Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
КОНТРАКТ № 000/74/526/18
г. Улан-Удэ от «08» 06 2018 г.
_________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице _____________________________. действующего на основании __________________________, с одной стороны и акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Кулон» (АО «НИИ «Кулон») г. Москва, именуемое в дальнейшем «Покупатель», , действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА «Поставщик» обязуется выполнить работы по изготовлению и поставке синусно-косинусного трансформатора (далее-продукция) в номенклатуре, в количестве, по ценам и срокам, указанным в спецификациях, а «Покупатель» своевременно обязуется оплатить и принять продукцию на условиях настоящего контракта, в рамках государственного контракта № 000 от 01.01.2001г. с идентификационным номером 1820187324042412208202080. При исполнении настоящего контракта стороны обязуются соблюдать требования Федерального закона от 01.01.2001 г. «О государственном оборонном заказе» с изменениями и дополнениями. Спецификации составляются по мере поступления уточненных заявок от «Покупателя» и являются неотъемлемой частью настоящего контракта. Размер прибыли «Поставщика» указывается в спецификациях. Спецификации составляются по мере поступления уточненных заявок от «Покупателя» и являются неотъемлемой частью настоящего контракта. Размер прибыли «Поставщика» указывается в спецификациях. Все расчеты в рамках настоящего контракта осуществляются по отдельным счетам открытым «Поставщиком» и «Покупателем» в уполномоченном банке АО АКБ «Новикомбанк»», с которым у «Покупателя» и «Поставщика» заключены контракты о банковском сопровождении. ЦЕНА И ПОРЯДОК ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ Цена на продукцию формируется с учетом требований, предъявляемых:- Федеральным законом от 01.01.2001 г. «О государственном оборонном заказе»; Постановлением Правительства РФ "О государственном регулировании цен па продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, а также о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации (вместе с "Положением о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу); Приказом Министерства промышленности и энергетики РФ № 000 от 01.01.01 г. «Об утверждении Порядка определения состава затрат па производство продукции оборонного назначения, поставляемой по государственному оборонному заказу»; Приказом Минэкономразвития России г. «Об утверждении Порядка применения индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности при прогнозировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу».
Изменение цены возможно в случае, указанном в п. 26 Постановления Правительства РФ от 01.01.2001 г. № 000. «Поставщик» в течение 10 календарных дней направляет «Покупателю» на согласование новый Протокол согласования договорных цен с учетом заключения ВП МО РФ. Цена оплаченной продукции в размере 50% и более, изменению не подлежит.
Общая сумма контракта включает в себя стоимость продукции в соответствии со спецификациями, стоимость транспортных (почтовых) расходов по доставке продукции в соответствии с разделом 5. Сумма определяется в рублях Российской Федерации и с учетом налога на добавленную стоимость. «Поставщик» обязан обеспечить раздельный учет затрат, связанных с исполнением настоящего контракта, в соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов
I
2.4 «Поставщик» обязан обеспечить раздельный учет затрат, связанных с исполнением настоящего контракта, в соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, утверждёнными Постановлением Правительства РФ №47 от 01.01.2001 г.
КАЧЕСТВО И ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ Качество и комплектность поставляемой продукции по своим функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам и иным требованиям, предъявляемым «Покупателем» к продукции, должно соответствовать требованиям настоящего контракта, техническим условиям (ТУ) на продукцию, указанным в спецификации. Продукция должна быть изготовлена и принята в соответствии с ГОСТ PB 15.307-2002.«Поставщик» информирует «Покупателя» состоящего на абонентном учете об изменениях в ТУ и продукции. Абонентное обслуживание «Покупателя» производится по отдельному договору.
Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого продукция не могла использоваться из-за обнаруженных в ней дефектов. При замене изделий гарантийные сроки и гарантийную наработку исчисляют заново.
Изделия находящиеся па складе «Поставщика» более трех месяцев перепроверяются в соответствии с ГОСТ В 20.57.403-81 п. 3.3.1.18.
