Без имени

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ______

на выполнение работ

г. Большой Камень                                         «___» __________ 2017г.                                        

Акционерное общество «Дальневосточный завод «Звезда» (АО «ДВЗ «Звезда»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании доверенности от 01.01.2001 г., с одной стороны, и __________________ «__________________» (________________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны (далее именуемые «Стороны»), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить работы по горячему цинкованию труб согласно ГОСТ 9.307-89 в соответствии с Ведомостью исполнения работ (Приложение ), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Все изменения и дополнения по настоящему договору могут производиться, только по согласованию обеих Сторон и оформляются дополнительным соглашением.   Работы выполняются в рамках исполнения Государственного контракта /Р/1/2/0117/ГК-13-ДГОЗ, заключенного между АО «ДВЗ «Звезда» (Головной исполнитель) и Министерством обороны РФ (Государственный заказчик). Работы выполняются на территории Исполнителя.
Сроки выполнения работ Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 30 апреля 2018 года. Объем работ и сроки выполнения определяются Ведомостью исполнения работ (Приложение ),  являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Датой выполнения работ по настоящему договору считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение ). Окончание срока действия договора не влечет прекращение не исполненных обязательств Сторон по договору.
Стоимость работ и порядок расчетов
Стоимость работ по настоящему договору является ориентировочной и составляет _____________ (сумма прописью) руб. ___ коп., в том числе НДС 18% - ___________ (сумма прописью) руб. ___ коп., в соответствии с Протоколом ориентировочной цены (Приложение ). Перевод ориентировочной цены в фиксированную осуществляется путем оформления дополнительного соглашения. За 20 календарных дней до окончания работ по настоящему договору Исполнитель направляет Заказчику материалы по переводу ориентировочной цены в фиксированную с приложением следующих документов:

- протокол фиксированной цены;

- заключение ____ ВП МО РФ на фиксированную цену;

- отчетной калькуляции, с расшифровками по статьям затрат;

- анализ счета 20, 25, 26 за подписью главного бухгалтера.

3.4  В соответствии со ст. 8.3 Федерального закона -ФЗ «О государственном оборонном заказе» Исполнитель возмещает с отдельного счета затраты, понесенные заранее за счет собственных средств на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимых для выполнения государственного контракта, в сумме _________________________________, после исполнения договора и предоставления в уполномоченный банк акт сдачи-приемки выполненных работ.

3.5 Сторонами устанавливается размер прибыли, в составе ориентировочной цены, согласно п. 3.1., в сумме ____________________ руб.

При переводе ориентировочной цены в фиксированную по договору в целом, размер прибыли определяется в составе фиксированной цены.

После выполнения работ по настоящему договору и предоставления в уполномоченный банк акта сдачи-приемки выполненных работ Исполнитель вправе перечислить прибыль от выполненных работ, в размере согласованном Сторонами, с отдельного счета на расчетный счет исполнителя согласно статье 8.3 закона от 01.01.01 «О государственном оборонном заказе.

3.6 В связи с заключением настоящего договора в целях исполнения Государственного оборонного заказа, расчеты по договору осуществляются в соответствии с Федеральным законом -ФЗ с использованием отдельного расчетного счета, открытого Исполнителем в уполномоченном банке, определенном Заказчиком при наличии у Исполнителя с данным уполномоченным банком заключенного договора о банковском сопровождении. На момент заключения настоящего договора уполномоченным банком является АО «Газпромбанк» (далее – уполномоченный банк).

3.7. Исполнитель открывает отдельный расчетный счет в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента заключения настоящего договора, в уполномоченном банке и направляет в адрес Заказчика дополнительное соглашение об изменении банковских реквизитов с приложением заверенной копии договора о банковском сопровождении.

3.8 Все расчеты по настоящему договору осуществляются при условии поступления денежных средств от Государственного заказчика по Государственному контракту  /Р/1/2/0117/ГК-13-ДГОЗ и при выполнении Исполнителем обязательств, указанных в п. 3.7.

