КОНТРАКТ _______________
на поставку товаров
г. Мценск «___» _____________ 2018 г.
_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель , именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Индивидуального предпринимателя Черепановой Галины Владимировны, действующего на основании ОГРНИП 317774600533965, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности – «Сторона», заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется по заданию Заказчика передать последнему Микроволновая печь – 18 шт. (далее - товар, товары) в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации поставляемых товаров (приложение 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее - Спецификация поставляемых товаров), в сроки, установленные в Графике поставки (приложение 2 к настоящему Контракту), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее - График поставки).
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
1.2. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу: _________________________________________________________________________. Моментом поставки силами и за счет Поставщика является доставка товара Заказчику.
1.3. Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных Контрактом порядке, форме и размере.
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет 98 119,80 (Девяносто восемь тысяч сто девятнадцать рублей) рублей 80 копеек, НДС не облагается в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения (далее – Цена Контракта).
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров и сопутствующих услуг в соответствии с пунктом 2.5. настоящего Контракта, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товара и оказанию сопутствующих услуг по Контракту.
2.4. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95 Федерального закона .
2.5. Стоимость товара, стоимость упаковки, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию, стоимость проведения консультаций по использованию товара, затраты на гарантийное обслуживание включены в Цену Контракта.
2.6. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки товаров, по безналичному расчету. Авансовый платеж не предусмотрен. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в ст. 13 настоящего Контракта.
2.7. Оплата поставленных товаров производится Заказчиком на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами Актов приемки-передачи товара в соответствии с п. 4.13 настоящего Контракта, надлежаще оформленных накладных о приемке-передаче товара получателям и товарно-транспортных накладных (п. 4.10 настоящего Контракта), в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату поставленных товаров.
Статья 3. Сроки поставки
3.1. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка товара осуществляется в соответствии с Графиком поставки (приложение 2 к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
3.2. Одновременно с подписанием настоящего Контракта Стороны обязаны подписать График поставки.
3.3. Срок исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту в полном объеме в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента подписания Контракта.
Статья 4. Порядок приемки товаров
4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" N П-7 от 01.01.01 г.;
- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" N П-6 от 01.01.01 г.
4.2. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком (Получателем) точное время и дату поставки (если последняя не зафиксирована в Графике поставки (Приложение 2 к настоящему Контракту).
4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
4.4. Право собственности на Товар, являющийся предметом настоящего Контракта, риски случайной гибели (утраты) или повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю при доставке Товара Поставщиком с момента передачи (получения) товара Покупателем, или с момента передачи товара первому перевозчику, указанному Покупателем при доставке товара третьими лицами, или в случае самовывоза - с момента получения Товара на складе Поставщика.
4.5. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТов.
4.6. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
4.7. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
4.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
4.9. В сроки не позднее указанных в Графике поставки, Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, Акт приемки-передачи товара, составленный по форме Приложения 3 к настоящему Контракту, подписанный Поставщиком, в трех экземплярах, надлежаще оформленные накладные о приемке-передаче товара Получателем.
4.10. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика (Получателя) на устранение недостатков товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение 3 (Трех) дней заменить некачественный товар товаром, соответствующий условиям Контракта.
4.11. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 3 (Трех) дней с момента заявления Заказчиком такого требования.
4.12. По итогам приемки товара (и сопутствующих услуг) при наличии документов, указанных в п. 4.9 настоящего Контракта, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара и сопутствующих услуг, Заказчик подписывает Акт приемки-передачи товара в 3 (Трех) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в ст. 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.
5.1.4. Осуществлять контроль над порядком и сроками поставки товаров.
5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом.
5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Контракта.
5.2.2. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней от даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
5.2.3. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 дней от даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
5.2.4. В течение 40 дней от даты фактического исполнения обязательства Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.5. Не допускать расторжения Контракта по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и Поставщиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.