Изделия комплектуются этикеткой на партию согласно ТУ на изделия. Поставка изделий повышенного класса точности по согласованной цене не является нарушением условий контракта. Приемка продукции по настоящему контракту по количеству и качеству (комплектности) производится в соответствии с инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству №П-7 и количеству № П-6 с изменениями и дополнениями, в части, не противоречащими ст.477 ГК РФ. Входной контроль продукции производится в соответствии с ГОСТ РВ 0015-308-2011. При выявлении в период действия гарантийных обязательств изделий не соответствующих заявленным требованиям ТУ. ГОСТ. ОС Т. независимо от стадии (входной контроль, производство или эксплуатация продукции) «Покупатель» направляет письменное уведомление любым средством связи об обнаруженных дефектах продукции «Поставщику ». Г1рп неполучении ответа от «Поставщика» в течение четырех рабочих дней со дня получения уведомления «Поставщиком», «Покупатель» составляет односторонний рекламационный акт и возвращает забракованную продукцию «Поставщику».- Рекламации оформляются, предъявляются и удовлетворяются в сроки и порядке, согласно ГОСТ РВ 15.703-2005. К рекламации прилагаются все обосновывающие документы. В период действия гарантийных обязательств «Поставщик» по отдельном) письменном) требованию «Покупателя» обязан устранить дефекты продукции, отремонтировать (восстановить) продукцию, в которой они обнаружены, независимо от причин появления дефектов, или разногласий в оценке их происхождения, в течение 20-ти дней с момента получения отдельного письменного требования «Покупателя» или иной срок, установленный соглашением сторон путем двусторонней переписки. Расходы по ремонту (восстановлению) некачественной продукции относятся на виновную по результатам исследования сторону. В случае предоставления кондиционной замены, если при исследовании установлено что дефект не подтвердился (изделие соответствует ТУ) или дефект произошел по вине «Покупателя». «Покупатель» оплачиваем в течение 14 дней после получения акта исследования стоимость предоставленного кондиционного изделия включая транспортные расходы. «Поставщик» при этом изделие, поступившее для исследования, отправляет обратно «Покупателю».
■>
осуществляют свою деятельность органы по сертификации СМК «Поставщика», должна быть зарегистрирована в Госстандарте на соответствующую область сертификации оборонной продукции. Копия сертификата соответствия направляется «Покупателю» по его запросу. «Поставщик» должен немедленно сообщать «Покупателю» о любых изменениях в СМК «Поставщика», которые могут оказать отрицательное (негативное) влияние на качество поставляемой в адрес «Покупателя» продукции. «Поставщик» в течение действий настоящего Контракта обязан своевременно предпринимать меры по продлению срока действия или замены документов, подтверждающих соответствие его СМК.
«Поставщик» обязан хранить записи по качеству в течение назначенного срока службы продукции. В случае применения специальных технологических процессов при производстве поставляемых изделий «Поставщик» (согласно п. 7.5.2.1 ГОСТ РВ 0015-002-2012) предоставляет «Покупателю» по его требованию документацию об аттестации специальных технологических процессов. «Покупатель» имеет право организовывать, а «Поставщик» (завод-изготовитель) обязан обеспечить возможность проведения проверки функционирования (аудита) СМК у «Поставщика» (в соответствии с п. 8.2.1.1 ГОСТ РВ 0015-002-2012). Процедура аудита не должна противоречить требованиям ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Затраты на проведение аудита несет «Покупатель». «Поставщик» обязан в согласованные с «Покупателем» сроки обеспечить разработку корректирующих мероприятий, устранение выявленных несоответствий и причин их вызывающих и информировать «Покупателя» об их результативности. ПОРЯДОК РАСЧЕТ А «Поставщик» выставляет счёт на оплату по письменной заявке «Покупателя». «Покупатель» производит предоплату (аванс) в размере 50% от стоимости заказа на отдельный счет по данному контракту в течение 30 календарных дней с момента получения счета.Окончательный расчет до 100% за продукцию «Покупатель» производит в течение 10 рабочих дней, с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке по фиксированной цене за вычетом выплаченного аванса «Покупателем».
