Контракт № «»2017г

Контракт №  «»2017г.

КОНТРАКТ №

г. Москва                                                 «»2017г.

именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице, действующего на основании и Общество с ограниченной ответственностью АТЕЙ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением  требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства  Российской  Федерации и города Москвы, заключили настоящий Контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Понятия, применяемые в настоящем Контракте означают следующее:

«Стороны»: Заказчик и Подрядчик.

«Объект»: здания по адресу: г. Москва, ул. Плющева дом 14А, г. Москва, ул. Плющева дом 13А

«Контракт»: настоящий документ, включая все содержащиеся в нём условия, приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны сторонами и в период выполнения работ.

«Работы»: работы, подлежащие выполнению Подрядчиком своими силами и средствами, а также силами и средствами Субподрядчиков, по проектированию, строительству, монтажу,  поставке материалов и оборудования, и иными работами в соответствии с условиями настоящего Контракта.

«Скрытые работы»: работы, скрываемые последующими работами и/или конструкциями и материалами. Качество и точность этих работ невозможно определить после выполнения последующих.

«Одобрение»: подтверждение в письменной форме сделанное Заказчиком или Подрядчиком.

«Приёмочная комиссия»: комиссия, назначаемая Заказчиком и состоящая из представителей Заказчика, Подрядчика и других требуемых организаций и органов надзора.

СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

       2.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по устройству лежачего полицейского, навесов над входными группами и входа в техническое подполье по адресу: г. Москва, ул. Плющева дом 13 А, ул. Плющева дом 14 А, в соответствии с условиями настоящего Контракта, сметами, определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и иными документами, являющимися приложениями к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

       

СТАТЬЯ 3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Общая стоимость работ по Контракту определяется сметно-финансовым расчётом (Приложение к настоящему Контракту) и составляет – 399 890 руб. (Триста девяносто девять тысяч восемьсот девяносто рублей) в том числе НДС 60 999 руб., 87 коп. (Шестьдесят тысяч девятьсот девяносто девять рублей, восемьдесят семь копеек). Цена Контракта является твердой и может быть изменена только по взаимному согласию Сторон.

В цену Контракта включены причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсация издержек Подрядчика, в том числе цена Контракта включает следующие расходы Подрядчика:

- собственно стоимость работ, соответствующих условиям Контракта по качеству и объему;

- стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ;

- гарантийные обязательства;

- все подлежащие в связи с выполнением работ к уплате налоги (в том числе налог на добавленную стоимость), сборы и другие обязательные платежи;

- иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

3.2. После окончания работ по настоящему Контракту Заказчик производит платеж Подрядчику в размере 399 890 руб. (Триста девяносто девять тысяч восемьсот девяносто рублей) в том числе НДС 60 999 руб., 87 коп. (Шестьдесят тысяч девятьсот девяносто девять рублей, восемьдесят семь копеек).

3.3. Платежи осуществляется путём перевода денежных средств в течение 10 дней с момента подписания акта выполненных работ на расчетный счёт Подрядчика, если иное не оговорено дополнительно

3.4. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.5. Работы, не предусмотренные Контрактом, оплачиваются Заказчиком только после  подписания Сторонами соответствующих дополнительных соглашений.

СТАТЬЯ 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

       4.1. Началом работ по настоящему Контракту считается дата заключения Контракта:

       4.2. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, должны быть начаты с момента заключения контракта и закончены «08» октября 2017 года. Датой окончания работ является дата подписания Сторонами Акта выполненных работ в соответствии с п. 7.8 настоящего Контракта.

       4.3. Подрядчик осуществляет порученные ему работы в сроки, установленные в настоящем Контракта, при условии:

своевременного предоставления Заказчиком фронта работ, то есть необходимой документации, помещений (площадей) по своему строительному состоянию позволяющих вести работы, соблюдения климатических условий, обеспечения готовности смежных инженерных систем и т. д. своевременного выполнения Заказчиком других условий настоящего Контракта, влияющих на сроки продолжительности строительства.

