Нафиса Давудовна, Свидетельство № 000 от 28.09.09г., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые  «Стороны» и каждый в отдельности  «Сторона», с соблюдением  требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.01.2001 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

Предметом настоящего Контракта является выполнение работ по адресам Заказчика согласно спецификации Приложение к настоящему Контракту.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ (услуг), указанный в п.1.1. настоящего Контракта, в период с момента подписания по «31» декабря 2018 года в день, согласованный с Заказчиком.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Права и обязанности Заказчика:

2.1.1. Осуществлять контроль за качеством и сроками выполнения работ.

2.1.2. Заказчик обязуется оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.1.3. После получения от Подрядчика извещения об окончании работ и комплекта необходимых документов принять результат работы, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику.

2.1.4. Заказчик в любой момент вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков и качества предоставленных Подрядчиком материалов.

2.1.5. Заказчик вправе требовать безвозмездного исправления недостатков, как в процессе, так и после окончания работ, если Подрядчик применил недоброкачественный материал, или допустил иные недостатки.

2.1.6. Заказчик вправе увеличивать сроки проверки Актов приема работ в случае исправления ошибок, допущенных Подрядчиком при оформлении обязательных документов или несвоевременного предоставления последних.

2.1.7. Заказчик вправе требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

2.1.8. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

2.1.9. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки исполненных обязательств.

2.1.10. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

2.2. Права и обязанности Подрядчика:

2.2.1. Завершить работы и предоставить Заказчику результат работ в установленные сроки и в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.2.2. Следовать указаниям Заказчика о ходе выполнения работ.

2.2.3. Своевременно оформлять в установленном порядке акты Форма № 2 на выполненные работы.

2.2.4. По окончании работ передать готовый результат Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ.

2.2.5. Все применяемые материалы, а также оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

2.2.6. Подрядчик несет риск случайной гибели или повреждения результата работ.

2.2.7. Относиться к информации, передаваемой ему Заказчиком, как конфиденциальной.

2.2.8. Устранять своевременно недостатки и дефекты в работе, выявленные в ходе проверок Заказчиком и уполномоченными органами Правительства Москвы.

2.2.9. Своевременно информировать Заказчика о возникновении обстоятельств, замедляющих ход работ относительно согласованного графика.

2.2.10. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные статьями настоящего Контракта.

2.2.11. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ.

2.2.12. Вывозить с территории учреждения строительный мусор за свой счет. 

2.2.13.  Обеспечивать пожарную безопасность объекта, осуществлять охрану материальных ценностей на объекте и нести ответственность за сохранность оборудования и другого имущества.

2.2.14. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней  рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.

2.2.15. Обеспечить выполнение работ в пределах твердой контрактной цены, указанной в п.3.1.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ ___________ (__________) рублей, без НДС в соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации и применением упрощенной системой налогообложения.

3.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ, при условии их выполнения в полном объеме в соответствии с Приложением №1 к настоящему Контракту и условиями Контракта, с соблюдением сроков, производится Заказчиком на основании акта приемки выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями сторон утвержденного Заказчиком в размере, предусмотренном сметой.

3.3. Заказчик производит оплату за выполненные работы по настоящему Контракту по представлению  Подрядчиком отчетных документов.

3.4. Взаиморасчеты за выполненные объемы работ осуществляются по акту Формы № 2.

4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1. После завершения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику комплект отчетной документации: счет,  акт Форма № 2.

4.2. В течение 5 (пяти) дней после получения от Подрядчика документов, Заказчик рассматривает результаты выполненных работ по настоящему Контракту на предмет их соответствия требованиям, изложенным в настоящем Контракте, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах либо запрос о предоставлении разъяснений результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков необходимых доработок и сроком их устранения. Подрядчик обязуется в согласованный срок принять меры к устранению указанных недостатков за свой счет.

4.2. Для проверки соответствия качества выполняемых работ Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 01.01.2001 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.3. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения, по выполненным работам, или устраняет полученные от Заказчика замечания и передает Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями, замечаниями комплект отчетной документации совместно с отчетом об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок для принятия Заказчиком выполненных работ.

4.4. В случае отсутствия повторных недостатков, необходимых доработок, запросов, мотивированного отказа от принятия выполненных работ работы считаются принятыми, и Заказчик подписывает акт сдачи - приемки работ.