В течении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя заверенной копии договора о банковском сопровождении, Заказчик производит авансирование Исполнителю в размере 50% от стоимости работ. Документом, подтверждающим объём выполненных работ, является Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный с обеих Сторон. Окончательная  оплата работ, а именно 50%, производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета, счет-фактуры, выставленных на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного с обеих Сторон.
Права и обязанности сторон

4.1 Заказчик вправе:

4.1.1 Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2 Контролировать ход выполнения работ, в том числе использование Исполнителем денежных средств, полученных в качестве аванса в целях исполнения обязательств по договору.

4.1.3 Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих номенклатуру, объем, выполненных работ, а также сроки их выполнения.

4.1.4  Требовать от Исполнителя предоставления документов, подтверждающих открытие отдельного счета в уполномоченном банке для осуществления расчетов по настоящему договору.

4.1.5 Требовать от Исполнителя соблюдать режим использования отдельного счета во исполнения требований ФЗ -ФЗ «О государственном оборонном заказе»

4.2 Заказчик обязан:

4.2.1 Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

4.2.2 Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с договором.

4.2.3 При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 4.4.2 настоящего договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ принимается Заказчиком и оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.

4.3 Исполнитель вправе:

4.3.1 Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с договором.

4.3.2 Запрашивать у Заказчика разъяснений и уточнения относительно выполнения работ в рамках настоящего договора.

4.3.3 По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по настоящему договору.

4.4 Исполнитель обязан:

4.4.1 Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на достижение результатов выполняемых работ, и (или) сделать невозможным выполнение работ, и письменно сообщить об этом Заказчику в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента наступления таких обстоятельств.

4.4.2 Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ в течение гарантийного срока, за свой счет.

4.4.3 Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.4 За свой счет своими силами и средствами комплектовать документацию, необходимую для проведения и сдачи результатов работ по настоящему договору.

4.4.5 Обеспечить использование средств, перечисленных в соответствии с условиями договора в качестве аванса, только в целях исполнения обязательств по настоящему договору.

4.4.6 Предоставлять в течение 5 (пять) дней с момента получения запроса Заказчика не обозначенные в настоящем договоре отчетные документы и информацию, связанную с исполнением настоящего договора, по запросу Заказчика, в случаях, когда такие документы необходимы Государственному заказчику.

4.4.7 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

4.4.8 Определять в договорах, заключаемых с другими соисполнителями, обязательное условие об осуществлении расчётов по таким договорам с использованием для каждого договора отдельного счета, открытого в уполномоченном банке, выбранном Заказчиком.

4.4.9 Предоставлять Заказчику на согласование перечень всех соисполнителей (по всем уровням), привлекаемых к исполнению настоящего договора.

4.4.10 Вести раздельный учет затрат финансово-хозяйственной деятельности, связанных с исполнением настоящего договора в соответствии с Постановлением Правительства РФ .

4.4.11 Предоставлять по запросу государственного заказчика, органа финансового мониторинга, головного исполнителя, с которым у Исполнителя заключён контракт, уполномоченного банка, с которым у исполнителя заключён договор о банковском сопровождении, в течение пяти рабочих дней со дня получения указанного запроса информацию о каждом привлечённом им в целях исполнения контракта исполнителе (полное наименование исполнителя, его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учёт в налоговом органе) и иную информацию.

Порядок выполнения и приемки работ
Приемка работ на предприятии Исполнителя производится отделом технического контроля (ОТК) и соответствующим ВП МО РФ при Исполнителе с оформлением Технического акта (Приложение ). Приемка осуществляется Исполнителем в порядке, установленном ГОСТ РВ 0015-308-2011 при этом осуществляются проверки не требующие специальных методов контроля (лабораторные исследования, стендовые проверки и т. п.). Проверка качества Изделий с использованием специальных методов производится в период гарантийного срока, до запуска Изделий в производство. При несоответствии результатов технической приемки работ условиям договора, Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в срок, не превышающий 30 (тридцать) рабочих дней с момента получения соответствующего извещения ВП МО РФ при Исполнителе.

Доведение результата работ до соответствия требованиям, установленным договором, в том числе до надлежащего качества, не освобождает Исполнителя от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по выполнению работ в сроки, предусмотренные договором.

Исполнитель гарантирует качество результатов выполненных работ в течение всего гарантийного срока.
Гарантийные обязательства

6.1 Исполнитель гарантирует соответствие выполненных работ требованиям ГОСТ 9.307-89, ГОСТ 15.703-2005.

