Без имени

00954/__________

г. Москва                                                                 «__» ___________20__г.

__________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________________, действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и АО «Концерн «Системпром», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________________________________, действующего
на основании _______________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор в соответствии с результатами проведенной закупочной процедуры (Протокол № ___________ от «______» _________________ 20__ г.) о нижеследующем:

1.         Предмет Договора.

1.1.        Поставщик обязуется осуществить поставку продукции (далее - Продукция), а Заказчик обязуется принять Продукцию и оплатить ее в соответствии с условиями настоящего Договора. Наименование, количество, единицы измерения, срок поставки и стоимость Продукции согласовываются Сторонами и отражаются в Спецификации (Приложение ), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2        Продукция по настоящему Договору поставляется в обеспечение Государственного контракта
№ 000 от «19» июня 2018 г. Идентификатор Государственного контракта
№ 000. В соответствии с требованиями Федерального закона от «29» декабря 2012 г.
Поставщик обязан заключить с Уполномоченным банком АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее - Уполномоченный банк) договор о банковском сопровождении и использовать для расчетов по настоящему Договору только отдельный счет, открытый в Уполномоченном банке.

2.         Цена Продукции и порядок расчётов.

2.1.        Цена настоящего Договора является фиксированной, указана в Протоколе цены (Приложение ), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет ______________ (сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18 % – _____________________ (сумма прописью) рублей ___ копеек (либо «без НДС» с указанием основания).

2.2.        Цена настоящего Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе стоимость транспортных расходов на доставку, стоимость тары, упаковки, маркировки, хранения, эксплуатационной и технической документации на русском языке, таможенные платежи, НДС, другие налоги сборы, а также другие дополнительные расходы, связанные с поставкой.

2.3.        Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на следующих условиях:

–        Оплата в размере 100 % цены настоящего Договора осуществляется Заказчиком в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты поставки Продукции.

2.4.        Для расчета по настоящему Договору Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы:

2.4.1. Счет в 1 (Одном) экземпляре;

2.4.2. Товарную накладную (ТОРГ – 12), либо универсальный передаточный документ (далее - УПД) в 2 (Двух) экземплярах;

2.4.3. Счет-фактуру в 1 (Одном) экземпляре (в случае «без НДС» - исключить).

2.5.        Оплата по настоящему Договору осуществляется исходя из фиксированных цен, согласованных в Протоколе цены (Приложение ), на основании предоставленных Поставщиком расчетно-калькуляционных материалов
по формированию цены настоящего Договора. Увеличение цены на Продукцию в течение срока действия настоящего Договора не допускается.

2.6.        Поставщик обязан предоставлять акты сверки взаиморасчетов на ежеквартальной основе (не позднее каждого 10 (Десятого) числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала).

2.7.        В случае изменения банковских реквизитов одной из Сторон, Сторона, меняющая реквизиты обязана в однодневный срок сообщить об этом другой Стороне по факсу и электронной почте, указанным в разделе 9 настоящего Договора. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанные в настоящем Договоре реквизиты, несет Сторона, не уведомившая об этом другую Сторону.

2.8.        Уведомление об изменении банковских реквизитов вступает в силу в день его получения Стороной и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.        Порядок поставки Продукции.

3.1        Поставка Продукции Заказчику осуществляется силами и за счет Поставщика г. Москва,
ул. Сокольнический вал, д. 2А. По согласованию Сторон адрес доставки может быть изменен.

3.2        Поставка Продукции осуществляется Поставщиком путём передачи Продукции Заказчику по товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 (либо УПД). Принятая Заказчиком Продукция должна быть осмотрена и проверена по количественному соответствию Продукции сведениям, указанным в сопроводительных документах.

3.3.        Входной контроль качества поставленной Продукции осуществляется Заказчиком в течение
20 (Двадцати) рабочих дней со дня получения. В случае отсутствия претензий от Заказчика по качеству Продукции в установленный срок, Продукция считается принятой Заказчиком по качеству.

3.4.        В случае поставки Продукции ненадлежащего качества, либо несоответствующей условиям настоящего Договора, Поставщик обязан в течение 10 (Десять) календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика поставить Заказчику Продукцию, соответствующую условиям настоящего Договора.

3.5.        Поставщик гарантирует, что поставленная по настоящему Договору Продукция не является восстановленной, модифицированной, переделанной, поврежденной и допущенной к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (без залога, запрета, ареста и т. п.).

3.6.        Продукция является новой и соответствует техническим условиям, нормам и параметрам фирмы-производителя, год выпуска Продукции совпадает с годом его отгрузки.