Датой платежа является дата зачисления денежных средств на отдельный счет «Поставщика». Одновременно с поставкой продукции по спецификации «Поставщик» передает товарную накладную по форме ТОРГ-12, счет-фактуру.«Поставщик» имеет право на перечисление прибыли с отдельного счета на иной расчетный счет в размере, согласованном сторонами в спецификациях согласно п. 1.2 настоящего контракта, после исполнения настоящего контракта. Исполнение контракта подтверждается сторонами путем подписания акта выполненных работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
«Покупатель» обязан осуществлять расчеты путем перечисления денежных средств с отдельных счетов, открытых для исполнения государственного контракта № 000 от 01.01.2001 г, которые указываются в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта. Оплата за продукцию производится строго с отдельного счета указанного в спецификации.Стороны вправе осуществлять расчеты по настоящем) контракт), путем перечисления денежных средств с отдельного счета «Покупателя» на расчетный счет «Поставщика» в порядке, предусмотренном пп. З п.2 ч.1 ст.8.3 ФЗ от 01.01.2001 г.
СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ5.1 Поставка продукции производится по периодам поставки, указанным в спецификации, в течение 120 дней после получения предоплаты (аванса). Срок поставки зависит от наличия изделий на складе готовой продукции, в незавершенном производстве, наличия материалов и комплектующих и длительности технологических циклов по видам изделий. «Поставщик» гарантирует поставку продукции в период, указанный в спецификации, при внесении авансового платежа «Покупателем» за 30 календарных дней до начала периода поставки. При несвоевременной оплате аванса поставка продукции переносится на срок задержки внесения аванса.
5.2 «Поставщик» обязан незамедлительно уведомить «Покупателя» о срыве сроков поставки,
указанных в Спецификациях.
Стороны вправе дополнительным соглашением, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего контракта, установить иные сроки поставки
Поставка продукции осуществляется самовывозом или почтовыми посылками (авиабагажом). Все расходы по поставке продукции несет «Покупатель». «Покупатель» самостоятельно заключает контракт с перевозчиком (транспортной компанией), направляет в адрес «Поставщика» доверенность на право получения транспортной компанией продукции у «Поставщика», дает указание по заполнению графы «Объявленная стоимость» в экспедиторской расписке. При отсутствии указания о заполнении графы «Объявленная стоимость». «Поставщик» осуществляет передачу продукции с указанием стоимости равной действительной стоимости поставляемой партии продукции. При отсутствии указаний от «Покупателя» о выборе перевозчика «Поставщик» производит отгрузку через «Почту России» с объявленной стоимостью, равной действительной стоимости поставляемой партии продукции. При отгрузке через Почту России и авиабагажом, в счет на оплату включается стоимость транспортных расходов. При отсутствии в счете на оплату стоимости транспортных расходов, оплата за транспортные расходы производится, на основании выставленного «Поставщиком» счета на оплату с учетом фактических затрат на транспортные расходы. Право собственности на продукцию и риск случайной гибели переходит к «Покупателю» в момент получения продукции от «Поставщика» при самовывозе или в момент передачи первому перевозчику.
6. ТАРА И УПАКОВКА
6.1 Продукция должна упаковываться в тару, отвечающую требованиям ГОСТ или технических условий, и обеспечивающую сохранность продукции при перевозке и хранении.
6.2 На каждую партию продукции при отгрузке «Поставщик» вкладывает упаковочный лист с указанием в нем наименования продукции, количества изделий, номеров изделий. Подписи ОТК и ВП в упаковочном листе удостоверяют, что изделия промаркированы, укомплектованы и упакованы в соответствии с ТУ.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
При невыполнении условий контракта стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ. В случае нарушения сроков поставки продукции или недопоставки продукции, «Покупатель» вправе письменно потребовать от «Поставщика» выплаты в течение 5 (пяти) банковских дней неустойки в размере 0,1% от стоимости не поставленной или недопоставленной продукции за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.7.2.1 В случае нарушения сроков устранения недостатков, несоответствий, замены некачественной продукции, «Поставщик» с момента письменного уведомления о применении штрафных санкций (пени) обязан уплатить «Покупателю» в течение 3 (трех) календарных дней пени в размере 0,1% от общей стоимости продукции за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
7.2.2 В случае неисполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в случае расторжения настоящего контракта по вине «Поставщика» он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и к авансу применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите.
Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения аванса по день фактического исполнения обязательств или по день вступления в силу соглашения Сторон (решения суда) о расторжении настоящего контракта плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты процентов, от суммы выданного аванса за каждый день пользования авансом, как коммерческим кредитом.