6.2  Гарантийный срок на выполненные работы, в том числе использованные при выполнении работ ЗИП составляет:

- на новые изделия, установленные в процессе модернизации – 60 (шестьдесят) месяцев.

Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания Сторонами соответствующего технического акта по форме (Приложением № 4).

6.3 Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и (или) несоответствие выполненных работ установленным требованиям, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан по выбору Заказчика либо устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения, либо возместить расходы Заказчика, связанные с устранением выявленных недостатков работ, а также возместить вызванные такими недостатками убытки Заказчика. Гарантийный срок в этом случае, соответственно, продлевается на период устранения дефектов (несоответствий).

6.4 Исполнитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности результата работ, если они произошли в результате нарушений правил хранения, эксплуатации и обслуживания результата работ.

7 Ответственность сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае просрочки Исполнителем срока выполнения работ, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере ключевой ставки Банка России от стоимости работ. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока выполнения работ и до даты выполнения работ. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения гарантийных обязательств Исполнитель уплачивает штраф в размере 0,5 % от стоимости некачественно выполненных работ за каждый факт нарушения гарантийного обязательства. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает стороны от исполнения принятых по договору обязательств. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что просрочка исполнения и (или) неисполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Претензионный порядок урегулирования споров
Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением договора, его изменением, расторжением, решаются сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности, оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями. Разрешение споров, возникших в результате исполнения настоящего договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Приморского края. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица Заказчика (Исполнителя). По полученной претензии сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 20 (двадцати) дней с даты её получения.
Обязательства, исключающие ответственность
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы: стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и запретных актов государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения договора, носить чрезвычайный, непредвиденный непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон. В случае наступления обстоятельств, исключающих ответственность, срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 60 (шестидесяти) дней, то Заказчик или Исполнитель имеют право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке путем направления Стороне соответствующего уведомления.
Дополнительные условия
Настоящий договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр хранится у Заказчика, второй – у Исполнителя. Вся переписка, ведущаяся сторонами по настоящему договору, может осуществляться заказными письмами, посредством факсимильной связи или электронной почты/text/category/dokumenti_uchreditelmznie/" rel="bookmark">учредительными документами, соглашениями, не ограничены в правах на его подписание. При нарушении обязанности, изложенной в настоящем пункте, виновная сторона возмещает другой стороне все убытки, связанные с нарушением обязанностей, изложенных в настоящем пункте. Все приложения указанные в настоящем договоре являются его неотъемлемой частью.

Приложения:

Приложение – Ведомость исполнения.

Приложение – Протокол ориентировочной цены.

Приложение - Акт выполненных работ (форма).

Приложение – Технический акт (форма)

Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

«ЗАКАЗЧИК»:	«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:
АО «ДВЗ «Звезда» 692801, Приморский край, Г. Большой Камень, ул. , р/сч. 40706810842000020017 в филиале ГПБ (АО) в г. Владивостоке к/с:30101810105070000886,  ИНН Банка 7744001497, Код КПП Банка 253643001
Исполнительный директор АО «ДВЗ «Звезда» ___________ «_____» __________ 2017г.	___________ «____»___________2017 г.
Начальник 1797 ВП МО РФ __________ «____» __________ 2017г.	Начальник _____ ВП МО РФ ______________ «____» ___________ 2017г.

Приложение к договору от «___» __________ 2017г. № _______

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ

на выполнение работ

по Договору от «___» _______2017г. № _____

№ п/п	Наименование (состав и содержание) работ	Количество (шт.)	Срок выполнения работ	Стоимость работ, с учетом НДС 18%
1	Горячее цинкование труб		Согласно технологического цикла на предприятии Исполнителя (но не более одного месяца)
2

Приложение: Перечень труб горячего цинкования на ____ листах

ЗАКАЗЧИК	ИСПОЛНИТЕЛЬ
Исполнительный директор АО «ДВЗ «Звезда» __________ «_____» __________ 2017г.	___________ «____»___________2017 г.
Начальник 1797 ВП МО РФ ___________ «_____» __________ 2017г.	Начальник _____  ВП МО РФ ____________ «__» ___________2017г.

