КОНТРАКТ № ____
Выполнение ремонтных работ (замена электродвигателя)
г. Москва «___» ___________ 201__г.
______________________________________________ учреждение города Москвы _________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и ВОИ ЦРИ «РЕАИН», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 01.01.2001 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 01.01.2001 г. заключили настоящий Контракт (далее по тексту Договор) о нижеследующем:
Предмет Договора
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтные работы по замене электродвигателя, а Заказчик обязуется принять результат работ и обеспечить его оплату в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Цена Договора и порядок расчетов
Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет 20 000,00 руб. (Двадцать тысяч руб. 00 коп.), без НДС (далее – Цена Договора). Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора. Стоимость выполняемых по настоящему Договору работ рассчитывается по расценкам и сметным ценам СН-2012 с учетом коэффициентов пересчета в текущий уровень цен, действующих на момент заключения Договора, и с учетом предложений Подрядчика о снижении стоимости работ. Заказчик оплачивает работы Подрядчика, выполненные в соответствии с настоящим Договором путем перечисления Цены Договора на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в статье 12 настоящего Договора на основании представляемых Подрядчиком для оплаты документов: выставленного Подрядчиком счета на оплату Цены Договора, надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами, актов выполненных работ (КС-2), подтверждающих надлежащее выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, - в течение 60 банковских дней с момента представления Подрядчиком документов для оплаты при наличии своевременного бюджетного финансирования, или по мере поступления бюджетных ассигнований. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в статье 12 настоящего Договора. Изменение Подрядчиком объемов работ возможно лишь по согласованию с Заказчиком. Превышение Подрядчиком объемов работ при отсутствии соглашения сторон Заказчиком не оплачивается.
Сроки выполнения работ
3.1.Подрядчик обязан приступить к производству работ и сдать их результат Заказчику в следующие сроки:
3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Договором порядке.
Производство работ, порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. Выполнение работ (этапов работ, включая начало выполнения работ) подтверждается Подрядчиком соответствующими двухсторонними актами, оформляемыми с участием Заказчика. Подрядчик заблаговременно уведомляет Заказчика о готовности работ (этапа работ) к сдаче, организует их приемку.
4.2. Представитель Заказчика осуществляет технический контроль и надзор за выполнением работ, производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования, объемов выполненных работ, сроков их выполнения условиям Договора, оформляет совместно с Подрядчиком акты на выполнение работ и имеет право беспрепятственного доступа на объект в течение всего периода проведения работ.
4.3. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки представителем Заказчика скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за три дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (когда представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.
4.4. После завершения выполнения работ, предусмотренных Договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ.
4.5. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 4.5. Договора, Подрядчик предоставляет Заказчику комплект отчетной документации (в т. ч. сертификаты качества материалов), Акт выполненных работ (КС-2), подписанные Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах.
4.6. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.6. Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре и Сметной документации, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта выполненных работ КС-2, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ, Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
4.7. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
4.8. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ, или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторные подписанные Подрядчиком Акт выполненных работ КС-2 в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.
4.9. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего сведения об устраненных недостатках и выполненных необходимых доработках, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно предоставления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта выполненных работ КС-2, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 4.7. Договора.
4.10. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком актов выполненных работ (КС-2), предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Цены договора, являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.
Права и обязанности Сторон
Заказчик вправе: Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и настоящим Договором. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.
5.1.6. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок требования об устранении недостатков выполненных работ, поручить исправление работы другому лицу за счет Подрядчика.
Заказчик обязан: Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Договором. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 5.4.4 настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору Подрядчик вправе: Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта выполненных работ (КС-2) по настоящему Договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.7. настоящего Договора. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Договора. С письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц – субподрядчиков (соисполнителей), обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т. п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Сметной документации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками (соисполнителями).Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) не влечет изменение Цены Договора и/или объемов работ по настоящему Договору. Перечень работ, выполненных субподрядчиками (соисполнителями), и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, предоставляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Договором.
Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Договора. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору. Подрядчик обязан: Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, строительным нормам и правилам и т. п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока за свой счет. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ.5.4.5. Поставить на объекты необходимые материалы, оборудование, инструменты и т. п.
5.4.6. Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий и соблюдение правил по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли при проведении работ.
