Контракт
на поставку противопожарных дверей с монтажом № ТЦПБ-2018-17
г. Москва 14.05.2018 г.
ООО "Стратегия будущего", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», , действующего на основании Устава с одной стороны, ________________________ (_____________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые СТОРОНЫ, а каждый в отдельности - СТОРОНА, заключили настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель обязуется поставить Заказчику Товар, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, соответствующий требованиям Заказчика, в порядке и сроки, определённые в Спецификации.
1.2. Исполнитель обязуется провести монтаж поставленного Товара по адресам: ____________.
Данные работы, именуемые в дальнейшем «Работы», должны быть сданы Заказчику, а Заказчик обязан принять результаты выполненных работ в срок, установленный настоящим Договором с оформлением Акта выполненных работ (Приложение ).
1.3. Наименование, количество, сроки поставки, гарантийные сроки, цена, условия поставки, место поставки Товара указаны в Спецификации (Приложение ), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА.
2.1 Цена за единицу продукции согласовывается сторонами в рублях РФ в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора. Изменение цены на продукцию Исполнитель обязан обосновать (представить калькуляцию) и письменно согласовать с Покупателем.
2.2 Общая стоимость настоящего Договора будет определяться стоимостью всех оформленных сторонами спецификаций, а также стоимостью заказов, принятых Исполнителем к исполнению и оплаченных Заказчиком.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Выезд представителей Исполнителя для проведения Работ осуществляется при наличии извещения Заказчика о готовности объекта к Работам.
3.2. Перед началом Работ, Заказчик обязан подготовить помещение и осуществить подводку коммуникаций в соответствии с указаниями Поставщика и доставить Товар к месту проведения работ.
3.3. Поставщик обязан провести Работы, указанные в срок до «__» ______ 2018 г. Срок выполнения Работ может быть изменен в соответствии с п.8.2. настоящего Договора.
3.4. Работы по монтажу Товара на объекте Заказчика осуществляются силами и средствами Исполнителя. Исполнитель обязуется согласовывать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядчиков. В случае привлечения субподрядчиков к монтажу дверей, ответственность за исполнение ими обязательств по выполнению работ несет Исполнитель.
3.5. Заказчик обязан предоставить сотрудникам Поставщика доступ в рабочее помещение с 8.00 до 17.00 часов в течение всего срока выполнения Работ.
3.6. Заказчик обязан предоставить Поставщику возможность для хранения инструментов и расходных материалов, согласно их массогабаритным размерам, и создать условия, обеспечивающие их сохранность. В помещении, на весь период проведения Работ, не должны проводиться строительные и отделочные работы, не должно быть постороннего оборудования, мешающего проведению Работ. Для проведения Работ, в помещении должно быть обеспечено достаточное освещение и вентиляция, температура воздуха в пределах +15ч+30°С. В местах проведения работ Заказчик обязан обеспечить возможность подключения электроинструмента.
3.6.Поставщик уведомляет Заказчика о завершении выполнения необходимых работ и готовности к их сдаче, с учетом предусмотренных настоящим Договором случаев продления этого срока.
3.7. Приемка – передача товара оформляется подписанием уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика товарной накладной по форме ТОРГ-12.
3.8 Исполнитель должен обеспечить наличие следующих товаросопроводительных документов:
- накладная с указанием количества, цены и стоимости товара;
- счет-фактура с указанием цены и стоимости товара;
3.9. Завершение Работ оформляется Актом выполненных работ в 2-х экземплярах (Приложение ). После подписания представителями Поставщика и Заказчика Акт становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.10. Заказчик обязан принять Работу в течение 48 часов с момента уведомления о завершении Работы, а при обнаружении недостатков, отразить их в Акте выполненных работ, согласовав с Поставщиком конкретные сроки их устранения. Отраженные в Акте недостатки устраняются Поставщиком в сроки, согласованные Сторонами.
4. ГАРАНТИИ.
4.1 Исполнитель гарантирует высокое качество поставляемого товара, а также его полное соответствие нормативным документам (сертификатам, техническим условиям), которые передаются Исполнителем Заказчику вместе с поставляемым товаром.
4.2 Гарантийный срок на поставляемые товары составляет 12 месяцев со дня продажи.
4.3 Если в течение гарантийного срока дефект в используемых материалах или изготовлении приводит к выходу из строя товара, Исполнитель по собственному выбору устранит за свой счет дефект путем ремонта или замены дефектного узла или детали.
4.4 Гарантийный ремонт (замена) осуществляется на базе исполнитель г. Москва. Расходы, связанные с транспортировкой товара для ремонта (замены) относятся на счет Исполнитель.
4.5 Если при получении Исполнительном дефектных узлов или деталей товара путем технической экспертизы будет установлено, что данные дефекты возникли по вине Покупателя (небрежное обращение, нарушение условий эксплуатации и пр.), то в этом случае все расходы по транспортировке, ремонту или замене дефектных узлов или деталей относятся на счет Покупателя.
4.6 В случае несогласия Покупателя с результатами технической экспертизы проведенной Исполнительом, может быть проведена дополнительная экспертиза дефектных узлов и деталей в независимой экспертной организации, согласованной сторонами.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
5.1 Порядок оплаты по настоящему Договору приведен в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.2 Оплата по настоящему Договору, за указанный в Спецификации товар, производится
Расчёт за поставленный Товар Заказчиком осуществляется в безналичной форме в два этапа:
- 20% - в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения договора, на основании выставленного счета на предоплату, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
- 80% - в течение 5 (пять) банковских дней после подписания сторонами акта выполненных работ, на основании выставленного счета на предоплату, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика;
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. В случае просрочки поставки продукции по вине Исполнителя более срока, указанного в Спецификации, Исполнитель уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости недопоставленной продукции за каждый день просрочки, но не более 5%.
