Приложение к закупочной документации проект договора договор подряда №_ г. Чебоксары «_»_ 2017 г.

Приложение к закупочной документации

ПРОЕКТ ДОГОВОРА


ДОГОВОР ПОДРЯДА №_________


г. Чебоксары «___»___________ 2017 г.


Общество с ограниченной ответственностью , именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании протокола заседания единой комиссии по закупкам товаров, работ, услуг по рассмотрению, оценке и выбору победителя запроса предложений №___________от___________, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:


  1. Предмет договора

    1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика в соответствии с утвержденной проектной документацией «Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №13 по ул. Садовая до жилого дома №7 по ул. Малиновая с. Синьялы Чебоксарского района», разработанной ИП в 2017 году, (далее по тексту – Проектная документация) и Календарным планом выполнения работ (Приложение к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по:

строительству ВЛИ-0,4кВ от опоры №13 по ул. Садовая до жилого дома №7 по ул. Малиновая с. Синьялы Чебоксарского района (далее – работы).

Вышеуказанные работы выполняются для нужд Заказчика в соответствии с Проектной документацией, Техническим заданием (Приложение к Договору), Локальной сметой (Приложение к Договору), подписанным обеими сторонами и являющимся неотъемлемой частью договора.

1.2. Результат работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, СП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям, в том числе носящим рекомендательный характер, действующим на территории Российской Федерации, а также требованиям Заказчика, в том числе в части соответствия утвержденной Заказчиком документации, органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенных другими властными полномочиями в отношении создаваемого результата работ, иным требованиям, изложенным в Договоре.

1.3. Указанные в п.1.1 Договора работы выполняются из материалов Подрядчика. Оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, должны соответствовать перечню материалов и оборудования, указанному в Проектной документации.

Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны быть исправны и соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество на русском языке. Копии этих сертификатов и вышеуказанных документов должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

В случае использования Подрядчиком импортного материала и оборудования, Заказчик имеет право потребовать представления ему документов (копий), подтверждающих, что таможенное оформление в отношении такого оборудования и материалов завершено. В случае отказа от предоставления или непредставления указанных документов Заказчик вправе отказаться от подписания акта выполненных работ.

Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не используемыми, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным в Проектной документации техническим характеристикам, комплектными, серийными, а также иметь срок изготовления не более 12 (двенадцати) месяцев до даты заключения Договора.

Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям ГОСТ, ТУ. Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования.

При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.


  1. Сроки выполнения работ

Выполнение работ осуществляется по Календарному плану выполнения работ (Приложение к Договору) в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора, с правом досрочного выполнения работ.


  1. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора формируется на основании протокола заседания единой комиссии по закупкам товаров, работ, услуг по рассмотрению, оценке и выбору победителя запроса предложений в соответствии с локальной сметой (приложение №3 к Договору) на момент его заключения и составляет___________________________руб. (_________________рублей __ коп), в том числе НДС 18% _____________руб. (___________________ рублей __ коп). (в случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС» заменяются на слова «НДС не облагается в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС).

3.2. Оплата по Договору определяется по фактически выполненным объемам работ и устанавливается в пределах стоимости, указанной в п.3.1 Договора.

3.3. Расходы Подрядчика, связанные с получением необходимых допусков, разрешений, ордера-разрешения на производство земляных работ, согласований, приобретением материалов и оборудования, связанных с выполнением работ, включены в Цену Договора и дополнительной оплате не подлежат.

3.4. Расчеты за фактически выполненные и принятые работы осуществляются на основании Актов о приемке выполненных работ (форма №КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), сформированных на основании Локальной сметы, утвержденной Заказчиком, в пределах Цены Договора.

Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортного оборудования и/или материалов.

3.4.1. Оплата фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ производится в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента предоставления Заказчику счета и счета-фактуры и подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3).

3.5. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится за вычетом стоимости возвратных материалов, остающихся в распоряжении Подрядчика.

3.6. Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ до устранения недостатков, выявленных при их приемке.

3.7. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, подтвержденных Актами о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и Справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3).

3.8. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

3.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств.

