Контракт на поставку медицинских расходных материалов (бинт, салфетка спиртовая)
Часть 4. Проект контракта
Контракт
на поставку медицинских расходных материалов (бинт, салфетка спиртовая)
№__________
место заключения «___»________20__г.
(по месту нахождения заказчика)
_______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий государственный (муниципальный) контракт (далее – Контракт), по итогам осуществления закупки с идентификационным кодом _______________ (указать идентификационный код закупки), о нижеследующем:
1. Предмет и цена Контракта
1.1. В сроки установленные настоящим Контрактом Поставщик обязуется поставить Заказчику _________ (указывается наименование товара) (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить за поставленный Товар.
1.2. Наименование, количество, характеристики, комплектность, принадлежность, стоимость Товара определены Сторонами в спецификации (Приложение к Контракту).
1.3. Цена Контракта составляет ___________ (_____________) рублей ___ копеек. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.4. В цену Контракта включены стоимость Товара, расходы по хранению, доставке и иные расходы, связанные с выполнением обязательств Поставщика, все налоги (в том числе НДС __% в сумме ___________ (_____________) рублей ___ копеек), пошлины, сборы, отчисления и другие платежи, которые Поставщик должен оплачивать при исполнении Контракта или на иных основаниях.
1.5. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет _____ (_____) года (месяцев) с момента его приемки Заказчиком.
2. Порядок поставки и приемки Товара
2.1. Поставщик обязуется поставить Товар по Контракту в полном объеме в срок до «___»________20__г. (в течение _____ (_____) календарных дней со дня заключения Контракта).
2.2. Этапы поставки Товара указываются в Графике поставки (Приложение к Контракту), поставка и приемка этапа поставки Товара ведется в соответствии с общим порядком приемки (в случае, если поставка товара разовая данный пункт и приложение №2 исключить).
2.3. Место поставки Товара: Республика Саха (Якутия) _____________________________.
2.4. Одновременно с Товаром Поставщик обязан передать Заказчику два экземпляра акта приема-передачи (Приложение к Контракту), товарной накладной, подписанных Поставщиком, а также счет на оплату.
2.5. Приемка начинается в день доставки Товара и документов, указанных в п. 2.4 настоящего раздела, по месту поставки, и заканчивается подписанием Заказчиком акта приема-передачи (уведомления об отказе от приема Товара). Срок приемки Товара Заказчиком и подписания акта приема-передачи Товара (уведомления об отказе от приема Товара) составляет не более _____ (_____) рабочих дней. (Можно указать, что в случае проведения экспертизы с привлечением сторонних экспертов, экспертных организаций, срок приемки продлевается до _____ (_____) рабочих дней).
2.6. Для проверки поставленного Товара на соответствие установленным в Контракте требованиям Заказчик проводит экспертизу собственными силами или с привлечением сторонних экспертов, экспертных организаций. По решению Заказчика может быть создана приемочная комиссия, состоящая не менее чем из 5 (пяти) человек.
2.7. Заказчик в процессе приемки проверяет Товар на соответствие установленным в Контракте требованиям, в том числе к таре и упаковке, количеству, качеству, комплектности, принадлежностям, характеристикам и документации. При выявлении обстоятельств, препятствующих приемке Товара, Заказчик составляет уведомление об отказе от приема Товара в письменной форме с указанием обстоятельств (недостатков, некомплектности, недостачи и т. д.), препятствующих приемке Товара.
2.8. В случае если Поставщик не согласен с уведомлением об отказе от приема Товара, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком по согласованию с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для проведения экспертизы осуществляется Поставщиком.
2.9. Право собственности на поставленный по Контракту Товар возникает у Заказчика с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.
2.10. Для участия в приемке Товара Поставщик вправе направить своего представителя, наделенного соответствующими полномочиями.
2.11. Заказчик в течение _____ (_____) рабочих дней со дня подписания им акта приема-передачи, товарной накладной либо уведомления об отказе от приема Товара направляет экземпляры по адресу Поставщика, указанному в настоящем Контракте.
2.12. Заказчик в течение _____ (_____) рабочих дней со дня принятия Товара уведомляет Поставщика о несоответствии Товара по количеству, качеству, комплектности, принадлежностям, характеристикам и документации условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить во время приемки.
3. Порядок оплаты
3.1. Порядок предоставления аванса (в случае если, аванс по Контракту не предусмотрен – исключить данный пункт и подпункты):
3.1.1. Заказчик перечисляет аванс в размере ___% от цены Контракта, что составляет _________ рублей __ копеек, в течение _____ (_____) рабочих дней со дня заключения Контракта;
3.1.2. стоимость поставляемого Товара оплачивается Заказчиком Поставщику по цене Контракта, указанной в разделе «Предмет и цена Контракта», с удержанием размера выплаченного аванса.
