Контракт № _______ на поставку препарата Альбумин человека
КОНТРАКТ № _______
на поставку препарата Альбумин человека
г. Москва "___" _________ 2018 г.
___________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице (должность ФИО), действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью (-ОНКО»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и, каждый в отдельности – «Сторона», заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется по заданию Заказчика передать последнему препарат Альбумин человека (далее - товар, товары) в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации поставляемых товаров (Приложение 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее - Спецификация поставляемых товаров), в сроки, установленные в Графике поставки (Приложение 2 к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее - График поставки).
Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
1.2. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки силами и за счет Поставщика является доставка товара Заказчику.
1.3. Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных Контрактом порядке, форме и размере.
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет 35 310 (Тридцать пять тысяч триста десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 10% – 3 210 (Три тысячи двести десять) рублей 00 копеек (далее - Цена Контракта).
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров и сопутствующих услуг в соответствии с пунктом 2.5. настоящего Контракта, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товара и оказанию сопутствующих услуг по Контракту.
2.4. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95 Федерального закона .
2.5. Стоимость товара, стоимость упаковки, сборочных (включая комплектацию фурнитурой для крепления), установочных (навесных) с выравниванием товара на месте по горизонтали и вертикали, погрузочно-разгрузочных, шефмонтажных и пусконаладочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию, стоимость проведения консультаций по использованию товара, затраты на гарантийное обслуживание включены в Цену Контракта.
2.6. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки товаров, по безналичному расчету за счет средств фонда обязательного медицинского страхования. Авансовый платеж не предусмотрен. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в ст. 13 настоящего Контракта.
2.7. Оплата поставленных товаров производится Заказчиком на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами Актов приемки-передачи товара в соответствии с п. 4.13 настоящего Контракта, надлежаще оформленных накладных о приемке-передаче товара получателям и товарно-транспортных накладных (п. 4.10 настоящего Контракта), в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату поставленных товаров.
Статья 3. Сроки поставки
3.1. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка товара осуществляется в соответствии с Графиком поставки (приложение 2 к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
3.2. Одновременно с подписанием настоящего Контракта Стороны обязаны подписать График поставки.
3.3. Срок исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту в полном объеме в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Контракта.
Статья 4. Порядок приемки товаров
4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" N П-7 от 01.01.01 г.;
- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" N П-6 от 01.01.01 г.
4.2. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком (Получателем) точное время и дату поставки (если последняя не зафиксирована в Графике поставки (Приложение 2 к настоящему Контракту).
4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
4.4. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТов.
4.5. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
4.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
4.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
4.8. Уборка и вывоз упаковки производится силами Поставщика в течение 1 (одного) дня после дня поставки товаров или за его счет.
4.9. В сроки не позднее указанных в Графике поставки, Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, Акт приемки-передачи товара, составленный по форме Приложения 3 к настоящему Контракту, подписанный Поставщиком, в двух экземплярах, надлежаще оформленные накладные о приемке-передаче товара Получателем, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации (после осуществления поставки товаров в полном объеме также итоговый Акт приемки-передачи товара, составленный по форме Приложения 3 к настоящему Контракту, подписанный Поставщиком, в двух экземплярах.
4.10. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика (Получателя) на устранение недостатков товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение 3 (Трех) дней заменить некачественный товар товаром, соответствующий условиям Контракта.
4.11. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 3 (Трех) дней с момента заявления Заказчиком такого требования.
4.12. По итогам приемки товара (и сопутствующих услуг) при наличии документов, указанных в п. 4.9 настоящего Контракта, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара и сопутствующих услуг, Заказчик подписывает Акт приемки-передачи товара в 2 (Двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в ст. 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.
5.1.4. Осуществлять контроль над порядком и сроками поставки товаров.
5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом.
5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Контракта.
5.2.2. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней от даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
5.2.3. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 дней от даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
5.2.4. В течение 40 дней от даты фактического исполнения обязательства Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
5.2.6. Не допускать расторжения Контракта по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и Поставщиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.
5.2.7. В случае если окончание срока действия Контракта повлекло прекращение обязательств Сторон по Контракту, но при этом имеются основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту:
5.2.7.1. В течение 10 дней от даты окончания срока действия Контракта направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней от даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.
5.2.7.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 дней от даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.
5.2.8. В случае досрочной поставки товара Поставщиком принять и оплатить поставленные товары в соответствии с действующим законодательством и настоящим Контрактом.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать подписания в соответствии с п. 4.12 настоящего Контракта Заказчиком Акта приемки-передачи товаров по настоящему Контракту, при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в п. 4.9. настоящего Контракта и соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара по настоящему Контракту.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со ст. 2 Контракта.
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение сроков поставки, стоимости и количества товаров по настоящему Контракту.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.
5.3.5. Досрочно по согласованию с Заказчиком осуществить поставку товара.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Контракта.
5.4.2. Оформлять накладные о приемке-передаче товара Получателям в 3 (трех) экземплярах.
5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.
Статья 6. Гарантии
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.
В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Поставщик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию, в течение всего срока исполнения Контракта.
6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего Контракта.
6.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.
Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.
6.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Гарантийное обслуживание товара осуществляется Поставщиком с выездом на место установки оборудования в пределах города Москвы в течение 72 часов с момента поступления заявки. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Заказчику предоставляется функционально аналогичное оборудование на время ремонта.
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта, стоимости этапа Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, стоимости этапа, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, стоимости этапа. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на день уплаты неустойки от Цены Контракта, стоимости этапа.