3.10. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному между Подрядчиком и Заказчиком, последний имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

3.11. Счета-фактуры при получении оплаты в счет предстоящего выполнения работ и при реализации работы предоставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При исполнении Договора применяются первичные документы, согласованные сторонами при наличии обязательных реквизитов, указанных в статье 9 Федерального закона от 01.01.2001г. «О бухгалтерском учете». Если Подрядчик является плательщиком НДС, в комплект первичных документов в обязательном порядке включаются счета-фактуры по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001г. № 000 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».


  1. Обязательства Подрядчика

    1. Выполнить все работы в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение к Договору), Прооектной документацией утвержденной в установленном порядке, в сроки, предусмотренные Календарным планом выполнения работ (Приложение ) к Договору и сдать результат работ Заказчику в порядке, предусмотренном Договором.
    2. Принять от Заказчика по акту, сопроводительному письму утвержденную «в производство работ» Проектную документацию.
    3. По окончании земляных работ выполнить работы по благоустройству территории (восстановление растительного покрова), обеспечить уборку территории, на которой производятся работы, вывоз строительных отходов с нее, а также осуществлять необходимые платежи за пользование необходимыми ресурсами и выполнять необходимые действия в соответствии с действующим законодательством, в том числе:

4.3.1. Разрабатывать и выполнять проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (по требованию законодательных актов субъектов Российской Федерации и местного самоуправления).

4.3.2. Исполнять требования технологического регламента по обращению со строительными отходами и нормативы образования и размещения лимитов.

4.3.3. Производить платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

4.3.4. Заключить договоры (по согласованию с Заказчиком) на транспортировку и размещение (или использование) отходов, образующихся в процессе строительства, в том числе бытовых отходов, строительных отходов, грунта, загрязненного опасными веществами, излишек грунта, незагрязненного опасными веществами и прочих минеральных отходов с организациями, имеющими соответствующие специальные разрешения на данные виды деятельности.

4.4. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

4.5. Поставить к месту выполнения работ материалы и оборудование, поставка которых по Договору поручена Подрядчику, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными Договором. После окончания работы (или по запросу Заказчика) в согласованные сроки представить Заказчику отчет о расходовании материалов с целью усиления контроля за хранением и списанием давальческих материалов.

4.6. Письменно согласовывать с Заказчиком привлечение к исполнению своих обязательств по Договору субподрядчиков.

При этом Подрядчик также обязан представить Заказчику контактную информацию привлекаемого субподрядчика, включая юридический и фактический адрес субподрядчика.

Подрядчик обязан включить в заключаемый им с субподрядчиком договор положение, обязывающее субподрядчика выполнять переданные ему работы собственными силами, т.е. без привлечения третьих лиц.

4.7. Нести полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков по настоящему Договору.

4.8. Обеспечить соблюдения персоналом Подрядчика (субподрядчика) всех правил техники безопасности, обеспечить безопасность лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке, освещение, охрану и наблюдение за объектом.

4.9. Принять все необходимые меры по охране окружающей среды в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (как на строительной площадке, так и за ее пределами).

      Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т.п.

4.10. В течение всего срока выполнения работ обеспечить соблюдение в месте выполнения работ необходимых мер противопожарной безопасности, радиационной безопасности (при организации контроля качества сварных соединений радиографическим методом), правил санитарии вплоть до сдачи выполненных работ Заказчику.

4.11. По согласованию с Заказчиком обеспечить охрану места выполнения работ и находящихся на нем материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с настоящим Договором, до даты передачи Заказчику результата выполненных работ по Договору.

4.12. Передавать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию (в том числе, относящуюся к работам, выполненным субподрядчиками), включая акты КС-2, КС-3, журнал работ, касающиеся дальнейшей эксплуатации и использования результата выполненных работ, в соответствии с перечнем форм документов исполнительной технической документации с целью обеспечения мониторинга и контроля хода выполнения работ.

4.13. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

  • возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
  • иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;
  • иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

4.14. В случае необходимости монтажа оборудования представить Заказчику полный комплект технической документации на поставляемое в соответствии с условиями настоящего Договора оборудование (на русском языке) одновременно с передачей оборудования в монтаж.

4.15. Осуществлять входной контроль качества поступающих на объект материалов, конструкций и оборудования в соответствии с действующими нормативными документами.

