КОНТРАКТ №________
на поставку товара
г. Москва «__» ______ 2017г.
________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью с «Альтеко» ( «Альтеко»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
Предмет Контракта
1.1. «Заказчик» поручает, а «Поставщик» принимает на себя обязательства по поставке:
- Сетевое оборудование
1.2. Конкретные характеристики товара, его количество и стоимость указаны в Спецификации (Приложение к настоящему Контракту), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Место и сроки поставки товара
2.1. Поставка Товара осуществляется по адресу:
Поставщик осуществляет доставку Товара за счет собственных средств и сил.
2.2 Поставка Товара по адресу Покупателя осуществляется с момента подписания настоящего Контракта по 15 октября 2017 г.
День поставки Товара согласовывается с Заказчиком за 1 рабочий день.
2.3. Моментом исполнения обязательств Поставщика по доставке Товара по настоящему Контракту считается факт передачи Поставщиком Заказчику Товара, что подтверждается подписанием товарных накладных.
Порядок разрешения споров
3.1. При возникновении споров и разногласий Стороны решают их путем переговоров. При неудовлетворительных результатах переговоров указанные споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы с соблюдением претензионного порядка.
Стоимость и порядок расчетов
4.1. Цена Контракта составляет 80 455,36 (Восемьдесят тысяч четыреста пятьдесят пять рублей тридцать шесть копеек), в том числе НДС (18%): 12 272,85 (Двенадцать тысяч двести семьдесят два рубля восемьдесят пять копеек)
4.2. Оплата Цены Контракта производится Заказчиком на основании счета Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания обеими Сторонами товарной накладной, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств в полном объеме с расчетного счета Заказчика.
5. Срок действия Контракта
5.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «__» _________ 2017 г.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик обязан по выбору Заказчика вернуть ему уплаченную за Товар сумму или заменить Товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим Контракту.
6.2. За недопоставку или просрочку поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % от стоимости Товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
6.3. За несвоевременную оплату переданного в соответствии с настоящим Контрактом Товара Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки от суммы задолженности за каждый день просрочки.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т. е. форс-мажорными обстоятельствами, находящимися вне контроля Сторон.
7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Контракту в силу обстоятельств, незамедлительно в письменном виде информирует другую Сторону о начале и продолжительности указанных выше обстоятельств.
7.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
8. Порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Настоящий Контракт может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, в случае его существенных нарушений одной из Сторон, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
8.2. Нарушение Контракта Поставщиком предполагается существенным в случаях:
- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;
- однократного нарушения срока поставки Товара более чем на 7 дней.
8.3. Нарушение Контракта Заказчиком предполагается существенным в случаях неоднократного нарушения сроков оплаты Товара.
8.4. В случае расторжения Контракта в судебном порядке, иск любой из Сторон подлежит рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
8.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Поставщик: Заказчик:
«Альтеко» ____________________
Почтовый адрес: 109544, стр.1 офис 501 Юридический адрес: 109544, стр.1 офис 501 Банковские реквизиты: в АКБ «РосЕвроБанк» (АО) Генеральный директор «Альтеко» ___________________ М. П. | Юридический адрес: _____________________ Почтовый адрес: ___________________________ ИНН /КПП _____________/_______________ ОГРН ___________________ ОКПО __________________ л/с ____________________ р/с ____________________ БИК ___________ Телефон: ________________ ________________ __________________ ___________________ _________________ М. П. |
Приложение
к Контракту № ______________
от «____» ____________ 2017 г.
Спецификация
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
1 | Gembird коннектор RJ45 8P8C (100 шт. в уп) без вставки, кат. 5 е | 2 | 282,35 | 564,7 |
2 | Hyperline GTM-150IC Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 150x3.6мм, под винт, (100 шт) | 1 | 178,97 | 178,97 |
3 | Hyperline GT-160M Набор стяжек нейлоновых неоткрывающихся, безгалогенные (halogen free), 160x2.5мм, (100 белых + 100 красных + 100 зеленых + 100 желтых + 100 черных) (500 шт) | 1 | 818,52 | 818,52 |
4 | IEK UIZ-13-10-K02 Изоляционная лента, ПВХ, черная, 15мм х 20м х 0.13мм | 10 | 31,37 | 313,7 |
5 | Hyperline HW-5AC Самоклеящийся кабельный зажим, площадка 18x9мм, зажим 6х5мм (100 шт) | 3 | 644,55 | 1 933,65 |
6 | Маркировка кабельная (1блокнот) (1/1) Размер надписываемой области 12,7*19,0 мм. Диаметр: 5-6,5 мм. | 1 | 3 450 | 3 450 |
7 | Hyperline SB2-2-8P8C-C5e-WH Розетка компьютерная RJ-45(8P8C), категория 5e, двойная, внешняя, Dual IDC. | 20 | 216,75 | 4335 |
8 | Hyperline CA2-KJ-C5e-SH-WH Проходной адаптер (coupler), RJ-45(8P8C) формата Keystone Jack, категория 5e, 4 пары, экранированный, белый | 20 | 163,99 | 3 279,8 |
9 | Hyperline UUTP4-C5E-S24-IN-PVC-YL-305 (305 м) Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), PVC, -20°C – +75°C, желтый | 2 | 5 576,38 | 11 152,76 |
10 | Hyperline FUTP4-C5E-S24-SW-OUT-PE-BK-500 Кабель витая пара F/UTP, кат.5e, 4 пары(24 AWG), одножильн.(solid),экран-фольга, с металл. тросом, внешний, PE,-40°C-+50°C, черный-гарантия: 15 лет компонентная | 1 | 22 861,63 | 22 861,63 |
11 | Cabeus SH-05F-6U60/35-BK Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 6U 600x350x368mm (ШхГхВ) дверь стекло, цвет черный | 1 | 5 535 | 5 535 |
12 | Роутер MikroTik RB952Ui-5ac2nD hAP ac Lite Роутер 2.4+5 ГГц, 802.11a/b/g/n/ac, MIMO 2x2, 5x Ethernet | 3 | 3 436,66 | 10 309,98 |
13 | Коммутатор SG110D-05 5-Port Gigabit Desktop Switch | 5 | 3 144,33 | 15 721,65 |
Итого: 80 455,36 В т. ч. НДС (18%): 12 272,85 |
Поставщик: Генеральный директор «Альтеко» ____________________ | Заказчик: ________________ _________________
_____________________ ___________ |