5.4.7. Вывести в двухдневный срок со дня подписания акта о приемке работ принадлежащие Подрядчику механизмы, материалы и другое имущество, ликвидировать временные сооружения, если таковые возводились в процессе выполнения работ, очистить объект от строительного мусора. Подписать у Заказчика акт о надлежащей и своевременной очистке объекта от строительного мусора, механизмов и проч.
5.4.8. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика к объекту работ для проверки хода и качества выполняемых работ.
5.4.9. Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.4.10. Представить гигиенические сертификаты, сертификаты качества материалов, используемых при проведении работ.
5.4.11. Заменить предоставляемые материалы ненадлежащего качества в сроки, согласованные с Заказчиком.
5.4.13. Использовать средства, перечисленные Подрядчику по Договору, по назначению. По требованию Заказчика, а также уполномоченного проверяющего органа предоставить отчет по их использованию с документальным подтверждением расходов. При обнаружении нецелевого использования бюджетных средств произвести возмещение из средств Подрядчика.
5.4.15. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.
6. Гарантийные обязательства
Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.4.2 Договора. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами Акта выполненных работ (КС-2). Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в течение 10 дней с момента получения требования (претензии) Заказчика (если иные сроки устранения не будут согласованны Сторонами и зафиксированы в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения). Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ (в т. ч. этапов) Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после истечения установленного срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет 0,1% от Цены Договора.Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) за просрочку исполнения обязательств, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика.
7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства по своевременной очистке объекта от строительного мусора, механизмов и проч. в соответствии с п.5.4.7. Договора Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки в размере 1000 руб. за каждый день просрочки.
7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства по своевременному устранению недостатков или дефектов в период гарантийного срока Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки.
7.6. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок требования об устранении недостатков выполненных работ, Подрядчик обязан по требованию Заказчика возместить Заказчику расходы на устранение недостатков выполненных Подрядчиком работ.
7.7. В случае причинения ущерба ненадлежащим выполнением работ (залитие, возгорание помещений и т. п.) Подрядчик своими силами и за свой счет выполняет все необходимые работы либо возмещает сумму нанесенного ущерба.
7.8. Подрядчик возмещает штрафные санкции по предписаниям и распоряжениям уполномоченных органов, связанные с неисполнением или не надлежащим исполнением Подрядчиком обязанностей по настоящему Договору.
7.9. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ в случае представления Подрядчиком неправильно оформленной по вине Подрядчика документации, несвоевременного предоставления актов выполненных работ, в случаях несвоевременного бюджетного финансирования по данной статье расходов.
7.10. Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов и оборудования, используемых Подрядчиком на объекте.
7.11. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:
7.11.1. При существенном нарушении Договора Подрядчиком.
7.11.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (в т. ч. этапов), более чем на 10 (десять) рабочих дней.
7.12. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:
7.12.1. Подрядчик своевременно не приступает к выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором или выполняет работы настолько медленно, что окончание их выполнения к установленному сроку становится явно невозможным.
7.12.2. Неисполнение Подрядчиком требования Заказчика устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Заказчиком во время выполнения работ, в течение 10 (десяти) дней со дня предъявления такого требования.
7.12.3. Неисполнение Подрядчиком требования Заказчика устранить недостатки результата работ в срок, установленный в акте с перечнем выявленных недостатков (п. 4.7. Договора).
Результаты работ имеют существенные или неустранимые недостатки. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации. При расторжении договора:7.13.1. Заказчик обязан принять фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения настоящего договора работы надлежащего качества и оплатить их (за вычетом суммы перечисленного Подрядчику и невозвращенного Подрядчиком аванса (если аванс предусмотрен договором)).
Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т. д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т. п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а так же которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. Если обстоятельства указанные в п. 8.1 будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
8.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Порядок урегулирования споров
Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. Одностороннее расторжение Контракта в период срока его действия не допускается, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ, и соблюдением требований статьи 95 Федерального закона . В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
Срок действия, порядок изменения Договора
Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Прочие условия
11.1. Все уведомления Сторон связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 12 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: Подрядчик:
ЗАКАЗЧИК: ____________________/___________________/ | ВОИ ЦРИ «РЕАИН» Адрес: 117570, 8А. ИНН/КПП 7726298118/772601001 К/с : 30101810400000000225 Эл. почта : *****@***ru Банковские реквизиты: РОССИИ» г. Москва Р/с : 40702810438270103160 БИК: 044525225 ИСПОЛНИТЕЛЬ: ___________________ / / |
