7.2. Замена некачественной Продукции и Продукции, поступившей в ненадлежащей упаковке, должна производиться Поставщиком в десятидневный срок с момента заявления претензии (рекламации) Заказчиком.
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной суммы, но не более 10% от суммы платежа.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 5 % (пять) от стоимости неисполненных обязательств, за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.5. При поставке Продукции ненадлежащего качества или в таре и упаковке, несоответствующей требованиям п. 4.5. настоящего Договора, Поставщик производит замену этой Продукции или возмещает Заказчику (по желанию последнего) стоимость некачественной Продукции поступившей в ненадлежащей упаковке, погрузо-разгрузочных и транспортных расходов связанных с поставкой и возвратом этой Продукции.
7.6. Если в ходе приемки поставленной Поставщиком Продукции Заказчик обнаружит Продукцию, не соответствующий требованиям пунктов 4.1 Договора по качеству, то такая Продукция считается не поставленной, а Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.7. Если в ходе приемки поставленной Поставщиком Продукции Заказчик обнаружит Продукцию, не соответствующий требованиям пункта 1.2. Договора по комплектности, то такая Продукция считается не поставленной, а Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 480 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.8. При невыполнении Поставщиком обязательств, установленных пунктами 1.1, 1.2, 4.1 Договора, в том числе при просрочке исполнения обязательства Поставщиком Заказчик имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. В этом случае Заказчик имеет право взыскать с Поставщика сумму понесенного убытка, которая определяется как разница между общей стоимостью аналогичного количества Продукции, закупаемой по новому Договору, и стоимостью недопоставленной Продукции по Договору.
7.9. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от поставки Продукции, поставка которой просрочена, а также от восполнения недопоставленного количества Продукции.
8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).
8.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются непреодолимые силы, не позволяющие выполнить обязательства по данному Договору: стихийные бедствия, массовые беспорядки, военные действия, вступление в силу законодательных актов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности.
8.2. Если форс-мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют Сторонам своевременно выполнить свои обязательства, то Стороны, находящиеся в условиях форс-мажора, освобождаются от исполнения обязанностей до прекращения действий указанных обстоятельств при условии, что Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, по возможности уведомит другую Сторону о случившемся с подробным описанием создавшихся условий.
8.3. Сторона, получившая уведомление о наступлении обстоятельств форс-мажора у другой Стороны, имеет право заявить о расторжении Договора, известив об этом другую Сторону.
9. Срок действия Договора.
9.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 октября 2012 года, а в части финансовых взаиморасчетов до полного их завершения.
10. Расторжение Договора.
10.1. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:
10.1.1. По требованию одной из сторон при существенном нарушении настоящего Договора другой стороной.
10.1.2. В результате форс-мажорных обстоятельств, с соблюдением требований настоящего Договора.
10.1.3. По соглашению сторон.
10.2. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон (п.9.1.3. Договора), Договор прекращает свое действие по истечении 10 (десяти) дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении настоящего Договора.
11. Особые условия
11.1. Все изменения и Дополнения Договора считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
11.2. Перемена Поставщика не допускается, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика в последствии его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами, и возникшие Договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменном виде, дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика. Направление Претензии обязательно. Срок рассмотрения Претензии 10 календарных дней.
11.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.
11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр Поставщику и один экземпляр Заказчику.
11.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
Приложение:
Приложение - Спецификация поставляемой Продукции
12. Юридические адреса, банковские реквизиты, и подписи Сторон
Заказчик: Местонахождение: 129110, г. Москва, Суворовская пл., стр. 3 ИНН/ КПП 7702707386/ 770201001 Р/с 40702810000000005681 в ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва К/с 30101810100000000716 Генеральный директор ______________________// | ПОСТАВЩИК: Директор _______________/ __________/ |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