5.2.6. В случае если окончание срока действия Контракта повлекло прекращение обязательств Сторон по Контракту, но при этом имеются основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту:
5.2.6.1. В течение 10 дней от даты окончания срока действия Контракта направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней от даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.
5.2.6.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 дней от даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.
5.2.7. В случае досрочной поставки товара Поставщиком принять и оплатить поставленные товары в соответствии с действующим законодательством и настоящим Контрактом.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать подписания в соответствии с п. 4.12 настоящего Контракта Заказчиком Акта приемки-передачи товаров по настоящему Контракту, при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в п. 4.9. настоящего Контракта и соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара по настоящему Контракту.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со ст. 2 Контракта.
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение сроков поставки, стоимости и количества товаров по настоящему Контракту.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.
5.3.5. Досрочно по согласованию с Заказчиком осуществить поставку товара.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Контракта.
5.4.2. Оформлять накладные о приемке-передаче товара Получателям в 3 (трех) экземплярах.
5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.
Статья 6. Гарантии
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара.
6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего Контракта.
6.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.
Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 8. Порядок расторжения Контракта
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
8.1.1 по соглашению Сторон;
8.1.2 в судебном порядке.
8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
8.2.1. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.
8.2.2. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней от даты его получения.
8.4. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
8.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.
Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев от даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
Статья 10. Порядок урегулирования споров
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
Статья 11. Срок действия, порядок изменения Контракта
11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
11.2. Изменения и дополнения настоящего Контракта, не противоречащие законодательству Российской Федерации и города Москвы, возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Статья 12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Настоящий Контракт заключен в электронной форме, а также может быть составлен Сторонами в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: Приложение 1 «Спецификация поставляемых товаров», Приложение 2 «График поставки», Приложение 3 «Форма (образец) Акта приемки-передачи товара».
Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: Главный врач ____________________ М. П. | Поставщик:
|
Приложение 1
к Контракту № ____________
от «___» ____________ 2018г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
поставляемых товаров
№ п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. в руб. (с НДС) | Сумма НДС, в руб. | Сумма в руб. (с НДС) |
1 | Микроволновая печь | шт. | 18 | 5451,10 | 0 | 98119,80 |
Итого | 0,00 | 98119,80 |
Итого: Цена Контракта составляет 98119,80 (Девяносто восемь тысяч сто девятнадцать рублей) рублей 80 копеек, НДС не облагается в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения (далее – Цена Контракта).
Заказчик: Главный врач _______________________ М. П. | Поставщик: __________________ М. П. |
Приложение 2
к Контракту № ____________
от «___» ____________ 2018г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ
№ п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Срок исполнения | Примечание |
1 | Микроволновая печь | шт. | 18 | В течение 30 рабочих дней с момента подписания Контракта |
Заказчик: Главный врач _______________________ М. П. | Поставщик: __________________ М. П. |
Приложение 3
к Контракту № ____________
от «___» ____________ 2018г.
ФОРМА АКТА
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ
г. Москва | “ | ” | 20 | г. |
, |
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице |
(должность,
, |
Ф. И.О.)
действующего на основании | , | с одной стороны, |
(Устава, Положения, Доверенности)
и | , |
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице |
(должность,
, |
Ф. И.О.)
действующего на основании | , | с другой стороны, |
(Устава, Положения, Доверенности)
вместе именуемые “Стороны”, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Контрактом № | ||||
от | “ | ” | 20 | г. (далее – Контракт) Поставщик выполнил |
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Фактическое качество товаров и сопутствующих услуг соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
3. Вышеуказанные поставки и оказание сопутствующих услуг согласно Контракту должны быть
выполнены | “ | ” | 20 | г., фактически выполнены | “ | ” |
20 | г. |
4. Недостатки товаров и сопутствующих услуг выявлены /не выявлены
5. Результаты поставки по Контракту:
Сдал: Поставщик | Принял: Заказчик |
М. П. | М. П. |
Форма согласована:
От Поставщика От Заказчика:
__________________ __________________
М. П. М. П.
