Контракт № (стр. 4 )

– Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях неоднократного нарушения сроков оплаты, а также неоднократной невыборки товаров.

– Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

- Иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8.2.  Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:

8.2.1.  При неоднократном существенном нарушении Договора Поставщиком.

8.2.2.  В случае неоднократной просрочки поставки товара более чем на 1 (Один) день.

8.2.3.  В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле настоящего Договора.

8.2.4.  В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.

8.2.5.  В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.2.6.  Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3.         При расторжении Договора Стороны составляют двусторонний акт выверки взаиморасчетов, который служит основанием для окончательного расчета. Окончательный расчет производится на основании Акта выверки взаиморасчетов в течение 5-ти банковских дней.        

Статья 9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1.  Обеспечение исполнения  Договора не требуется.

Статья 10.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1.  Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2.  При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

10.3.  Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4.  Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Статья 11.  ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1.  Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.2.  В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

11.3.  До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

Статья 12.  СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до ____

12.2. Истечение срока действия Договора влечет прекращение обязательств по Договору (за исключением предусмотренных Договором гарантийных обязательств и обязательств заказчика по оплате товаров (работ, услуг), поставленных (выполненных, оказанных) в течение срока действия Договора.

12.3.  Договор должен быть зарегистрирован Заказчиком в Едином Реестре Договоров  в течение 3 (трех) дней со дня его подписания обеими Сторонами.

12.4.  Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Договору подлежат регистрации Едином Реестре Договоров  в порядке, установленном в пункте 12.3 Договора.

Статья 13.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1.  Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 14 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. Уведомления считаются доставленными в соответствии со ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

13.2. В случае изменения юридических адресов или банковских реквизитов, одна сторона извещает письменно другую сторону в 1 (Одно)-дневный срок.

13.3.  Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.4.  Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.5.  Неотъемлемыми частями Договора являются:

приложение 1 «Спецификация поставляемых товаров»,

приложение 2 «Форма Акта приемки-передачи товара».

13.6.  Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Государственным заказчиком и Поставщиком, является основанием для регистрации сведений об исполнении Договора в Едином государственном реестре Договоров и торгов города Москвы в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами города Москвы.

Статья 14. БЮДЖЕТНЫЕ РИСКИ

14.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных статьей 8.1 настоящего Договора.

14.2.Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований  частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона  .

14.3. В случае, если Поставщик отказывается от согласования новых условий Договора при наступлении обстоятельств, указанных в п.4 настоящей статьи настоящего Договора, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

14.4. В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) объема услуги, предусмотренных Договором, с учетом требований ч.2 – 4 ст.95 Федерального закона -ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Статья 15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью Адреса: - юридический и фактический: 127273, город Москва, Сигнальный проезд, д. 16, стр. 3, помещение 01206 Телефон [phone] Электронный адрес: *****@***ru  ИНН_7715631649 КПП_771501001 ОГРН_1077746047609 ОКПО_99012445 ОКТМО_45359000 ОКАТО_45280574000  ОКВЭД_46.31 56.29 Банк:  ПАО Сбербанк г. Москва

Приложение

к Гражданско-правовому договору

-16д от ______________2015г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

№ п/п

Наименование товара

Кол-во

Ед. изм.

Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)

НДС %

Сумма в руб. (с учетом НДС)

Сумма НДС, в руб.