КОНТРАКТ № _______________________
на поставку товаров
г. Екатеринбург «___» _________2016 г.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областная станция переливания крови», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик» в лице ______________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем Стороны, на основании заключили настоящий контракт (далее по тексту – контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется поставить получателю металлические шкафы в количестве, комплектации и по характеристикам, предусмотренным прилагаемой спецификацией (приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (далее по тексту – Товар), а Заказчик обязуется оплатить поставленный Товар.
1.2. Наименование Товара, его характеристики, страна происхождения, производитель (изготовитель), ассортимент, количество и цена Товара определяются прилагаемыми к контракту спецификацией (приложение № 1) и приложением № 2, которые являются неотъемлемыми частями настоящего контракта.
Товар должен быть новым, неиспользованным.
1.3. Контракт заключен по результатам _______________ (Протокол № ________ от «____» _____ 20__ г., извещение от «___» _________ 20__ г.).
2. Порядок поставки
2.1. Поставка Товара осуществляется в течение 14 календарных дней с момента заключения контракта.
2.2. Поставщик осуществляет доставку Товара до склада получателя, расположенного по адресу: .
Поставка осуществляется до склада получателя силами и средствами Поставщика, с проведением погрузочно-разгрузочных работ силами и средствами Поставщика.
Днем поставки считается дата подписания получателем Акта приема-передачи Товара и товарной (товарно-транспортной) накладной. Документальным подтверждением принятия Товара и всех необходимых сопроводительных документов является товарная накладная (товарно-транспортная накладная) и Акт приема-передачи Товара, подписанные Поставщиком и получателем.
2.3. Не позднее суток до момента отправки Товара Поставщик посредством передачи телефонограммы или направления сообщения посредством факсимильной связи уведомляет получателя об отгрузке с указанием данных о виде транспорта, а получатель в момент получения уведомления подтверждает получение информации.
3. Приемка
3.1. Приемка осуществляется получателем как уполномоченным представителем Заказчика.
3.2. Приемка поставленного Товара осуществляется в момент передачи Товара получателю на месте доставки и включает в себя следующие этапы:
3.2.1. проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации и требованиям, предъявляемым к качеству Товара;
3.2.2. проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в соответствии с условиями настоящего контракта;
3.2.3. контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки;
3.2.4. проверка наличия необходимых сопроводительных документов, указанных в подпунктах а), б), в) пункта 8.3. настоящего контракта. В случае поставки Товара без сопроводительных документов Товар получателем не принимается и возвращается Поставщику за его счет.
3.3. Приемка Товара по количеству, комплектности, объему и качеству осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 01.01.01 г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 01.01.01 г.).
3.4. В случае выявления несоответствия Товара условиям контракта Заказчик или получатель вправе отказаться от приемки Товара полностью или частично.
3.5. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.
3.6. Обо всех нарушениях условий контракта по наименованиям, количеству, ассортименту, комплектности, качеству товара, его таре и (или) маркировке и упаковке, режима хранения и транспортировки Заказчик или получатель извещает Поставщика в течение 5 рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по контракту составляется Заказчиком или получателем в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений.
Поставщик в установленный в извещении срок обязан устранить все допущенные нарушения.
При замене Товара Поставщик обязан обеспечить доставку и разгрузку Товара своими силами и за свой счет.
3.7. В момент приемки получатель на товарной (товарно-транспортной) накладной Поставщика получатель делает отметку о получении с указанием Ф. И.О. ответственного лица и даты приемки.
3.8. С момента подписания Акта приема-передачи Товара и товарной (товарно-транспортной) накладной получателем все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к получателю.
4. Упаковка
4.1. Упаковка Товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность Товара от повреждений или порчи при транспортировке до получателя. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.
Упаковка должна содержать маркировку, соответствующую требованиям, предусмотренным соответствующим техническим регламентом либо иным нормативным правовым актом.
4.2. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком и получателем в случае поставки Товара в упаковке, не обеспечивающей сохранность Товара при его транспортировке и хранении, а также за повреждения Товара, возникшие из-за неправильной упаковки.
4.3. В случае поставки Товара в поврежденной упаковке, в упаковке, не обеспечивающей сохранность Товара при его транспортировке и хранении, получатель или Заказчик вправе требовать замены такого Товара. Поставщик осуществляет замену Товара в течение 10 дней после получения требования от получателя или Заказчика.
5. Качество Товара и документация
5.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к Товару на территории Российской Федерации.
Остаточный срок годности Товара на момент поставки: не установлено.
5.2. Поставщик вместе с Товаром обязуется предоставить получателю следующие сопроводительные документы:
- накладную (товарную или товарно-транспортную);
- копию доверенности на право подписания накладной (при необходимости);
- документы, удостоверяющие качество передаваемого Товара, или их копии, заверенные надлежащим образом (сертификаты (декларации) соответствия, в случае если поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия), и/или другие документы качества в соответствии с требованиями законодательства);
- техническую документацию, либо инструкцию по эксплуатации, либо руководство пользователя, либо иной аналогичный документ, предусмотренный производителем, на русском языке;
- документ, подтверждающий страну происхождения Товара.
