Государственный контракт на поставку азота жидкого № _ г. Новосибирск «_» _ 2015 г.

№ ГК/03/2015  ПРОЕКТ

Государственный контракт

на поставку азота жидкого

№ _______________________________

г. Новосибирск  «___» ___________ 2015 г.


Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт неорганической химии им. Сибирского отделения Российской академии наук (ИНХ СО РАН), далее – Заказчик, в лице _____________________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и ____________________________________, далее – Поставщик, в лице _________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 01.01.2001 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от __.__.2015 г. №__________________________, подписали настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем


1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику азот жидкий (далее – товар) в соответствии со Спецификацией (Приложением к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется оплатить стоимость товара в порядке, определенном настоящим Контрактом.

1.2. Наименование, количество товара, единица измерения, а также его стоимость указаны в Спецификации (Приложении к настоящему Контракту).


2. СРОК, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

2.1. Товар поставляется Поставщиком партиями по заявкам Заказчика, переданным посредством электронной почты, в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента подачи заявки. Товар поставляется г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 3 (склад) в течение рабочего дня с 9:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).

Общее количество товара поставляется до 1 декабря 2015 г.

Не заказанный Заказчиком товар не поставляется, не принимается и не оплачивается Заказчиком.

Заявка Заказчика на поставку партии товара направляется по следующему адресу электронной почты Поставщика: _________________________________.

2.2. Поставщик организует доставку товара до адреса, указанного Заказчиком.

2.3. Приемка товара по количеству производится Заказчиком в момент поставки товара. Качество товара определяется Заказчиком в дальнейшем во время пользования товаром.

2.4. Приемка товара по количеству.

2.4.1. Приемка товара по количеству осуществляется на складе Заказчика.

При приемке товара по количеству Заказчиком сверяются данные указателя количества жидкого азота в резервуаре, с данными о количестве поставляемого жидкого азота, указанными в сопроводительных документах.

2.4.2. Если в момент приемки товара будет выявлено, что количество поставленного товара не соответствует количеству товара, указанному в сопроводительных документах, Заказчик частично принимает товар (о чем делается пометка на сопроводительных документах) и составляет акт (комиссионный) в одностороннем порядке в 2 (Двух) экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон, в котором указываются фактическое количество поставленного товара.

Акт подписывается членами комиссии и направляется с претензией Поставщику в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента составления акта. Допоставка товара осуществляется Поставщиком в срок, указанный в претензии.

2.4.3. Если в момент поставки товара отсутствуют сопроводительные документы (счет, счет-фактура, товарная накладная), Заказчик принимает товар и составляет акт (комиссионный) в одностороннем порядке в 2 (Двух) экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон, в котором указывается фактическое количество товара.

Акт подписывается членами комиссии и направляется с претензией Поставщику в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента составления акта. Направление сопроводительных документов на поставленный Заказчику товар осуществляется Поставщиком в срок, указанный в претензии.

Поступивший без сопроводительных документов товар принимается Заказчиком на ответственное хранение до прибытия сопроводительных документов.

Расхождения, обнаруженные при приемке товара по количеству грузовых мест, весу нетто и количеству единиц товара отражаются Заказчиком в акте, который составляется комиссией в одностороннем порядке в 2 (Двух) экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон. Акт подписывается всеми членами комиссии, утверждается уполномоченным представителем Заказчика и направляется Поставщику в течение 2 (Двух) дней с момента составления акта.

2.5. Приемка товара по качеству.

2.5.1. Качество товара определяется Заказчиком во время пользования товаром.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик составляет акт о ненадлежащем качестве товара (комиссионный) в одностороннем порядке в 2 (Двух) экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон, в котором указываются выявленные несоответствия по качеству.

Дефектный акт подписывается членами комиссии и направляется Поставщику. К акту прилагается претензия. Замена поставленного товара товаром надлежащего качества осуществляется Поставщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения претензии.

2.6. Право собственности на товар, риск случайной гибели и/или порчи товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара Заказчиком и подписания Сторонами товарной накладной.

2.7. Обязательства Поставщика по поставке отдельной партии товара считаются исполненными с момента подписания Сторонами товарной накладной.


3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ, утвержденным для данного товара:

Азот жидкий

Объёмная доля азота, % не менее     99,99

Объёмная доля кислорода, % не более       0,001

3.3. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Заказчик вправе по своему выбору: потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы; потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям Контракта.


4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена товара, поставляемого в соответствии с условиями настоящего Контракта, составляет: ______________ (_________________________________________________________) руб.

