УТВЕРЖДАЮ |
И. о. Первого заместителя генерального директора – технического директора |
_________________ |
«_____»______________________ 2017г. |
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (КРИТЕРИИ ОТБОРА) к участникам закупки
По лоту «Подготовка цехов №№ 9,10,11,12,14,15,16,17,25 АО «ННК» к работе в осенне-зимний период 2017г.-2018г».
№ п/п | КРИТЕРИИ ОТБОРА | ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ |
1 | 2 | 3 |
I. Общие требования | ||
1. | Соответствие участника минимальным требованиям по аккредитации, установленным в блоке закупочной документации "Требования к Поставщику/Участнику закупки для прохождения аккредитации», или наличие у участника закупки действующей аккредитации ДО или ПАО "НК Роснефть» в течение установленного в документации о закупке срока действия заявки, а также на момент выбора Победителя | Участник закупки должен предоставить - Либо пакет документов на аккредитацию (формы размещены на http://zakupri. rosneft. ru/postinfo) одновременно с подачей документов на участие в закупке; - Либо копию уведомления о прохождении аккредитации в ПАО «НК Роснефть» или ДО, действующего в течение установленного в документации о закупке срока действия заявки, а также на момент выбора Победителя. |
2. | Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет до даты окончания срока подачи заявок и в течение проведения закупочной процедуры случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ПАО «НК «Роснефть» или Обществом Группы в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ПАО «НК «Роснефть» или Обществами Группы в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации участника закупки |
3. | Согласие с условиями договора (включая сроки выполнения работ) | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации участника закупки с согласием условиями договора в составе закупочной документации |
4. | Согласие на срок оплаты выполненных работ не ранее 60 дней после их выполнения | Письмо за подписью руководителя организации участника закупки с согласием с условиями оплаты установленными в закупочной документации |
5. | В случае победы в закупке необходимым условием для заключения договора является наличие у подрядчика расчетного счета в АО «Всероссийский банк развития регионов» (АО «ВБРР»). | Письмо за подписью руководителя организации участника закупки с согласием открытия расчетного счета в АО «Всероссийский банк развития регионов» (АО «ВБРР») или подтверждением его наличия. |
II. Квалификационные требования к закупке | ||
Требования о наличии допусков на выполнение работ | ||
6. | Наличие свидетельства (СРО) о допуске к работам на особо опасных объектах по предмету закупки и разрешения на выполнение функций генерального подрядчика с обозначением максимально допустимого финансового предела в размере не менее стоимости лота с предоставлением копии СРО Общий объем принятых на себя обязательств в периметре Компании, подтвержденный заключенными договорами и акцептованными офертами участника закупки, не должен превышать его среднегодового оборота за последние 3 года. (представить письмо за подписью руководителя организации. | Письмо за подписью руководителя организации участника закупки с копией свидетельства СРО с обозначением максимального финансового предела в размере не менее стоимости лота. |
Требования к опыту | ||
7. | Соответствие среднегодового объема выполненных СМР за последние 3 года стоимости лота с предоставлением списка договоров. | Письмо за подписью руководителя организации участника закупки о объемах выполненных работ за последние 3 года. |
Требования к людским ресурсам | ||
8 | Наличие опыта работы на объектах нефтепереработки, знание особенностей технического обслуживания и ремонта емкостного, теплообменного, технологических трубопроводов и других видов оборудования отрасли. Наличие опыта выполнения СМР по ремонту вышеперечисленных видов оборудования на особо опасных производственных объектах не менее 3-х лет, с предоставлением списка выполняемых работ по предмету закупки за последние 3 года и отзывов заказчиков; | Письмо за подписью руководителя организации участника закупки о квалификационном составе и предоставлением сведений о кадровых ресурсах. |
9. | Наличие у организации производственного – технического отдела, штатной численностью не менее 3 человек, с предоставлением сведений о кадровых ресурсах. | Письмо за подписью руководителя организации участника закупки с копиями удостоверений. |
Требования к техническим ресурсам | ||
10. | Мобильные здания, используемые подрядной организацией при ремонте объектов должны соответствовать требованиям безопасности мобильных зданий (вагон-домов). | Письмо за подписью руководителя организации участника закупки. |
11. | Наличие у организации собственной производственной базы в регионе или её аренда (в составе заготовительного цеха с возможностью гибки и механической обработки листового металла) | Письмо за подписью руководителя организации участника закупки с копией договора аренды или гарантийное письмо о готовности организации такой базы с указанием сроков. |
12. | Наличие лицензии на деятельность «по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов III-V класса опасности» для выполнения работ по сбору, транспортированию отходов III-V класса опасности. | Письмо за подписью руководителя организации участника закупки с копией лицензии на деятельность «по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов III-V класса опасности» для выполнения работ по сбору, транспортированию отходов III-V класса опасности |
