Контракт на поставку горюче-смазочных материалов
КОНТРАКТ1 на поставку горюче-смазочных материалов для нужд _________________________
г. __________ «__» __________ 20___ года
_____________________________________________, именуем__ в дальнейшем
(полное наименование заказчика)
заказчик, в лице _______________________________________________________,
(должность, Ф. И.О. руководителя заказчика)
действующ__ на основании _______________, утвержденного ________________,
(Устав или Положение) (правовой акт, его
дата и номер)
с одной стороны, и _____________________________________________________
(полное наименование поставщика – юридического лица и его организационно -
____________________________________________________, зарегистрированн__
правовая форма или Ф. И.О. поставщика - индивидуального предпринимателя)
в_____________________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)
за основным государственным регистрационным номером _______________________
(свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей № _____________
от ______________), именуем__ в дальнейшем поставщик, в лице ______________________________________________________________________,
(должность, Ф. И.О. руководителя юридического лица или Ф. И.О. индивидуального предпринимателя)
действующ__ на основании ______________________________________________,
(Устав или Положение, а также доверенность, если контракт
подписывается не руководителем организации)
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем стороны, заключили по результатам проведенной процедуры определения поставщика (_________________________) (протокол от ______________) (идентификационный код закупки ______________________) настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем.
Предмет контракта
Поставщик обязуется поставить горюче-смазочные материалы (далее – товар) в количестве и ассортименте, указанных в спецификации поставляемого товара (приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта, в срок, установленный контрактом, а заказчик обязуется надлежащим образом принять и оплатить товар.
1.2. Отпуск товара осуществляется на автозаправочных станциях (далее – АЗС).
2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена контракта составляет ___________ (___________) рублей.
2.2. Цена контракта формируется с учетом всех налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.4-2.6 контракта, а также иных случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
2.4. В случае, если розничная цена единицы товара в момент поставки ниже цены единицы товара, установленной контрактом, отпуск и оплата товара производится по розничной цене.
2.5. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом количества и качества товара и иных условий контракта.
2.6. Цена контракта может быть изменена по соглашению сторон при увеличении по предложению заказчика предусмотренного контрактом количества товара не более чем на десять процентов или уменьшении предусмотренного контрактом количества товара не более чем на десять процентов. При увеличении предусмотренного контрактом количества товара цена контракта изменяется пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара цена контракта уменьшается исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара определяется как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
2.7. Оплата по контракту осуществляется за счет средств _________________________________.
(указывается источник финансирования закупки)
2.8. Оплата по контракту осуществляется в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту поставки товара до 25 числа месяца, следующего за отчетным, на основании счета, счета-фактуры (при необходимости), товарной накладной.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по контракту, оплата по контракту осуществляется на основании акта приема-передачи товара, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате по контракту.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет поставщика.
2.9. В случае изменения расчетного счета поставщик обязан в течение 1 рабочего дня в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет поставщика, несет непосредственно сам поставщик.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Поставщик имеет право:
3.1.1. Требовать оплаты товара, поставленного заказчику в соответствии с условиями контракта.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Отказаться от приемки товара, поставка которого просрочена.
3.2.2. Предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае поставки товара ненадлежащего качества.
3.2.3. Предъявить поставщику претензии к качеству поставленного товара.
3.2.4. Для проверки качества поставленного товара привлекать независимых экспертов, экспертные организации.
3.3. Поставщик обязан:
3.3.1. Поставить товар надлежащего качества в количестве и ассортименте согласно спецификации поставляемого товара и в сроки, установленные контрактом.
3.3.2. Обеспечить гарантированный запас товара на АЗС.
3.3.3. Представить сертификаты и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.3.4. Осуществлять отпуск товара на АЗС представителю заказчика (далее – получатель) с учетом графика работы АЗС.
3.3.5. Вести учет поставленного товара.
3.3.6. Предоставлять заказчику ежемесячно документы (товарную накладную, счет, счет-фактуру (при необходимости), акт сверки), составленные на основании данных расчетного центра поставщика.
3.3.7. Подтверждать поставку товара выдачей чека терминала получателю.
3.3.8. Возвратить в областной бюджет сумму излишне полученных денежных средств в случае установления органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, органом внутреннего государственного финансового контроля Смоленской области фактов завышения стоимости товаров и (или) неверного применения расценок, а также иных обстоятельств, повлекших причинение ущерба заказчику.