       4.4. В случае просрочки Заказчиком выполнения условий, изложенных в п. 4.3., сроки выполнения работ, установленные в настоящем Контракте, продлеваются соразмерно времени этой просрочки.

       4.5. Сроки выполнения (завершения) отдельных этапов или видов работ определяются Дополнительными соглашениями.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

       5.1. Обязанности Подрядчика:

               5.1.1. Выполнить своими или привлеченными силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, дополнительными соглашениями и приложениями к нему, и сдать работы приемочной комиссии Заказчика.

               5.1.2. Обеспечить производство и качество работ в соответствии с действующими строительными нормами, правилами и техническими условиями. Все материалы и оборудование, применяемые при выполнении работ, должны иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии, технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и другие предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить указанные документы.

       5.1.3. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности и противопожарной безопасности. Ответственность за их соблюдение несёт подрядчик.

5.1.5. Осуществлять уборку и вывоз строительного мусора, образовавшегося в процессе производства работ Подрядчиком, с площадки в период строительства.

5.1.6. Устранить за свой счет все повреждения ранее выполненных работ на Объекте, если повреждения вызваны работами Подрядчика.

5.1.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в  статьях настоящего Контракта.

5.1.8. Принять от Заказчика по Акту, помещения необходимые для ведения работ по Контракту, по своему строительному состоянию, позволяющие вести работы Подрядчику.

5.1.9. Подрядчик вправе требовать от Заказчика пересмотра стоимости работ, если по независящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на 10%.

5.1.10. Предоставить Заказчику счет-фактуру на сумму выполненных работ не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-сдачи работ по форме КС-2.

5.2. Права Подрядчика:

5.2.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы;

5.2.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы;

5.2.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

5.3. Обязанности Заказчика:

5.3.1. Заказчик обязуется принять выполненные работы Подрядчиком в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

5.3.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

5.3.3. Обеспечить Подрядчика необходимой общестроительной и (или) планировочной документацией, а также документацией на инженерные коммуникации.

5.3.4. Передать Подрядчику по Акту, помещения необходимые для ведения работ по Контракту, по своему строительному состоянию, позволяющие вести работы Подрядчику.

5.3.5. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим Контрактом, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы, оказывать организационную помощь.

5.3.6. Предоставить электрифицированное помещение для хранения оборудования, инструментов, материалов, спецодежды и обеспечить их сохранность.

5.3.7. Осуществить координацию работ всех Подрядчиков, работающих на объекте в целях организации бесперебойного и не наносящего взаимного ущерба ведения работ.

5.3.8. Обеспечить сохранность монтируемых систем.

5.3.9. Незамедлительно сообщать Подрядчику о факте нарушения целостности оборудования монтируемых систем.

5.3.10. Обеспечить доступ Подрядчика на Объект в согласованное время.

5.3.11. Сообщать Подрядчику в течение 3 календарных дней о мероприятиях, которые могут повлечь за собой изменение объемов и сроков работ.

5.3.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в статьях настоящего Контракта.

5.3.13. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, и это приведет к задержке выполнения работ по строительству объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока строительства на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку сроков выполнения работ по настоящему Контракту.

5.4. Права Заказчика:

5.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.4.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

5.4.3. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.

5.4.4. Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

5.4.5. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом;

5.5.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

5.5.6. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.

СТАТЬЯ 6. ГАРАНТИИ СТОРОН

       6.1. Стороны гарантируют друг другу, что по законодательству Российской Федерации они имеют все законные права на участие в Контракте, и не существует ни финансовых, ни каких-либо иных обстоятельств, не сообщенных Сторонами друг другу, которые препятствовали бы заключению или исполнению Контракта.

       6.2. Подрядчик гарантирует Заказчику, что его работы будут выполняться в соответствии с установленными в Российской Федерации нормами, правилами, гостами и техническими условиями.