6.2. В случае просрочки предоплаты сверх срока, приведенного в Спецификации к настоящему Договору, более чем на 5 банковских дней, Исполнитель имеет право изменить цену товаров в одностороннем порядке.
6.3. В случае просрочки срока самовывоза товаров Покупателем со склада Исполнитель, приведенного в Спецификации к настоящему Договору, более чем на 5 рабочих дней, товары поступают на хранение на склад Исполнителя.
6.4. В случае просрочки оплаты оставшейся стоимости товара в соответствии с условиями, приведенными в Спецификации к настоящему Договору, Заказчик уплачивает пени в размере 0,1% от стоимости неоплаченной продукции за каждый день просрочки, но не более 5%. При этом, начиная с 6-го рабочего дня просрочки, товар поступает на хранение на склад Исполнителя.
6.5. Стоимость хранения товаров на складе Исполнителя, составляет 0,1% от стоимости товаров за каждый календарный день.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожара, наводнения, землетрясения, забастовки и иных чрезвычайных происшествий или запретных действий государства, издание нормативных актов или распоряжений государственных органов, запрещающих или каким-то иным образом препятствующих исполнению сторонами своих обязательств).
7.2 Любая из сторон, при возникновении форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 5-ти рабочих дней с даты их возникновения информировать другую сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. В противном случае, она лишается права ссылаться на эти обстоятельства, как на основание неисполнения своих обязательств по Договору.
7.3 Если указанные обстоятельства будут продолжаться более 45 рабочих дней, Заказчик вправе потребовать расторжения Договора или его части, касающейся недопоставки товара, и потребовать возврата предоплаты или ее части за недопоставленный товар. В этом случае в течение 7 дней с момента заявления Покупателя Исполнитель обязуется произвести возврат полученных денежных средств полностью.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
8.1 Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.
8.2. Изменение положений настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к Договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Договора.
8.3. В случае невозможности разрешения спорных вопросов путем переговоров, Стороны обращаются в Арбитражный суд по месту нахождения истца, при этом обязателен предварительный претензионный порядок. Срок рассмотрения претензии 30 календарных дней.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
9.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
9.2 Дополнения и изменения к Договору действительны, если оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.
9.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.4 Все документы, связанные с настоящим Договором, полученные по факсу и подписанные уполномоченными представителями сторон имеют юридическую силу до предоставления оригиналов.
9.5 Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель: будущего» Юридический адрес: 107078; А, стр.1. ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Счёт №: 40702810501500018731 КПП: 770543002 БИК: 044525999 Город: Москва Корр. счёт: 30101810845250000999 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО | Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 000 Департамента Здравоохранения города Москвы» Адрес юридический и фактический: 117574, г. Москва, Новоясеневский проспект, корп. 2. , (495) 423-21-00 (ПЭО/бухгалтерия); Факс: (495) 422-01-56. Филиал №1 ГБУЗ «ГП № 000 ДЗМ», 117588, корп.1; Филиал №2 ГБУЗ «ГП № 000 ДЗМ», 117321, , корп. 4; Филиал №3 ГБУЗ «ГП № 000 ДЗМ», 117465, , корп. 2; Филиал №4 ГБУЗ «ГП № 000 ДЗМ», 117463, г. Москва, Новоясеневский проспект, корп. 2 Электронный адрес: *****@***ru Р/с 40601810245253000002 в ГУ Банка России по ЦФО. Департамент финансов города Москвы (ГБУЗ «ГП № 000 ДЗМ» ). |
Главный врач Генеральный директор
ГБУЗ «ГП № 000 ДЗМ» будущего»
_________________// ________________/ /
Приложение
к Контракту № ____
на поставку и монтаж
Противопожарных дверей
от «__» ______ 2018 г.
Спецификация
1.Предмет закупки
Поставка и монтаж противопожарных дверей.
2. Спецификация.
2.1. Исполнитель должен поставить и смонтировать противопожарные двери в соответствии со спецификацией дверей и комплектующих, указанной в приложении №1.
Спецификация дверей и комплектующих.
№ п/п | Товар и характеристики | Кол-во | Цена | Стоимость |
1 | Замер проемов | 5 | 500,00 | 2500,00 |
2 | Демонтаж имеющихся дверей | 5 | 500,00 | 2500,00 |
3 | Установка противопожарных дверей | 5 | 8000,00 | 40000,00 |
4 | Доставка на объект заказчика | 5 | 100,00 | 500,00 |
5 | Противопожарные двери | 5 | 10800,00 | 54000,00 |
Итого: 99500, 00 (девяносто девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, без НДС.
3. Порядок расчетов.
8.1 Предварительная оплата в размере 20% от общей стоимости Товара, указанной в Приложении №1, производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.
8.2 Оставшаяся часть стоимости Товара и работ по монтажу, оплачивается в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами.
Исполнитель Генеральный директор _________ | Заказчик Глав. Врач ________ |
Приложение
к Договору № ___________
на поставку и монтаж
противопожарных дверей
от «__» ______ 2018 г.
АКТ
выполненных работ
«__» ________ 201_ г.
, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "Технический Центр Пожарной Безопасности", именуемый в дальнейшем – «Исполнитель», , действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт в том, что:
Услуги оказаны в полном объеме и удовлетворяют условиям Договора № от и Приложения № 1 к Договору. Претензий к оказанным услугам у Заказчика к Исполнителю не имеется. Стоимость услуг по настоящему акту Следует к перечислению Исполнителю по настоящему Акту рублей __ копеек Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, один из которых находится у Заказчика, другой – у Исполнителя.Исполнитель Генеральный директор _________ | Заказчик Глав. Врач ________ |