3.4. Заказчик обязан:
3.4.1. Обеспечить приемку товара в соответствии с разделом 4 контракта и его проверку по количеству, качеству и ассортименту.
3.4.2. Провести экспертизу предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
3.4.3. Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями контракта.
4. Порядок поставки и приемки товара
4.1. Поставка товара осуществляется с «___» _______ 201 __ года по «___» ________ 201__ года включительно.
4.2. Место поставки товара: АЗС, расположенные в ___________________________________________ Смоленской области (приложение № 2 к контракту).
4.3. Приемка товара осуществляется получателем непосредственно на АЗС в соответствии с наименованием, количеством, ассортиментом и иными характеристиками поставляемого товара, указанными в спецификации, а также другими условиями контракта и подтверждается выдачей чека терминала.
4.4. Приемка товара по качеству производится в соответствии с действующими стандартами и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7.
4.5. Приемка товара по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6.
4.6. Стороны ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за месяцем поставки товара, производят сверку поставленного через АЗС товара с составлением 2-х стороннего акта сверки по данным расчетного центра поставщика. Акт сверки подготавливается и оформляется поставщиком и не позднее 12 числа месяца, следующего за месяцем поставки, направляется в адрес заказчика.
Заказчик обязан в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты получения акта сверки подписать его и направить один экземпляр (оригинал) в адрес поставщика.
4.7. В случае несоответствия поставленного товара условиям контракта об этом делается отметка в акте сверки. Основания для отказа от подписания и мотивированные замечания излагаются отказавшейся от подписания стороной в акте сверки либо в отдельном документе, который прилагается к акту сверки.
4.8. Если поставщик соглашается с названными заказчиком несоответствиями или их частью, он в течение 2 рабочих дней представляет для подписания акт сверки, доработанный с учетом замечаний заказчика. Заказчик в течение 3 рабочих дней повторно рассматривает и подписывает акт сверки.
4.9. Право собственности на товар, поставляемый по контракту, переходит от поставщика к заказчику в момент его приемки на АЗС получателем.
5. Гарантии качества товара
5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующими техническими регламентами, стандартами и иными документами, утвержденными для данного вида товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5.2. Претензии по качеству принимаются поставщиком при подтверждении заказчиком факта ненадлежащего качества товара актом экспертизы независимой экспертной организации.
5.3. Экспертная организация проводит отбор проб товара на АЗС, которая произвела поставку товара получателю, а также отбор проб из топливного бака автотранспортного средства получателя по правилам ГОСТ 2517-2012.
5.4. В случае выявления органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, органом внутреннего государственного финансового контроля Смоленской области в ходе контрольных мероприятий факта несоответствия поставленного товара требованиям законодательства Российской Федерации или условиям контракта, поставщик обязан устранить выявленные несоответствия, а в случае выявления фактов завышения стоимости товаров и (или) неверного применения расценок, а также иных обстоятельств, повлекших причинение ущерба заказчику, поставщик обязан возвратить в областной бюджет сумму излишне полученных денежных средств.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.
6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.4. В случае ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе взыскать с заказчика штраф в размере2:
- 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет___________ руб.________ коп.;
- 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей, что составляет___________ руб.________ коп.;
- 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей, что составляет___________ руб.________ коп.;
- 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей, что составляет___________ руб.________ коп.3
6.5. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе отдельных этапов исполнения контракта; С - размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле 
(где 
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, поставщик выплачивает заказчику штраф в размере4:
- 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет___________ руб.________ коп.;
- 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей, что составляет___________ руб.________ коп.;
- 1 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей, что составляет___________ руб.________ коп.;
- 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей, что составляет___________ руб.________ коп.5
6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по контракту заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
6.9. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по контракту.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, принятые в соответствии с контрактом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажорных обстоятельств).
7.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя в соответствии с контрактом обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее 10 календарных дней после того как ей стало известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, уведомить другую сторону о таких обстоятельствах в письменной форме.
8. Обеспечение исполнения контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере ____ % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ______(_______) рублей ___ копеек.
8.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет.
8.3. Обеспечение исполнения контракта предоставляется заказчику до заключения контракта.
8.4. Обеспечение исполнения контракта предоставляется на весь срок действия контракта. В случае предоставления поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
8.5. Денежные средства, внесенные поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются поставщику в течение 30 календарных дней после выполнения поставщиком своих обязательств по контракту или расторжения контракта по соглашению сторон.