       6.3. Подрядчик несет ответственность за выполненные работы в течение гарантийного срока, который составляет 12 месяцев, с момента подписания акта выполненных работ или менее, если это предусмотрено предприятием-изготовителем оборудования или материала. Гарантийные обязательства не распространяются на работы, в случаях нарушения ТУ, ненадлежащего технического обслуживания, нарушения правил эксплуатации, переделки, демонтажа, механических повреждений и переделки без согласования с Подрядчиком.

СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

       7.1. Сдача работ осуществляется в следующем порядке:

  - Заказчик назначает своего представителя, который уполномочен от его имени совместно с Подрядчиком осуществлять приемку выполненных работ.

       7.2. При сдаче работ по Контракту Подрядчик представляет Заказчику акт приемки выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 в двух экземплярах  и сообщает Заказчику о готовности к сдаче результата выполненных работ. Заказчик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней приступить к его приемке и по её окончании передать Подрядчику по один экземпляр подписанной формы № КС-2 или мотивированный письменный отказ от приёмки с перечнем замечаний. В случае если в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента передачи Подрядчиком Заказчику формы № КС-2, Заказчик не возвратит Подрядчику переданных ему ранее и подписанную форму № КС-2 или мотивированный письменный отказ, результат работ считается принятым Заказчиком и подлежит оплате.

       7.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков или их причин по требованию любой из сторон настоящего Контракта, должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами Контракта, - обе стороны поровну. В случае если экспертиза доказывает вину подрядчика, то Подрядчик полностью оплачивает ее.

       7.4. Обязанность организации проведения экспертизы возлагается на Подрядчика.

       7.5. Подрядчик не производит устранение недостатков в следующих случаях:

7.5.1. после истечения срока предъявления претензий в соответствии с законодательством;

7.5.2. при неправильной эксплуатации или нарушении ТУ;

7.6. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если они оформлены в Акте о недостатках.

       7.7. Право собственности на результат выполненных работ переходит к Заказчику после подписания акта приемки-сдачи и окончательного расчета с Подрядчиком.

       7.8. Работы, указанные в Контракте, считаются выполненными Подрядчиком после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, включающего в себя весь объём работ по Контракту.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

СТАТЬЯ 8. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

       8.1. За нарушение Заказчиком договорных обязательств, он уплачивает Подрядчику штрафы в соответствии с действующим законодательством.

       8.2. За нарушение Подрядчиком сроков начала и окончания работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере 1%  от стоимости работ за каждый день просрочки.

       8.3. Уплата неустоек не освобождают стороны от исполнения своих обязательств.

       8.4. В случае неуплаты Заказчиком установленной цены, причитающиеся Подрядчику за выполненные работы, Подрядчик удерживает результат работ.

       8.5. Заказчик несет ответственность за сохранность и строгое соблюдение правил эксплуатации после приёмки. В случае выявления неисправностей в работе, произошедшего по вине Заказчика, Заказчик обязан возместить Подрядчику стоимость проведенных Подрядчиком работ по устранению неисправностей в размере, определенном в Акте неисправностей.

СТАТЬЯ 9. ФОРС–МАЖОР

       9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, забастовки, войны или каких бы то ни было военных действий, блокады, запрещении экспорта или импорта, действий органов государственной власти и управления или других независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным выполнение Сторонами принятых на себя обязательств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение Сторонами принятых на себя обязательств и гарантий по Контракту.

       9.2. Сторона, допустившая просрочку исполнения, обязана приступить к выполнению своих обязательств незамедлительно после устранения обстоятельств непреодолимой силы.

СТАТЬЯ 10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

       10.1. Ко всем отношениям, прямо или косвенно связанным с осуществлением Сторонами своих прав и выполнением ими своих обязательств по настоящему Контракту, применяется законодательство Российской Федерации.

       10.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в т. ч. в претензионном порядке (направления претензии).

Сроки рассмотрения претензий составляет 10 дней с момента ее получения.