13. | Для проведения работ необходимы исправные средства малой механизации, находящейся в собственности или в аренде в количестве не менее:
| Письмо за подписью руководителя организации участника закупки. |
14. | Для проведения работ необходимо привлечение грузоподъёмной и специальной техники, находящейся в собственности или в аренде в количестве не менее:
| Письмо за подписью руководителя организации участника закупки |
Требования к исполнению работ | ||
15. | Выполнение работ собственными силами не менее 60% объёма работ. | Письмо за подписью руководителя организации участника закупки |
16. | Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата выполнения работ 2 года с даты подписания сторонами акта приемки выполнения работ. | Письмо за подписью руководителя организации участника закупки |
17. | Ремонтные работы выполнять в полном соответствии с дефектными ведомостями. | Письмо за подписью руководителя организации участника закупки |
18. | Согласие на выполнение дополнительного объема работ выявленного в ходе проведения работ, ревизии оборудования и по актам отбраковки. | Письмо за подписью руководителя организации участника закупки |
19. | Готовность производить работы в выходные и праздничные дни с увеличенным рабочим днем, с возможностью организации и проведения работ в круглосуточном режиме. | Письмо за подписью руководителя организации участника закупки |
20. | Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям раздела № 6 типового договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Гарантия качества результата работы, распространяется на все, составляющее результат работы. | Письмо за подписью руководителя организации участника закупки |
21. | Обеспечение обязательного выполнения требований охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с действующими правовыми, законодательными и нормативными документами. Производство ремонтных, строительных, монтажных работ, связанных с применением грузоподъемных кранов и грузозахватных приспособлений, должно осуществляться в соответствии с требованиями правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. При применении грузоподъемных кранов разрабатывается проект производства работ (технологическая карта). Леса, подмости, и другие приспособления для выполнения работ на высоте должны быть изготовлены по типовым проектам, соответствовать требованиям ГОСТ 24258-88, ГОСТ 27321-87 иметь сертификат и (или) паспорт завода-изготовителя и взяты на инвентарный учет в организации владельца. Организация и проведение работ повышенной опасности проводить после оформления наряда-допуска с соблюдением требований действующих норм и правил в области промышленной безопасности и охраны труда и разработанной на АО «ННК» нормативно-технической документации. | Письмо за подписью руководителя организации участника закупки |
Требования к финансовым ресурсам | ||
22. | Отсутствие кредиторской задолженности перед Компанией и АО «ННК» более 30% среднего оборота участника закупки. | Письмо за подписью руководителя организации участника закупки |
23. | Поставка материалов подрядчика с доставкой на объект по цене, согласованной с заказчиком. | Письмо за подписью руководителя организации участника закупки |
24. | Готовность выполнять работы без авансирования. | Письмо за подписью руководителя организации участника закупки |
Требования к участникам закупки | ||
25. | Наличие отзывов от сторонних организаций по качеству и ремонту объектов по предмету закупки на особо опасных производственных объектах (не менее 3-х). | Письмо за подписью руководителя организации участника закупки |
26. | Отсутствие предписаний государственных контролирующих органов. | Письмо за подписью руководителя организации участника закупки |
27. | Соответствие заявки закупочной документации. | Письмо за подписью руководителя организации участника закупки |
28. | В случае победы в закупке необходимым условием для заключения договора является заключение на период выполнения работ в интересах Заказчика договор добровольного страхования то несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. Рублей, с включением в договор следующих рисков: – смерти в результате несчастного случая – постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, II групп инвалидности; Договор добровольного страхования работников от несчастных случаев заключается Подрядной организацией без увеличения стоимости работ по договору подряда. | Письмо за подписью руководителя организации участника закупки |
29. | Подрядчик обязан до начала выполнения работ организовать за счет собственных средств, проведение предварительных медицинских осмотров работников на предмет определения отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья к выполняемым работам, а также, в полном соответствии с требованиями Законодательства, периодических медицинских осмотров. | Письмо за подписью руководителя организации участника закупки |
30. | Назначение ответственных за проведение огневых, газоопасных и земляных работ во время капитального ремонта из числа ИТР подрядных организаций. | Письмо за подписью руководителя организации участника закупки |
31. | Предоставить список кадровых и материально-технических ресурсов организации за подписью руководителя организации. | Письмо за подписью руководителя организации участника закупки |
Заключение. Соответствует/Не соответствует. При наличии хотя бы одной оценки «не соответствует» общая оценка принимается «не соответствует». |
И. о. Начальника управления - главного механика
Заместитель главного механика –
начальник отдела технического сопровождения производств №1