Приемка материалов и оборудования от поставщиков для использования в месте выполнения работ, складирование и хранение возлагается на Подрядчика в случае, если Подрядчик поставляет материалы и оборудование по настоящему Договору.

Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны соответствовать типу и техническим характеристикам, указанным в документации и иметь сертификаты соответствия и протоколы испытаний, подтверждающие заявленные характеристики.

4.16. В случае использования Подрядчиком либо привлекаемыми им субподрядчиками и поставщиками импортных материалов и оборудования, Подрядчик обязан предоставить по запросу Заказчика документы (копии), подтверждающих завершение таможенного оформления. При отказе от предоставления указанных документов Заказчик вправе отказаться от приемки данного товара.

4.17. В согласованный с Заказчиком срок устранить за свой счет недостатки и скрытые дефекты в работе, допущенные по вине Подрядчика и выявленные в результате приемки работы, а также в течение гарантийного срока.

4.18. Нести риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на место выполнения работ.

4.19. Использовать документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию только в целях реализации настоящего Договора.

4.20. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.

  1. Обязательства Заказчика

5.1. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

5.2. В течение 10 (десяти) дней со дня заключения Договора назначить лиц, ответственных за выполнение работ по настоящему Договору, из числа своих представителей. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ по Договору.

5.3. Выполнить все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.


  1. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

6.1. Сдача-приемка работ по Договору осуществляется в соответствии с Календарным планом выполнения работ и с оформлением Актов о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 01.01.01 г. № 000.

6.2. Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком рассматривает Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, подписывает их либо предоставляет мотивированный отказ от их подписания (замечания по выполненным работам).

6.3. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней устраняет замечания Заказчика и повторно предоставляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат.

6.4. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ, если они имеются, осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

6.5. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим договором.

6.6. Заказчик в целях предупреждения недостатков и нарушения сроков выполнения работ в течение действия настоящего Договора вправе проверять ход и качество выполнения работ, соблюдение норм пожарной безопасности, строительных норм и правил без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.


  1. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантии качества распространяются на оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата выполненных работ устанавливается 24 (двадцать четыре) месяца с даты приемки выполненных работ Заказчиком и подписания сторонами акта приемки приемочной комиссией законченного строительством объекта.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.

7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет в случае необходимости. В случае, если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.


  1. Ответственность Сторон

8.1. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты санкций, перечисленных в настоящем пункте, а Подрядчик в случае наличия соответствующего требования Заказчика обязан уплатить:

 8.1.1. За нарушение сроков выполнения работ: пени в размере 0,2% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

 8.1.2. В случае превышения сроков выполнения работ свыше 30 (тридцати) календарных дней или неоднократного (два и более раза) превышения сроков выполнения работ, в дополнение к п. 8.1.1 Договора: штраф в размере 10 % от стоимости невыполненных в срок работ.

 8.1.3. В случае превышения сроков выполнения работ свыше 60 (шестидесяти) календарных дней, дополнительно к санкциям, предусмотренным пунктами 8.1.1, 8.1.2 Договора: штраф в размере 5 % от стоимости невыполненных в срок работ.

8.1.4. За задержку устранения недостатков работ и/или задержку возмещения расходов Заказчика на устранение недостатков: пени в размере 0,1% от стоимости работ по устранению недостатков и стоимости работ, в результатах которых устраняются недостатки, за каждый день просрочки.

8.2. В случае, если Подрядчик в согласованные Сторонами сроки не устранил до­пущенные им недостатки, Заказчик вправе устранить их своими или привлеченными силами за счет Подрядчика либо за свой счет с возложением на Подрядчика всех понесенных расходов и, кроме того, вправе требовать с последнего штраф в размере 30 % стоимости работ по устранению недостатков.

8.3. В случае, если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию при условии письменного уведомления Заказчика. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.

8.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение/невыполнение работ субподрядчиками независимо от причин такого ненадлежащего выполнения/невыполнения.

8.5. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ субподрядчиков или передачи третьим лицам своих обязательств, несогласованных с Заказчиком в порядке, определенном настоящим Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от Цены Договора.

8.6. Срок уплаты пеней и штрафов за неисполнение обязательств по Договору: в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня направления претензии.