7.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Сумма штрафа определяется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации . (применение штрафных санкций к Заказчику применимо в следующих случаях:
7.3.1. Неоднократный (от двух и более раз) отказ от приемки товаров, работ, услуг;
7.3.2. Не предоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, которое препятствует исполнению контракта, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (в случае включения в Контракт условия о необходимости представления указанного).
7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом. Пеня начисляется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации . (не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком).
7.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом в порядке и размере, установленном постановлением Правительства Российской Федерации .
Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств понимается поставка товара, не соответствующего требованиям, установленным настоящим Контрактом.
7.7. При не предоставлении Заказчику информации, указанной в п.5.4.3 Контракта, Поставщику начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, пеня подлежит начислению за каждый день просрочки такого обязательства.
7.8. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.9. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.
7.10. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки Товара, завышения стоимости и/или поставки товара ненадлежащего качества по настоящему Контракту, Поставщик обязан возвратить Заказчику денежные средства, уплаченные Заказчиком в счет поставки такого недопоставленного (поставленного не в полном объеме или поставки товара ненадлежащего качества) товара, в полном объеме в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.
7.11. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
Статья 8. Порядок расторжения Контракта
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
8.1.1 по соглашению Сторон;
8.1.2 в судебном порядке.
8.1.3 в одностороннем порядке в следующих случаях:
8.1.3.1 По инициативе Заказчика:
- При нарушении Поставщиком требований к качеству товаров и неисполнения требования Заказчика по устранению недостатков в сроки, указанные в п. 4.10. Контракта. При осуществлении поставок некомплектных товаров и неисполнения требования Заказчика по доукомплектовании в сроки, указанные в п. 4.11. Контракта. При неоднократном (от двух и более раз) нарушении Поставщиком сроков поставки товаров, указанных в Графике поставки товаров, включая нарушение сроков допоставки товаров в соответствии с требованиями (Претензиями) Заказчика.
8.1.3.2. По инициативе Поставщика:
- При неоднократном (от двух и более раз) нарушении более чем на 10 (Десять) банковских дней Заказчиком сроков оплаты за поставленные товары. При неоднократном (от двух и более раз) необоснованном отказе Заказчика от приемки товаров.
Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона .
Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта может быть направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 13 Контракта.
8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
8.2.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком.
8.2.2. В случае просрочки поставки товара более чем на 10 (десять) дней.
8.2.3. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.
8.2.4. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней от даты его получения.
8.4. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
8.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.
Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев от даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
Статья 10. Порядок урегулирования споров
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
Статья 11. Срок действия, порядок изменения Контракта
11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
11.2. Изменения и дополнения настоящего Контракта, не противоречащие законодательству Российской Федерации и города Москвы, возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Статья 12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Настоящий Контракт заключен в электронной форме, а также может быть составлен Сторонами в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: Приложение 1 "Спецификация поставляемых товаров", Приложение 2 "График поставки", Приложение 3 "Форма (образец) Акта приемки-передачи товара".
Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: __________________________________ Юридический адрес: Фактический адрес: Тел./ф. Электронный адрес: ИНН КПП БИК Банковские реквизиты Главный врач ____________________ (_________) М. П. | Поставщик: -ОНКО» Юридический адрес: 105082, , стр.21, офис 216 Почтовый адрес: 105082, , стр.21, офис 216 Фактический адрес склада: 143405, Московская обл., Красногорский район, д. Гольево, ул. Центральная, д.3 /95 , в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО) г. Москва Генеральный директор ______________________ М. П. |
Приложение 1
к Контракту № ____________
от «___» ____________ 2018 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
поставляемых товаров
№ п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. в руб. (с НДС) | Сумма НДС | Сумма в руб. (с НДС) |
1. | Альбумин р-р д/инф. 20% фл. 50 мл пач. картон.1 | Уп. | 20 | 1 765,50 | 3 210,00 | 35 310,00 |
Итого | 35 310,00 |
Итого: 35 310 (Тридцать пять тысяч триста десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 10% – 3 210 (Три тысячи двести десять) рублей 00 копеек
Заказчик: Поставщик:
______________________________ -ОНКО»
Главный врач Генеральный директор
____________________ (___________) ______________________
М. П. М. П.
Приложение
к Контракту № _______________
от «___» ____________ 2018 г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ
№ п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки | Примечание |
1. | Альбумин р-р д/инф. 20% фл. 50 мл пач. картон.1 | Упаковка | 20 | В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Контракта |
Заказчик: Поставщик:
_____________________________ -ОНКО»
Главный врач Генеральный директор
____________________ (___________) ______________________
М. П. М. П.
Приложение
к Контракту № ______________
от «___» ____________ 2018 г.
ФОРМА (образец)
АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ
г. Москва | “ | ” | 20 | г. |
, |
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице |
(должность,
, |
Ф. И.О.)
действующего на основании | , | с одной стороны, |
(Устава, Положения, Доверенности)
и | , |
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице |
(должность,
, |
Ф. И.О.)
действующего на основании | , | с другой стороны, |
(Устава, Положения, Доверенности)
вместе именуемые “Стороны”, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Контрактом № | ||||
от | “ | ” | 20 | г. (далее – Контракт) Поставщик выполнил |
обязательства по поставке товаров и оказанию сопутствующих услуг, а именно:
2. Фактическое качество товаров и сопутствующих услуг соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
3. Вышеуказанные поставки и оказание сопутствующих услуг согласно Контракту должны быть
выполнены | “ | ” | 20 | г., фактически выполнены | “ | ” |
20 | г. |
4. Недостатки товаров и сопутствующих услуг выявлены/не выявлены
5. Результаты поставки по Контракту:
Сдал: Поставщик | Принял: Заказчик |
М. П. | М. П. |
Форма согласована:
От Поставщика От Заказчика:
___________________ __________________ (_________)
М. П. М. П.