4.5. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт сдачи-приемки работ является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

5. Гарантии

5.1. Подрядчик гарантирует качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за надлежащее, полное и своевременное исполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему Контракту, Подрядчик выплачивает неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 процента от цены настоящего Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. За  несвоевременное освобождение объекта  от принадлежащего  Подрядчику  или его  субподрядчикам  имущества  и/или  строительного мусора Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 процента от цены настоящего Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

6.5. Уплата  неустойки  не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по-настоящему  Контракту  и  от  возмещения  убытков, причиненных  не  исполнением  или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

7. Прочие условия

7.1. Документ, переданный факсимильной связью, должен быть скреплен печатью отсылающей стороны и подписан уполномоченным лицом с указанием должности.

7.2. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического или фактического адреса, названия, обслуживающих банков, и прочих реквизитов она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую сторону со ссылкой на настоящий Контракт.

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить, а именно чрезвычайных при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т. д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т. п.), а так же других чрезвычайных обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств.

8.2. Срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9. Разрешение споров между Сторонами.

9.1. Стороны вправе провести переговоры в отношении исполнения Контракта. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить ей претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней начиная с даты, указанной в претензии.

9.2. Любые споры по настоящему Контракту разрешаются Арбитражным судом города Москвы.

9.3. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта.

10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания по 31 декабря 2018г.

10.2. Изменение положений Контракта, не противоречащее законодательству РФ возможно по соглашению сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнений к Контракту. Все приложения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

10.3. Контракт может быть расторгнут по решению суда, по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по инициативе Заказчика в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 7 рабочих дней, а также в случае грубого нарушения и неисполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств.

10.4. В случае одностороннего расторжения Контракта, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление.

10.5. При расторжении Контракта Заказчик обязан принять объем работ фактически выполненных  Подрядчиком  с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта.

Настоящий Контракт составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

Заказчик:	Подрядчик: ИП Белоножкина Нафиса Давудовна Свидетельство № 000 от 28.09.09г.  ИНН  560200052255    ОГРН  1027739460737  Юр. адрес: 142770, Москва Ул. Александры Монаховой д.23, п. Коммунарка, п. Сосенское АО "АЛЬФА-БАНК" Рас. счет: 40802810201930000146 Кор. счет: 30101810200000000593
Директор	Индивидуальный предприниматель

Приложение

к Контракту № __________

от "__" ______ 2018 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

                       

№	Наименование услуги	Единица измерения	Количество	Цена заа единицу.	Сумма за 12 месяцев
1	Химчистка ковров	м2	170
Дезинфекция постельных принадлежностей(одеяло, матрас, подушка)	шт	150

                       

Итого:  рублей 00 копеек без НДС.

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: ИП Белоножкина Нафиса Давудовна ____________________ /______________ / __________________ / /	ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК: Заместитель начальника  ГКУ Дирекции Департамента образования города Москвы ____________________ Генеральный директор ДЕВЕЛОП» ______________________ / /

Акт сдачи-приемки оказанных услуг

г. Москва

«___»_____________2018г.

___________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Белоножкина Нафиса Давудовна, , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице , действующей на основании Свидетельства № 000 от 28.09.09г., с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании п. 4 (п.5) ч. 1 ст. 93 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнитель в соответствии с Государственным контрактом № ___________ от «__» ______ 2018г. (далее – Контракт) за период с «__» _________ 2018г. по «___» _____ 2018г. оказал услуги, указанные в п. 1.1 Контракта.

2. Услуги оказаны надлежащим образом, в объеме и в сроки, предусмотренные Государственным контрактом.

3. Стоимость услуг Исполнителя составляет _____________ (__________), без НДС.

Настоящий Акт является основанием для расчета.

4. Объем и качество оказанных услуг соответствует требованиям Контракта.

5. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Заказчик: ___________________ /______________/ М. П.

Исполнитель: ИП ___________________ М. П.

Акта об исполнении обязательств по Контракту

г. Москва  «__» _______  2018 г.

_____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Белоножкина Нафиса Давудовна, , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице , действующей на основании Свидетельства № 000 от 28.09.09г., с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании п. 4 (п.5) ч. 1 ст. 93 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» составили настоящий Акт о нижеследующем:

1.        В соответствии с Контрактом от «___» _______ 2018 г. № __________ (далее - Контракт) Исполнитель выполнил обязательства по дезинфекции белья в полном объеме.

2.        Фактическое качество и количество услуг соответствует требованиям Контракта.

3.  Документы оформлены надлежащим образом.

4.        Услуга согласно Контракта должна быть выполнена до «____» _______ 2018 г., фактически выполнены «__» ______ 2018 г.

5.        Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями Контракта

_________ руб. (____________ рублей), без НДС

Заказчик: ___________________ М. П.

Исполнитель: ИП ___________________ М. П.