г. Москва "___" __________2018 г.
___________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________., действующего на основании __________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью (), ОГРН1187746507288, 111555, г. Москва, улица Молостовых, 4-4-317, именуемый в дальнейшем "Поставщик", , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона, на основании п.5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется по заданию Заказчика передать товар согласно спецификации (далее –Товар) в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации поставляемого товара (приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее – Спецификация), в сроки, установленные в настоящем Контракте.
Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
1.2. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки является доставка Товара Заказчику.
1.4. Заказчик обеспечивает оплату Товара в установленных Контрактом порядке, форме и размере.
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет 309870 (триста девять тысяч восемьсот семьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается из-за применения упрощенной системы налогообложения(далее –цена Контракта).
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. Цена Контракта включает общую стоимость всего Товара и сопутствующих услуг, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара и оказанию сопутствующих услуг по Контракту.
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара и иных условий исполнения Контракта.
2.5. Стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию включены в Цену Контракта.
2.6. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.
2.7. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного расчета за счет средств бюджета города Москвы. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в ст. 13 настоящего Контракта.
2.8. Оплата цены Контракта производится Заказчиком на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи товара, составленного по форме (приложение № 2 к Контракту) и товарно-транспортных накладных в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату цены Контракта.
2.9. В случае поставки Товара отдельными частями, оплата Товара производится Заказчиком только после поставки последней части Товара, входящей в комплект.
Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий Контракта Заказчиком.
Статья 3. Сроки поставки Товара
3.1. Срок исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту в полном объеме устанавливается в течение 1 ( одного ) календарного дня с момента заключения Контракта.
3.2. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку Товара по согласованию с Заказчиком.
Статья 4. Порядок приемки Товара
4.1. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки Товара.
4.2. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать количеству и характеристикам, указанным в Спецификации поставляемого товара.
При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в Спецификации поставляемого товара. В этом случае изменение настоящего Контракта оформляется в порядке, установленном в пункте 11.4 настоящего Контракта.
4.3. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного Товара – международным стандартам.
4.4. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
4.5. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при погрузо-разгрузочных работах и транспортировке к конечному месту поставки.
4.6. Уборка и вывоз упаковочного материала производятся Поставщиком после выполнения сборочных и установочных работ за его счет.
4.7. В день поставкиТовара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, Акт приемки-передачи товара, подписанный Поставщиком, в двух экземплярах, декларации о соответствии, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.8. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 15 (пятнадцати) дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение таких недостатков.
В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик обязан в течение 15 (пятнадцати) дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям Контракта.
4.9. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 15 (пятнадцати) дней с момента заявления Заказчиком такого требования.
4.10. По итогам приемки товара и сопутствующих услуг при наличии документов, указанных в п. 4.7 настоящего Контракта, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара и сопутствующих услуг Заказчик подписывает Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.
4.11. Подписанный Поставщиком и Заказчиком Акт приемки-передачи Товара и предъявленный Поставщиком Заказчику счет на оплату цены Контракта являются основанием для оплаты Поставщику за поставленный Товар и сопутствующие услуги.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в ст. 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.
5.1.5. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости Товара, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.
5.2.2. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
Претензионное письмо должно быть передано нарочно, либо направлено заказным письмом с уведомлением о его вручении представителю Поставщика.
5.2.3. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
5.2.4. В течение 40 дней с даты фактического исполнения обязательства Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
5.2.6. Не допускать расторжения Контракта по соглашению Сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и Поставщиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.
5.2.7. В случае если окончание срока действия Контракта повлекло прекращение обязательств Сторон по Контракту, но при этом имеются основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту:
5.2.7.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Контракта направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.
5.2.7.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.
5.2.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
5.2.9. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленного Товара условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для предоставления разъяснений в отношении поставленного Товара.