8.7. Уплата пеней и штрафов Сторонами производится на основании отдельно выставленного счета.

8.8. Указанные в пунктах 8.1 – 8.2, 8.5 пени и штрафы Заказчик вправе удержать в одностороннем порядке путем уменьшения общей величины оплаты по настоящему Договору.

8.9. Уплата пеней и штрафов по Договору не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

8.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, соглашением сторон предусматривается уплата неустойки в размере 0,01 % от суммы неисполненного или ненадлежащего исполнения денежного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.

8.11. По денежным обязательствам по настоящему Договору на сумму задолженности, а также в случае отсрочки либо рассрочки исполнения денежных обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему, проценты, установленные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.


  1. Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении своих обязательств по договору стороны, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования законодательства Российской Федерации о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.3. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой стороной в установленный договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.



  1. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств и их последствий.

10.2. Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы, в течение 10 (десяти) календарных дней должна уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

10.3. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.


  1. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

11.1. Срок действия договора: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения Договора, а в части исполнения сторонами обязательств, возникших до указанной даты, и устранения последствий нарушения указанных обязательств – до их полного исполнения.

    1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его либо произвести замену Стороны по своему выбору, потребовав от Подрядчика уплаты предусмотренных настоящим Договором всех пеней и штрафов, путем направления уведомления Подрядчику за 5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемого отказа в случаях:
  • просрочки выполнения работ Подрядчиком в сумме более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;
  • задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
  • нарушения Подрядчиком срока окончания работ, указанного в разделе 2 Договора, более чем на 30 (тридцать) рабочих дней;
  • несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ, если устранение недостатков выполненных работ или дефектов влечет задержку выполнения работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
  • ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Подрядчика по Договору;
  • в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;
  • по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

 Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней после даты направления Подрядчику соответствующего уведомления.

 При этом Подрядчик обязан возместить все убытки Заказчика, связанные с односторонним расторжением Договора, а также возвратить сумму перечисленных авансовых платежей, не закрытых актами о приемке выполненных работ, подписанных сторонами.

 11.3. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней после даты направления Подрядчику соответствующего уведомления или даты возвращения Заказчиком обеспечения обязательств Подрядчика, в зависимости от того, которая из них наступит позже.

При этом расходы Подрядчика по завершенным и принятым Заказчиком работам подлежат возмещению.

11.4. С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора и до даты одностороннего расторжения Договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и передать Заказчику результаты работ и все иное, связанное с выполнением работ.

11.5. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор только в случаях:

  • возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;
  • остановки Заказчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) календарных дней.

Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней после даты направления Заказчику соответствующего уведомления.

Подрядчик вправе требовать от Заказчика выполнения обязательств по оплате выполненных и принятых Заказчиком работ.

Подрядчик после направления уведомления Заказчику об одностороннем расторжении договора обязан прекратить выполнение работ и услуг на объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, рабочую и исполнительную документацию, материалы и оборудование, вывести со строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы.

После расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить выполнение работ самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие подрядчики вправе использовать любые товары, имеющиеся у Подрядчика, документацию Подрядчика и другую документацию, разработанную Подрядчиком.

Во всех случаях расторжения Договора по инициативе Подрядчика Подрядчик обязан возвратить Заказчику сумму полученных от последнего авансовых платежей, не закрытых актами о приемке выполненных работ.


  1. Порядок разрешения споров

Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в претензионном порядке. Претензия направляется контрагенту по договору с приложением документов, подтверждающих заявленные требования, и должна быть рассмотрена в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента ее получения. Если в ходе претензионного урегулирования споров стороны не придут к соглашению, они вправе обратиться в Арбитражный суд Чувашской Республики в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.


  1. Особые условия. Заключительные положения

13.1. В ходе исполнения Договора Стороны обязаны выполнять правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе производственной деятельности, установленные государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах.

13.2. Право собственности на результат выполненных работ возникает у Заказчика (риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ переходит к Заказчику) после подписания акта выполненных работ.

13.3. Любая переписка по Договору осуществляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте, почтового отправления в виде заказного письма получателю по адресу, указанному в Договоре либо курьерской связью.