3.2. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:
3.2.1. оплата производится в рублях Российской Федерации безналичным расчетом путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика;
3.2.2. оплата производится по факту поставки Товара (полностью или частично) на основании выставленного Поставщиком счета в течение _____ (_____) рабочих дней (но не более 30 календарных дней) со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.
3.3. В случае начисления Заказчиком неустойки Поставщику за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Заказчик вправе произвести оплату по Контракту с удержанием начисленной неустойки.
3.4. Оплату, не предусмотренную Контрактом, Заказчик не производит.
3.5. Оплата по Контракту производится за вычетом налоговых платежей, страховых взносов в Пенсионный фонд РФ и Фонд обязательного медицинского страхования РФ (данный пункт включается, если контракт заключается с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем или иным занимающимся частной практикой лицом).
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара в соответствии с условиями Контракта;
4.1.2. провести экспертизу поставляемого Товара;
4.1.3. оплатить Поставщику за поставленный Товар в срок, установленный Контрактом;
4.1.4. своевременно предоставлять Поставщику необходимую для выполнения им обязательств информацию;
4.1.5. исполнять иные обязанности предусмотренные Контрактом.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;
4.2.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
4.2.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
4.2.4. требовать от Поставщика устранения недостатков Товара, в том числе замены, на стадии приемки Товара, а также в течение гарантийного срока;
4.2.5. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, законодательству Российской Федерации и потребовать безвозмездного устранения недостатков;
4.2.6. привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом;
4.2.7. реализовывать иные права, предусмотренные Контрактом.
4.3. Поставщик обязуется:
4.3.1. передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта;
4.3.2. доставить Товар до места поставки своими силами и средствами;
4.3.3. передать Товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т. п.;
4.3.4. одновременно с Товаром передать принадлежности, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т. п.), предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации;
4.3.5. в кратчайшие сроки устранить недостатки или заменить Товар, в случае выявления обстоятельств, препятствующих приемке Товара Заказчиком;
4.3.6. своими силами и за свой счет в течение гарантийного срока устранить недостатки (осуществить ремонт) Товара или заменить его. Исключение составляют недостатки, возникшие после передачи Товара – по вине Заказчика, в результате действий третьих лиц или непреодолимой силы. Эти недостатки подлежат устранению в течение _____ (_____) рабочих дней со дня получения письменного обращения Заказчика. В случае невозможности устранения недостатков либо возникновения таких недостатков три и более раз Поставщик обязан в течение _____ (_____) рабочих дней со дня обращения заменить дефектный Товар на надлежащего качества;
4.3.7. привлекать к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме ___% от цены Контракта (но не менее 5%);
4.3.8. в срок _____ (_____) рабочих дней (но не более 5 рабочих дней) со дня заключения договора с соисполнителем представить Заказчику:
4.3.8.1. декларацию о принадлежности соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
4.3.8.2. копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную Поставщиком;
4.3.9. в случае замены соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в п. 4.3.8 настоящего раздела, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым соисполнителем;
4.3.10. в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Поставщиком выполненных обязательств по договору с соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:
4.3.10.1. копии документов о приемке поставленного товара, которые являются предметом договора, заключенного между Поставщиком и привлеченным им соисполнителем;
4.3.10.2. копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Поставщиком соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Поставщиком и привлеченным им соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Поставщиком обязательств, выполненных соисполнителем);
4.3.11. оплачивать поставленные соисполнителем товары, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким соисполнителем, в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Поставщиком документа о приемке товара, отдельных этапов исполнения договора;
4.3.12. нести гражданско-правовую ответственность (в том числе в соответствии с разделом «Ответственность Сторон») перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей, в том числе:
4.3.12.1. за представление документов, указанных в п. п. 4.3.8 – 4.3.10 настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
4.3.12.2. за непривлечение соисполнителей в объеме, установленном в Контракте;
4.3.13. исполнять иные обязанности предусмотренные Контрактом.
4.4. Поставщик вправе:
4.4.1. привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту третьих лиц;
4.4.2. оформлять счет-фактуры и требовать их подписания Заказчиком;
4.4.3. осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком;
4.4.4. реализовывать иные права, предусмотренные Контрактом.
5. Обеспечение исполнения Контракта
(если Поставщиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, настоящий раздел исключается)
5.1. Обязательства Поставщика по исполнению Контракта в части не удержанной Заказчиком из суммы оплаты по Контракту (в том числе по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Поставщика по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки, возврату аванса и иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком) обеспечиваются внесением денежных средств (обеспечительный платеж) на указанный в Контракте счет Заказчика или предоставлением банковской гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса РФ перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства, в том числе статье 45 Федерального закона от 01.01.2001 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и дополнительным требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ . Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.
5.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет ___________ (_____________) рублей ___ копеек (___% от начальной (максимальной) цены Контракта).
5.3. Исполнитель обеспечивает исполнение Контракта _________ (указать способ обеспечения Контракта предоставленный Исполнителем: название, реквизиты документа).
5.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Исполнителем всех обязательств по Контракту.