5.2.10. В случае если Поставщиком к исполнению обязательств по настоящему Контракту привлекаются другие лица – субпоставщики, обеспечить внесение в ЕАИСТ сведений об их организационно-правовой форме, наименовании организации, ИНН, юридическом адресе, данных об органе, действующем от имени организации, сумме договора.
5.2.11. В случае расторжения Контракта в одностороннем порядке и наличии оснований требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту:
5.2.11.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Контракта направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.
5.2.11.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать подписания Заказчиком Акта приемки-передачи Товара по настоящему Контракту, при условии представления Поставщиком документов, указанных в п. 4.7 Контракта, и соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара по настоящему Контракту.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар.
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества Товара по настоящему Контракту.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Контракта.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Контракта.
5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения Товара и/или документы, подтверждающие, что Товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром.
5.4.3. Предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.4.4. Предоставить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
5.4.5. В течение 10 дней с момента заключения Поставщиком договора с соисполнителем предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более десяти процентов Цены контракта.
5.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.
Статья 6. Гарантии
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае если к лицам, осуществляющим поставку Товара, являющегося предметом контракта, законодательством Российской Федерации установлено требование об их обязательном членстве в само регулируемых организациях, Поставщик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию, в течение всего срока исполнения Контракта.
6.2. Качество Товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего Контракта.
6.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.
Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.
6.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены Контракта Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на день уплаты неустойки от цены Контракта.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня начисляется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации (одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком).
7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается в размере одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации .
Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств понимается поставка Товара, не соответствующего требованиям, указанным в Спецификации поставляемого товара.
7.6. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.7. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.
7.8. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки Товара и/или завышения стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
7.9. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
Статья 8. Порядок расторжения Контракта
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
– по соглашению Сторон;
– в судебном порядке;
– в одностороннем порядке.
8.2. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
8.2.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком.
8.2.2. В случае просрочки поставки Товара более чем на 15 (пятнадцать) дней.
8.2.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.
8.2.4. В случае установления факта предоставления банковской гарантии, не соответствующей требованиям закона.
8.2.5. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.
8.2.6. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
8.2.7. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
8.5. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
8.6. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем Товара, переданного Поставщиком.
Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
Статья 10. Порядок урегулирования споров
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, допустимых действующим законодательством в сфере закупок, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
10.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
10.4. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
10.4.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
10.4.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
10.4.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
10.4.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
Статья 11. Срок действия, порядок изменения Контракта
11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2018 г.
11.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.
11.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.
11.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту, допустимые действующим законодательством в сфере закупок, подлежат регистрации в Реестре контрактов в порядке, установленном в п. 11.3 Контракта.
Статья 12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 13 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
– приложение № 1 Спецификация поставляемых товаров;
– приложение № 2 Форма Акта приемки-передачи товара.
12.5. Выполнение Заказчиком и Поставщиком в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами города Москвы.
Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: | Поставщик: |
ООО "НаталиСтиль" ИНН:7720428924 КПП: 772001001 Юридический адрес: 109428, Российская Федерация, г. Москва, ул. Молостовых, д.4 к.4/оф.317 Телефон: 8-495-9207513, FAX: 8-499-3740450 E-Mail: *****@***ru Банковские реквизиты: АО "Тинькофф Банк" БИК: 044525974 Рас/с: 40702810310000365208 Кор/с: 30101810145250000974 | |
Директор _________________________ М. П. | Генеральный директор ____________________ М. П. |
Приложение
к контракту № ______
от «____».__________2018г.