8.6. В ходе исполнения контракта поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
8.7. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по контракту, поставщик обязуется в течение 5 календарных дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение контракта на тех же условиях и в таком же размере, который указан в настоящем разделе контракта.
8.8. В случае, если участником определения поставщика, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение согласно части 8 статьи 96 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
9. Расторжение контракта
9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае:
- поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок;
- неоднократного нарушения срока поставки товара.
9.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.4. В случае расторжения контракта в соответствии с пунктом 9.2 контракта заказчик направляет поставщику соответствующее уведомление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику.
9.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.6. Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, указанной в пункте 9.3 контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий контракта, которое является основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
9.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
10. Антикоррупционная оговорка и конфиденциальность
10.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или передачу каких-либо ценностей любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.
10.2. При исполнении своих обязательств по контракту стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования федерального законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.3. Каждая из сторон контракта отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения для них работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем разделе способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между сторонами.
10.4. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая сторона обязуется уведомить об этом другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий другой стороной, ее аффилированными лицами, работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования федерального законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.5. Стороны контракта признают необходимость проведения процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с третьими лицами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения сторон в коррупционную деятельность.
10.6. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий контракта могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности до существенных ограничений по взаимодействию со стороной.
10.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения контракта фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
10.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий контракта, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся стороны, сообщивших о факте нарушений.
Для целей контракта термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по контракту, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.
10.9. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции, либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления при условии, что в случае любого такого раскрытия:
сторона предварительно уведомит другую сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия;
сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
10.10. Соответствующая сторона контракта несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.
10.11. Для целей контракта «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей стороной действия другой стороны, в результате которых третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации третьими лицами.
10.12. Сторона, допустившая разглашение Конфиденциальной информации, несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий контракта, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных контрактом.
10.13. Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, который подписывается уполномоченными представителями сторон.
10.14. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе стороны, запрещена.
11. Заключительные положения
11.1. Все споры, возникающие между сторонами в ходе исполнения обязательств по контракту, которые не урегулированы путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Смоленской области.
11.2. Контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее ________ .
11.3. Любые изменения и дополнения к контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, документации о закупке, оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.
11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
12. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик: Поставщик:
__________________________________ _________________________________
(наименование заказчика, (наименование юридического лица или
__________________________________ _________________________________
его фактический, юридический Ф. И.О. индивидуального
предпринимателя,
__________________________________ _________________________________
адреса, УФК, наименование его фактический, юридический адреса,
________________________________ _________________________________
банка, корреспондентский счет, наименование банка,
_________________________________ _________________________________
расчетный счет, ИНН/КПП, БИК)
корреспондентский счет,
_________________________________ _________________________________
расчетный счет, ИНН/КПП, БИК)
_________________________________ _________________________________
(должность, Ф. И.О., подпись) (должность, Ф. И.О., подпись)
М. П. М. П.
Приложение
к контракту № ___от «___» __________ 20__ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
поставляемого товара
№ п/п | Наименование товара | Единица измерения | Цена за единицу, в том числе налог на добавленную стоимость (в рублях) | Налог на добавленную стоимость (в рублях) | Количество | Сумма, в том числе налог на добавленную стоимость (в рублях) |
Итого |
Заказчик _____________________________________ _____________________________________ М. П. | Поставщик __________________________________ __________________________________ М. П. |
Приложение
к контракту № ___от «___» __________ 20__ г.
ПЕРЕЧЕНЬ АЗС,
осуществляющих отпуск товара
№ п/п | № АЗС | Адрес АЗС |
Заказчик _________________________________ ________________________________ М. П. | Поставщик _________________________________ _________________________________ М. П. |
1 Применяется при осуществлении закупок путем проведения аукциона в электронной форме при отсутствии условия об авансовом платеже.
2Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации .
3Устанавливаются все возможные значения размеров штрафа, предусмотренные для каждого порогового значения цены контракта, за исключением пороговых значений, превышающих начальную (максимальную) цену контракта.
4Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации .
5Устанавливаются все возможные значения размеров штрафа, предусмотренные для каждого порогового значения цены контракта, за исключением пороговых значений, превышающих начальную (максимальную) цену контракта.