7.2.3 Уплата Сторонами неустойки (пени, штрафов) не освобождает Стороны от надлежащего выполнения всех своих обязательств по настоящему контракту
В случае нарушения сроков внесения окончательного расчета «Покупатель» выплачивает «Поставщику» неустойку в размере 0,1% от суммы неоплаченной в срок продукции за каждый день просрочки. Все разногласия и споры, возникшие между «Покупателем» и «Поставщиком» в процессе выполнения настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения и ответа на претензию - 15 рабочих дней с момента ее получения. В случае если разногласия и споры между «Поставщиком» и «Покупателем» не будут урегулированы в претензионном порядке они разрешаются путем арбитража, администрируемого Арбитражным учреждением при ОООР «СоюзМаш России» в соответствии с его применимыми правилами. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ и другим действующим законодательством РФ.л
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, которые не дают стороне возможности выполнения условий контракта в установленные сроки, эта сторона обязана немедленно информировать об этом другую сторону в письменном виде любым средством связи. В этом случае могут быть изменены сроки выполнения условий контракта по согласованию сторон.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых не несут ответственность: стихийное бедствие, забастовка, военные действия, а так же Постановления Правительства и другие законодательные акты, принятые после заключения контракта.
8.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишают соответствующую Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание для освобождения от исполнения обязательств.
Сторона, лишенная права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
При исполнении своих обязательств по контракт) Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требовании российского антикоррупционного законодательства, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей контракта международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.К коррупционным правонарушениям в целях контракта относятся, в том числе прямо или косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, получение/дача взятки, коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц. в том числе представителей органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц. органов и организаций, для оказания влияния на их решения, действия/бездействие с целью получения или сохранения каких-либо неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, для бизнеса или для третьих лиц (далее - Коррупционные правонарушения).
В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой Стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о Коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее - Уведомление) и вправе не исполнять обязательства но контракту до получения подтверждения от другой Стороны, что Коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти.Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления. Сторона при получении достоверной информации о совершении Коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящей статьи вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а также потребовать от другой Стороны возмещения убытков. причиненных расторжением контракта.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих идентичное содержание и юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.«Поставщик» имеет Лицензию от 01.01.01 года со сроком действия бессрочно на осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники.
«Поставщик» имеет сертифицированную Систему Менеджмента Качества, соответствующую требованиям ГОСТ ISO 9001-2011. стандартов СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015-002-2012.
Контракт, ведомости поставки, спецификации, акты приема-передачи продукции, изменения, дополнения к контракту действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Переданные по факсу либо посредством электронной почты, считать имеющими юридическую силу до замены их оригиналом. Отправка оригинала обязательна.10.4 Стороны обязаны в течение 10 дней информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, указанных в контракте.
10.5 Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего контракта, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего контракта. «Поставщик» обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего контракта, для любых целей без предварительного письменного согласия «Покупателя», равно как и «Покупатель» обязуется не использовать такую информацию без предварительного письменного согласия «Поставщика». Обязательства конфиденциальности и неиспользования, возложенные на «Поставщика» настоящим контрактом, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не по вине «Поставщика». Обязательства по сохранению конфиденциальности не распространяются также на случаи предоставления информации по обоснованному и мотивированному запросу уполномоченного должностного лица компетентного государственного органа.
10.5.1 «Поставщик» вправе передать «Покупателю» перечень сведений, составляющих его коммерческую тайну, которые «Поставщик», исходя из обычных условий, мог бы счесть общедоступными. В случае непредоставления такого списка «Покупатель» не несет ответственности за разглашение данного рода сведений
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
Настоящим контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2018г., а в части исполнения обязательств до полного их выполнения сторонами. Стороны вправе продлить действие контракта путем подписания отдельного соглашения.12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
АО «НИИ «Кулон»
Почтовый адрес: 129075. г. Москва.
Мурманский проезд, д. 14
E-mail:*****@***iikulon. ru
Телефон, /687-02-70
Платёжные реквизиты:
Отд. расч. счет № 000 в АО АКБ «новикомбанк»
Корр. счет 30101810400000000225
ПОКУПАТЕЛЬ:
АО «НИИ «КУЛОН»
Генеральный директор
/ 2018 г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник 278 Военного представительства Министерства обороны Российской Федерации
/
« » 2018 г.
М. П.