Спецификация поставляемого товара
1 | Стеллаж 6-ти полочный, шир. 1000, гл. 220, выс. 2075, расстояние между полками 300, на мет. ногах 100 мм, боковины толщиной 16 мм, полки толщиной 25 мм, материал - компонентный мебельный клееный щит с полиуритановым двухкомпонентным покрытием, фурнитура - конфирматы Blum 7х50 (Австрия), нагеля из натурального бука с прямыми продольными рифлями для выхода клея, опоры - стержневые осевые ноги с декоративным хромированным кожухом диаметром 50 мм и допустимой нагрузкой 400 кг | 1шт | 6950-00 | 6950-00 |
2 | Стеллаж 8-ми полочный без крышы, шир. 1100, гл. 220, выс. 2525, расстояние между полками 300, на мет. ногах 100 мм, боковины ЛДСП 16 мм, полки ЛДСП 25 мм, материал - компонентый мебельный клееный щит с полиуритановым двухкомпонентным покрытием, фурнитура - конфирматы Blum 7х50 (Австрия), нагеля из натурального бука с прямыми продольными рифлями для выхода клея, опоры - стержневые осевые ноги с декоративным хромированным кожухом диаметром 50 мм и допустимой нагрузкой 400 кг | 4шт | 9200-00 | 36800-00 |
3 | Стеллаж 4-х полочный двухсторонний с разделителем полок выс. 100, шир. 1100, гл. 420, выс. 1515, расстояние между полками 330, на колесных опорах 70 мм, боковины и разделитель толщиной 16 мм, полки толщиной 25 мм, материал - компонентый мебельный клееный щит с полиуритановым двухкомпонентным покрытием, фурнитура - конфирматы Blum 7х50 (Австрия), нагеля из натурального бука с прямыми продольными рифлями для выхода клея, опоры - вращающиеся осевые платформы с возможностью фиксации колеса по оси вращения самого колеса и относительно платформы, с покрытием колеса светлой жесткой резиной, не оставляющей следов на полуи допустимой статической нагрузкой 140 кг | 4шт | 13100-00 | 52400-00 |
4 | Стеллаж 3-х полочный двухсторонний с разделителем полоки выс. 100, шир. 1100, гл. 420, выс. 1160, расстояние между полками 330, на колесных опорах 70 мм, боковины и разделитель толщиной 16 мм, полки толщиной 25 мм, материал - компонентый мебельный клееный щит с полиуритановым двухкомпонентным покрытием, фурнитура - конфирматы Blum 7х50 (Австрия), нагеля из натурального бука с прямыми продольными рифлями для выхода клея, опоры - вращающиеся осевые платформы с возможностью фиксации колеса по оси вращения самого колеса и относительно платформы, с покрытием колеса светлой жесткой резиной, не оставляющей следов на полу и допустимой статической нагрузкой 140 кг | 6шт | 11120-00 | 66720-00 |
5 | Стул детский 3-4 возрастная группа Основные части: Массив каучукового дерева, Акриловая краска. Крепеж хромированные болты с декоративными шляпками. | 40шт | 2600-00 | 104000-00 |
6 | Стол детский 59х590х500 Основные части: Массив каучукового дерева, Акриловая краска. Крепеж хромированные болты с декоративными шляпками. Столешница: ДВП, Акриловая краска, Акриловая краска. Цвет белый. | 10шт | 4300-00 | 43000-00 |
309870-00 |
Заказчик: | Поставщик: |
Директор _________________ М. П. | Генеральный директор _________________ М. П. |
Приложение
к контракту № ______
от «____».__________2018 г.
ФОРМА
АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ
г. Москва "__" _________ 2018г.
___________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________., действующего на основании __________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью (), ОГРН1187746507288, 111555, г. Москва, улица Молостовых, 4-4-317, именуемый в дальнейшем "Поставщик", , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Контрактом № от «___» ______2018г. (далее – Контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке товара и оказанию сопутствующих услуг, а именно:
______________________________________________________
Цена контракта составляет_____________ руб. (_____________)руб. __ коп.
2. Фактический ассортимент, количество и качество товара и сопутствующих услуг соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
______________________________________________________
3. Вышеуказанные поставки товара согласно контракту должны быть выполнены
"___" ___________ 2018г., фактически выполнены "____" ___________2018г.
4. Недостатки товаров и сопутствующих услуг выявлены /не выявлены
______________________________________________________
5. Результаты работ по контракту:
______________________________________________________
Заказчик: | Поставщик: |
Директор _________________ М. П. | Генеральный директор _________________ М. П. |