5.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
5.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение _____ (_____) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.
5.7. Заложенные денежные средства возвращаются Поставщику в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, а также в случае замены обеспечительного платежа на банковскую гарантию) в течение _____ (_____) рабочих дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями Контракта и законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается в размере ___________ (_____________) рублей ___ копеек (___% от цены Контракта).
а) 2,5% цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 2% цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1,5% цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5% цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
(по итогам закупки на стадии заключения Контракта Заказчик устанавливает в проекте Контракта конкретный размер штрафа в зависимости от цены заключаемого Контракта)
6.4. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в связи с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.
6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа приема-передачи Товара, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
,
где:
- размер ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
6.6. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается в размере ___________ (_____________) рублей ___ копеек (___% от цены Контракта).
а) 10% цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5% цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1% цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5% цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
(по итогам закупки на стадии заключения Контракта Заказчик устанавливает в проекте Контракта конкретный размер штрафа в зависимости от цены заключаемого Контракта)
6.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по Контракту или устранения нарушений.
6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.9. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями в соответствии с настоящим разделом по правилам п. 1 ст. 313 и ст. 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. К обстоятельствам непреодолимой силы, то есть к чрезвычайным и непредотвратимым при данных условиях обстоятельствам, относятся, в том числе пожары, наводнения, землетрясения, техногенные катастрофы, войны, военные действия, блокады, эмбарго, общие забастовки, запрещающие (либо ограничивающие) акты властей, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Поставщика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров и услуг, отсутствие у Поставщика необходимых денежных средств.
7.2. Сторона, для которой наступила невозможность исполнения обязательств по Контракту в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно (в срок не более _____ (_____) рабочих дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства по Контракту вследствие их наступления.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут продолжаться более _____ (_____) календарных дней (месяцев), вследствие чего одна из Сторон потеряла интерес к исполнению Контракта, то Стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны возмещения убытков.
8. Порядок изменения Контракта
8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
8.1.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;
8.1.2. если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на 10% или уменьшаются предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на 10%. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара;
8.1.3. изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары;
8.1.4. в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных Контрактом.
8.2. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 01.01.2001 №44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
8.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
8.4. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
9. Порядок расторжения Контракта
9.1. По соглашению Сторон допускается расторжение Контракта, если это не противоречит законодательству Российской Федерации.
9.2. Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае существенного нарушения Контракта другой Стороной (абз. 4 п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации).
9.3. Нарушение Контракта Поставщиком предполагается существенным в случаях:
- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;
- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
9.4. Нарушение Контракта Заказчиком предполагается существенным в случаях:
- неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;
- неоднократной невыборки товаров.
9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
9.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с настоящим разделом являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
10. Прочие условия
10.1. Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до «___»________20__г. (срок действия Контракта должен в разумных пределах превышать сроки поставки товара, его приемки, оплаты, возврата обеспечения исполнения контракта).
10.2. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение взаимных обязательств Сторон по Контракту, за исключением гарантийных обязательств (при отсутствии данного пункта Контракт признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения Сторонами обязательств).
10.3. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
10.4. В случае возникновения разногласий и спорных вопросов при исполнении Контракта Стороны должны приложить все усилия, чтобы путем переговоров разрешить их. Переговоры ведутся в устной и письменной форме, при этом ссылаться можно только на результаты переговоров, подтверждаемые документально.
10.5. Действия и сроки их совершения, которые не определены Контрактом, совершаются Сторонами согласно законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота в разумный срок.
10.6. Любые споры, разногласия и требования, вытекающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).
10.7. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение _____ (_____) рабочих дней с даты такого изменения.
10.8. Настоящий Контракт заключен в электронной форме через функционал оператора электронной площадки ________.
(для бумажных форм проведения закупки указать «Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон»).
10.9. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.
11. Место нахождения, банковские реквизиты, контактные данные Сторон
Заказчик: | Поставщик: |
Примечания.
1. Курсивом в зависимости от контекста указан текст, подлежащий исключению, или заменяющий основной текст в проекте контракта на стадии заключения контракта.
2. Помеченное желтым заполняется до опубликования извещения о закупке.
3. Помеченное зеленым заполняется на стадии заключения контракта.
Приложение
к государственному (муниципальному) контракту
№________ от «___»________20__г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
(составляется согласно описанию объекта закупки с учетом заявки участника закупки
и прикрепляется к проекту контракта при его направлении на подпись участнику закупки)
Приложение
к государственному (муниципальному) контракту
№________ от «___»________20__г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ
(составляется заказчиком и прикладывается к проекту контракта
при опубликовании в ЕИС, если график поставки приложен к описанию объекта закупки, то такой график должен соответствовать данному приложению)
Приложение
к государственному (муниципальному) контракту
№________ от «___»________20__г.
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
(составляется заказчиком и прикладывается к проекту контракта
при опубликовании в ЕИС)