4.2. Расчет за поставленную партию товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента поставки партии товара на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной, подписанной сторонами.

4.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

4.4. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на 10% или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на 10%. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

4.5. Допускается изменение по соглашению сторон срока исполнения Контракта, и (или) цены Контракта, и (или) цены единицы товара, и (или) количества товара, предусмотренных Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта.

4.6. В цену товара включены все расходы Поставщика, в том числе, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей.

4.7. Заказчик вправе произвести оплату стоимости товара после зачета встречных однородных обязательств – начисленной и выставленной неустойки (п. 6.3. Контракта) в порядке ст. 410 Гражданского кодекса РФ.

4.8. Датой оплаты товара считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.


5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Принять поставленный товар в порядке и сроки, указанные в настоящем Контракте.

5.1.2. Произвести оплату товара согласно п.п. 4.2. Контракта.

5.2. Поставщик обязан:

5.2.1. Отгрузить и поставить товар надлежащего качества в установленные сроки (п.п. 2.1. Контракта), по адресу Заказчика, соответствующего наименования, в количестве, соответствующем требованиям Контракта.

5.2.2. В момент поставки товара предоставить Заказчику следующие документы, оформленные в установленном порядке: оригиналы счёта – фактуры, товарной накладной (в двух экземплярах), счёт.

5.2.4. В случае получения Претензии о ненадлежащем исполнении условий настоящего Контракта устранить нарушения в сроки, указанные в Претензии.


6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ.

6.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством РФ.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом (п.п. 2.1., 5.2. Контракта), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле: П = (Ц - В) x С, где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле: , где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

, где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ на дату уплаты пени.

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, начисляются штрафы. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, рассчитываемой как процент цены Контракта, определяемой в следующем порядке: 10 % цены Контракта (в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей) и составляет ________ (_____________________________) руб.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (п.п. 4.2., 5.1. Контракта), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 2,5 % цены Контракта (в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей) и составляет _______ (___________________________) руб.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы (п. 7 настоящего Контракта) или по вине другой Стороны.

6.7. Заказчиком может быть предоставлена отсрочка уплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) осуществлено списание начисленных сумм неустойки (штрафа, пени) в случаях и порядке, которые определены Правительством Российской Федерации.

6.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту в полном объеме.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту если докажут, что неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в результате действия которой выполнение обязательств по настоящему Контракту стало невозможным.

7.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства, указанные в п.п.7.1. Контракта, извещает об этом в течение 5 (Пяти) рабочих дней в письменной форме другую Сторону. Документом, подтверждающим обстоятельства непреодолимой силы, является документ (в письменной форме) органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, уполномоченных на выдачу соответствующих документов.

7.3. Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону о наличие обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.


8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения обязательств Сторонами.

8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.3. В случае расторжения Контракта Стороны производят взаиморасчеты.


9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по настоящему Контракту, разрешаются путем переговоров.

9.2. Претензия должна быть рассмотрена Стороной, получившей ее, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента ее получения.

9.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской области согласно порядку, установленному законодательством РФ.


10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства РФ.

10.2. Контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.3. Все изменения, дополнения и приложения к Контракту должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом Сторонами и являются его неотъемлемой частью.

10.4. При изменении адреса и/или банковских реквизитов Стороны обязуются направить извещение об этом другой Стороне в письменной форме в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента наступления указанных изменений.

10.5. Уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.


11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

Поставщик

Федеральное государственное бюджетное

учреждение науки Институт неорганической химии им. Сибирского

отделения Российской академии наук

(ИНХ СО РАН)

630090 г. Новосибирск, проспект Академика

Лаврентьева, д. 3.

тел. Отдела материально-технического снабжения: +7 (383) 316 58 48

тел. Планово-производственного отдела:

+7 (383) 330 75 66

Банковские реквизиты:

, УФК

по Новосибирской области (ИНХ СО РАН

1) л/c 20516Ц21450 2) л/c 21516Ц21450)

Сибирское ГУ Банка России

г. Новосибирск.


Приложение к государственному контракту

от «___» ___________ 2015 г. № __________


Спецификация


Наименование, количество товара, единица измерения и его цена


п.п.

Наименование товара

Ед. изм.

Кол-во

Цена за

единицу

(руб.)*

Общая цена (руб.)*

1.







Итого, цена товара, поставляемого в соответствии с условиями настоящего Контракта, составляет ______________________ (_________________________________________________________) руб*.




* В цену включены все расходы Поставщика, в том числе, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей.



Подпишитесь на рассылку:

Азот

Основы государства

Проекты по теме:

Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.