Претензия оформляется в письменной форме (на фирменном бланке), в которой перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие пункты или статьи Контракта, отражаются все негативные последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Контракта и стоимостная оценка ответственности, включая суммы неустойки (штрафа, пеней), а также те действия, которые должны произвести Подрядчик и Заказчик для их устранения.

       10.3. В случае невозможности разрешения такого спора, разногласия или претензии путем переговоров любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из Контракта, или в связи с его исполнением, либо его нарушением, прекращением или недействительностью, будут переданы на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

СТАТЬЯ 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

       11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Заказчиком и Подрядчиком и действует до «31» декабря 2017г.

       11.2. Заказчик вправе расторгнуть Контракт с Подрядчиком в следующих случаях:

-  задержка Подрядчиком начала работ более чем на пять дней по вине Подрядчика;

- задержка Подрядчиком хода строительства по его вине, когда срок окончания выполнения работ, установленный в Контракте, увеличивается более чем на десять дней;

- аннулирование лицензии на право производства работ, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на проведение работ;

       11.3. Подрядчик вправе расторгнуть Контракт с Заказчиком в следующих случаях:

- при остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по причинам, независящим от Подрядчика, на срок, превышающей два месяца;

       11.4. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически  выполненных работ.

       11.5. Сторона, решившая расторгнуть Контракт согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой Стороне не менее чем за 10 дней до расторжения данного Контракта.

  11.6. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон

СТАТЬЯ 12. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К КОНТРАКТУ

       12.1. Настоящий Контракт может быть изменен и (или) дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон.

       12.2. Любые соглашения сторон по изменению и (или) дополнению условий настоящего Контракта имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами и скреплены печатями сторон.

СТАТЬЯ 13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

               13.1. Передаваемая Заказчиком общестроительная и (или) планировочная документация, а также документация на инженерные коммуникации должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и утверждена в установленном порядке.

               Предоставление Заказчиком ненадлежащей оформленной или некомплектной документации приравнивается к ее непредставлению. При выявлении недостатков в переданной документации, Подрядчик сообщает об этом  Заказчику. Затраты, возникшие по этой причине у Подрядчика в связи с исправлением выполненных работ оплачивается Заказчиком сверх стоимости, указанной в статье 3.1 настоящего Контракта.

В случае, когда в переданную Подрядчику рабочую документацию Заказчик вносит изменения, он обязан в течение 3 календарных дней сообщить об этом Подрядчику, возместить ему затраты и убытки, понесенные в связи с внесением изменений в рабочую документацию, и уточнить, по согласованию с Подрядчиком, договорную цену, а при необходимости, и сроки выполненных работ, предусмотренные Контрактом.

               13.2. По условиям и действиям, не предусмотренным настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства РФ.

СТАТЬЯ 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

       14.1. Ничто из содержания настоящего Контракта не дает прав и не налагает обязательств на Стороны иных, чем права или обязательства, предоставляемые или налагаемые в рамках условий настоящего Контракта.

               14.2. Любая договорённость между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений к настоящему Контракту.

       14.3. Уведомления и другие виды сообщений и корреспонденции будут считаться действительными, если они доставлены нарочным под расписку или заказной почтой по адресам, указанным в Контракте, электронной почтой, факсом.

       14.4. Смета, а также все приложения, изменения и дополнения, оформленные Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Контракту, являются его неотъемлемыми частями и прилагаются к нему, если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями Сторон.

       14.5. Во всем ином, что не урегулировано в Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

       14.6. Настоящий Контракт составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба  экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

СТАТЬЯ 15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Подрядчик:	Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью АТЕЙ» Юридический адрес: 127247 г. Москва, 800-летия Москвы, д22к2 Фактический адрес: 127247 г. Москва, 800-летия Москвы, д22к2 Наименование банка: АО “Райффайзенбанк”, г. Москва Генеральный директор   ___________________/./