Приложение к договору №____

от «___» _________ года

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ

На выполнение работ по горячему цинкованию труб

по Договору от «__» _______ года № _____

№ п/п	Наименование (состав и содержание работ)	Трудоемкость	Количество (шт., комплект)	Предложенная Исполнителем цена, руб.	Согласованная Заказчиком цена, руб.
ЗИП, ПКИ и материалов (без НДС)	Цена за единицу, с НДС	Общая, с НДС	ЗИП, ПКИ и материалов (без НДС)	Цена за единицу, с НДС	Общая, с НДС
1	Горячее цинкование труб

Заказчик	Исполнитель
И. о. начальника управления ценообразованием и нормирования труда АО «ДВЗ «Звезда» _________________ «__» __________ 20___г.	____________________ «___» ____________ 20__г.
Заместитель исполнительного директора- Финансовый директор АО «ДВЗ «Звезда» _________________ «___» ___________ 20___г.	____________________ «___» ____________ 20__г.

Приложение к договору

от «___» ______2017 г.  № _____

ФОРМА

АКТ № ____

Сдачи-приемки выполненных работ

«___» ________ 2017 года

АО «ДВЗ «Звезда»», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании доверенности  от 01.01.2001 г., с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице __________________, действующего на основании_____________ с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с договором от «____» _______2017 г. № __________ Исполнитель выполнил обязательства по выполнению работ в объеме Ведомости исполнения (Приложение к договору), а именно:

№ п/п	Наименование (состав и содержание) работ	Объем работ (%)	Количество (шт.)	Сумма, руб. без НДС
1.
ИТОГО:
Сумма НДС 18 %
Сумма с учетом НДС:

  Фактическое качество и объем выполненных работ соответствует требованиям договора от «___» ______2017 г. № _________. Вышеуказанные работы согласно договора должны быть выполнены _______ года, фактически выполнены _________ года Недостатки выполненных работ не выявлены. В формуляры, паспорта внесены записи о выполненных работах, продлении ресурсных показателей (назначение гарантийных обязательств). Примененные в ходе работ ЗИП, сырье и материалы являются сертифицированными, с не истекшими сроками хранения и назначенными гарантийными обязательствами. Исполнитель гарантирует исправное, работоспособное состояние отремонтированных (агрегатов, узлов, изделий, механизмов, корпуса и т. д.) в течение _____ месяцев с момента утверждения данного акта. Результат выполненных работ по договору от «___» ______2017 г. № _______ достигнут.

Настоящий  акт составлен в ____ экземплярах и является основанием для финансовых расчётов с Заказчиком за выполненную работу.

       

ЗАКАЗЧИК	ИСПОЛНИТЕЛЬ
Исполнительный директор АО «ДВЗ «Звезда» _____________ «___» ____________ 2017 г.	Генеральный директор ______________ «___» _____________ 2017 г.

Приложение к договору

от «___» ________  года

ФОРМА

Технический акт № ____

«___» _______ года

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии с Ведомостью исполнения к договору от «__» ______ года Исполнитель выполнил, а Заказчик принял следующие работы:

№ п/п	Наименование вида работ	Количество (объем) выполненных работ	Нормативно-техническая документация на работы	Период выполнения работ	Примечание

На основании данного приложения составляется Акт сдачи-приемки выполненных работ.

Фактическое качество и объем выполненных работ соответствует требованиям договора от «___» ______2017 г. № _________. Вышеуказанные работы согласно договора должны быть выполнены _______ года, фактически выполнены _________ года Недостатки выполненных работ не выявлены. В формуляры, паспорта внесены записи о выполненных работах, продлении ресурсных показателей (назначение гарантийных обязательств). Примененные в ходе работ ЗИП, сырье и материалы являются сертифицированными, с не истекшими сроками хранения и назначенными гарантийными обязательствами. Исполнитель гарантирует исправное, работоспособное состояние отремонтированных (агрегатов, узлов, изделий, механизмов, корпуса и т. д.) в течение _____ месяцев с момента утверждения данного акта. Результат выполненных работ по договору от «___» ______2017 г. № _______ достигнут.

От Исполнителя	От Заказчика
Генеральный директор ______________ «____» ___________ года	Представитель заказчика ______________ «___» __________ года
Начальник ОТК (Исполнителя) ______________ «____» __________ года	Старший строитель заказа __________ «___» _________ года
Начальник ВП МО РФ _______________ «___» __________ года