При этом уведомления, связанные с исполнением Договора, направленные посредством факсимильной связи, электронной почты, будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента направления таких уведомлений, оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтовым отправлением и получен Стороной получателем либо вручен курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

13.4. Права и обязанности, возникшие из настоящего Договора, Стороны не вправе передавать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. Уступка прав требования и зачет требований по настоящему договору без письменного согласия Заказчика не допускается.

13.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

13.6. Стороны обязаны уведомить друг друга об изменении реквизитов, указанных в Договоре, не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента изменений. Сторона, нарушившая данное обязательство, обязана возместить в полном объеме другой Стороне убытки, связанные с его неисполнением, при предъявлении другой Стороной соответствующей претензии.

13.7. Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одина­ковую юридическую силу, по одному экземпляру для Подрядчика и для Заказчика.

13.8. Все приложения, указанные в Договоре, являются его неотъемлемой частью.

13.9. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены письменно в виде приложений или дополнительных соглашений к Договору и подписаны Сторонами.


  1. Приложения

14.1. Техническое задание (Приложение ).

14.2. Календарный план выполнения работ (Приложение ).

14.3. Локальная смета (Приложение ).


  1. Адреса, реквизиты и подписи Сторон


Заказчик:

Подрядчик:

428010, Чувашская Республика,

г. Чебоксары, пер. Ягодный, офис 306

Р/с 40702810075000003316 в Чувашском отделении № 000 ПАО Сбербанк г. Чебоксары

К/с 30101810300000000609

, 8-800-550-56-76


Директор


________________
















________________ ____________________





Подпишитесь на рассылку:

 Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Cмотрите также


Проекты по теме:

Чебоксары
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
О
ОбеспечениеОблицовка и отделкаОборудованиеОбразовательные программыОбращенияОбслуживаниеОбучениеОбщеобразовательные программыОбщественно-государственные объединенияОбщественные работыОбществознаниеОбъединенияОбъекты для ввода в эксплуатациюОбъекты недвижимостиОбязательства имущественного характераОздоровительные программыОзеленениеОлимпиадыОперативное управлениеОплата жильяОпределенияОпросыОрганизации контроляОрганизацииОрганизация перевозок и управление на транспортеОрганы местного самоуправленияОргтехникаОтветственностьОтветыОтделочные материалы и работыОткрытые торгиОтраслиОтчеты по практикеОтчетыОхрана порядкаОхрана природыОхрана труда в строительствеОхрана трудаОхранаОценка имуществаОценка стоимостиОценкиОценочная деятельность
П
П
ПатриотизмПедагогикаПенсионное обеспечениеПервенствоПереселениеПланированиеПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПовестки дняПовышение ценПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПожарная охранаПолитикаПолицияПолное образованиеПоложенияПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановленияПотребительский рынокПоэзияПояснительные запискиПравила внутреннего трудового распорядкаПравила пользованияПравила предоставления услугПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПравопорядокПрактикаПредложенияПредписанияПредпринимательствоПредприятияПрезентацииПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПриказы министерства образованияПриказы об утверждении плановПриказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказы по школамПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПриродопользованиеПрогнозыПрограммы конкурсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммы семинаровПрограммыПрогрессПродажаПродукцияПроектированиеПроектная деятельностьПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроектыПроизводственная сфераПроизводствоПрокуратураПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПропагандаПросвещениеПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы внеочередных собранийПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседаний сельских поселенийПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы котировочных заявокПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколыПрофессиональное образованиеПрофессиональное совершенствованиеПрофилактикаПрофсоюзыПроцессыПубличные слушания
Р
С
С
СамоуправлениеСанитарная очисткаСельские поселенияСельское хозяйствоСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСистемы безопасностиСкорая медицинская помощьСлужбаСметная документацияСметы в строительствеСобственностьСобственный капиталСоглашенияСоревнованияСоциальная инфраструктураСоциальная политикаСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциальное партнерствоСоциальное регулированиеСоциологические исследованияСоциологияСпорт и физкультура москвыСпортивный туризмСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСтандартыСтатистикаСтатьи доходов и расходов бюджетаСтатьиСтрахованиеСтраховая медицинаСтраховое правоСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительствоСтройматериалыСтруктурыСтуденческие конкурсыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палатыСырье
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.