Информация о Товаре должна содержать сведения на русском языке: наименование Товара, наименование страны, завода-изготовителя, назначение, основные свойства и характеристики. Информация должна быть изложена в документации, прилагаемой к Товару.
5.3. Документы, перечисленные в пункте 5.2, оформляются за счет Поставщика.
5.4. Поставщик вправе представить получателю вместе с Товаром копию регистрационного удостоверения Минздрава России, Минздравсоцразвития России или Росздравнадзора.
6. Цена. Изменение условий контракта
6.1. Цена Контракта составляет ______________ (_____________) рублей ______ коп., в том числе НДС ________ % ____________________ (___________) руб. ______ коп.
(если НДС не облагается, указывать: НДС не облагается)
6.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения контракта, за исключением случаев, установленных контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
6.3.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества Товара, качества Товара и иных условий контракта.
6.3.2. если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренные контрактом количество Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества Товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
6.3.3. в случае уменьшения ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств.
6.4. При заключении контракта допускается увеличение количества Товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы Товара не должна превышать цену единицы Товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество Товара, указанное в извещении о проведении аукциона.
6.5. В цену контракта включены стоимость Товара с учетом НДС (если подлежит уплате), все расходы Поставщика по его выполнению, в том числе стоимость тары (упаковки), транспортные расходы, расходы по проведению погрузочно-разгрузочных работ и работ по перемещению Товара, а также все налоги, сборы, пошлины, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта и на иных основаниях.
7. Расчеты
7.1. Расчеты за поставленный по настоящему контракту Товар осуществляются Заказчиком по факту поставки Товара и выполнения Поставщиком всех обязательств по контракту в течение 180 календарных дней после предоставления Заказчику товарно-транспортной накладной (товарной накладной) с отметкой получателя о приемке Товара.
Указанный документ должен быть предоставлен Поставщиком Заказчику в течение 5 рабочих дней с момента поставки Товара.
7.2. На всех документах, перечисленных в пункте 7.1. обязательно должны быть указаны наименования Заказчика, Поставщика, номер и дата контракта, даты оформления и подписания документов.
7.3. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
8. Информация
8.1. Информация по настоящему контракту передается сторонами в письменном виде.
8.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, высылается по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.
8.3. Уведомление вступает в силу после доставки или в определенный для этого день, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.
9. Ответственность
9.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере _________ руб., рассчитанном исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»:
2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
9.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
При этом сумма неустойки может быть удержана Заказчиком из суммы, подлежащей выплате Поставщику по настоящему контракту, в соответствии с положениями статьи 410 Гражданского кодекса РФ.
9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле 
(где 
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
9.5. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере ___________ руб., рассчитанном исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»:
10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
9.6. За непредоставление документов, предусмотренных пунктом 7.1. контракта, в течение пяти рабочих дней Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере _________ рублей, рассчитанном исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»:
10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
9.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства) или по вине другой стороны.
10. Форс-мажорные обстоятельства
10.1. В случае возникновения чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, препятствующих любой из сторон полному или частичному выполнению своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, таких как: военные действия любого характера; массовые беспорядки; блокады; пожары; наводнения; землетрясения и другие природные явления, находящиеся вне пределов контроля любой из сторон, дата исполнения сторонами своих обязательств должна быть перенесена пропорционально периоду, в течение которого действовали вышеуказанные обстоятельства.
Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по причине действия вышеуказанных обстоятельств, должна незамедлительно уведомить об этом другие стороны.
Надлежащим свидетельством наличия и продолжительности вышеуказанных обстоятельств являются акты, выданные соответствующими органами.
10.2. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более трех месяцев, то стороны вправе решить вопрос о прекращении действия настоящего контракта, без возмещения возможных убытков.
11. Арбитраж
11.1. Споры по настоящему контракту подлежат рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области (в порядке статьи 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
11.2. Стороны предусмотрели претензионный порядок рассмотрения споров.
11.3. Претензия одной из сторон должна быть рассмотрена получившей стороной в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензионного письма посредством факсимильной связи или почтового отправления, с направлением письменного ответа.
12. Действие контракта
12.1 Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения, действует до 31 декабря 2016 года, но в любом случае до полного исполнения обязательств сторонами.
13. Дополнительные условия
13.1. Все изменения, дополнения к настоящему контракту имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями сторон и скреплены печатями и не противоречат требованиям Федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
13.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
13.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.5. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
приложение № 1 – спецификация, приложение № 2 – характеристики.
14. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик
Поставщик
Заказчик | Поставщик |
Приложение к контракту
от «__» ________ 2016 г. №
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п | Наименование Товара, наименование производителя | Страна происхождения товара, реквизиты документа её подтверждающие | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена за ед. (в т. ч.услуги и НДС) руб. | Общая стоимость (в т. ч. услуги и НДС) руб. |
1 |
Итого: _______________ рублей _____ копеек, в том числе НДС __% - _____ руб.
Заказчик: | Поставщик: |