3.7.        К Продукции, поставленной по настоящему Договору, в обязательном порядке должна прилагаться сопроводительная документация (формуляр, паспорт, этикетка и т. д.) с отметкой ОТК Поставщика и указанием даты изготовления, заводского номера, технических характеристик и гарантийного срока Продукции, а также номера партии. Продукция комплектуется инструкцией (руководством) по эксплуатации. Сопроводительная документация и инструкции должны поставляться на русском языке.

3.8.        Право собственности на Продукцию переходит к Заказчику в момент подписания Заказчиком товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 (либо УПД).

3.9.        Продукция передается Заказчику в оригинальной таре/упаковке с маркировкой, соответствующей характеру поставляемой Продукции. Тара, упаковка и маркировка Продукции должны обеспечивать сохранность Продукции от повреждений при транспортировке различными видами транспорта и хранения. Тара и упаковка возврату
не подлежат.

4.         Обстоятельства непреодолимой силы.

4.1.        Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств, обусловленное чрезвычайными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

4.2.        Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным для подтверждения наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

4.3.        Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить в письменной форме другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. Такое уведомление должно содержать сведения о характере этих обстоятельств, а также оценку их воздействия на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору. Неизвещение другой Стороны о форс-мажорных обстоятельствах в течение 30 (Тридцати) календарных дней
с момента их наступления лишает Сторону, попавшую под действие таких обстоятельств, права ссылаться на них
в качестве основания неисполнения этой Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

4.4.        Если Сторона не направит или несвоевременно направит уведомление, предусмотренное в п. 4.3. настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные ею убытки.

4.5.        В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.1. настоящего Договора, срок исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

4.6.        Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.1. настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более 2 (Двух) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

5.         Ответственность Сторон.

5.1.        За нарушение сроков поставки Продукции Заказчик вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки (пени) в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты неустойки, от стоимости непоставленной в срок Продукции за каждый день просрочки, включая день фактического выполнения обязательств, начиная со дня получения письменной претензии Поставщиком.

5.2.        За нарушение сроков оплаты Продукции Поставщик вправе потребовать уплаты Заказчиком неустойки (пени) в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты неустойки, от цены настоящего Договора за каждый день просрочки, включая день фактического выполнения обязательств, начиная со дня получения письменной претензии Заказчиком.

5.3.        В случае иных нарушений обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. При этом возмещение убытков и уплата неустойки не освобождает Стороны от надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

5.4.        В случае нарушения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору на срок до 2 (Двух) месяцев, неустойка (пени) не начисляется.

Разрешение споров и применимое право.

6.1.        Все споры и разногласия, возникшие в связи с выполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности, при необходимости,  оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

6.2.        Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

6.3.        До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию
в претензионном порядке.

6.4.        Претензия направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица Заказчика (Поставщика)
в течение 1 (Одного) календарного месяца с момента, когда Стороны узнали или должны были узнать о факте нарушения другой Стороной исполнения своих обязательств по настоящему Договору. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу либо электронной почте, указанной в разделе 9 настоящего Договора, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением.

6.5.        В претензии должны быть указаны следующие данные:

– основание предъявления претензии и краткое обоснование претензии;

– предъявляемые требования, а при денежном исчислении их сумма с расчетом по каждому отдельному виду требования (факту нарушения);

– подробный почтовый адрес (номер факса), по которому Сторона, направившая претензию, желает получить ответ на нее;

– реквизиты счета для перечисления денежных средств (при денежном исчислении предъявленных требований);

– дата составления претензии.

6.6.        К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих обоснованность претензии,
при их отсутствии у другой Стороны.

6.7.        Претензия, оформленная с нарушением требований, установленных настоящим Договором или направленная без приложения перечисленных в ней документов, возвращается заявителю вместе с приложенными документами и с указанием причин возвращения в срок 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня ее получения.

6.8.        При невозвращении в срок 15 (Пятнадцати) рабочих дней, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного настоящим Договором, она считается принятой к рассмотрению. Подача претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного настоящим Договором, не прерывает течения срока, установленного для ее предъявления.

6.9.        Дата передачи претензии (ответа на претензию) по факсу считается датой получения претензии. Срок претензионного урегулирования споров – 30 (Тридцать) календарных дней с даты получения претензии Стороной.

6.10.        Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне
без письменного согласия другой Стороны.

7.        Гарантийные обязательства.

7.1.        Поставщик гарантирует качество поставляемой Продукции в течение 12 (Двенадцать) месяцев с даты ее поставки Заказчику и подписания Сторонами товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 (либо УПД).

7.2.        При наступлении гарантийного случая, Поставщик обязан произвести замену такой Продукции
на Продукцию, соответствующую условиям настоящего Договора, в течение 10 (Десять) календарных дней.
В случае невозможности в указанный срок произвести замену Продукции, Заказчик вправе потребовать возмещения стоимости вышедшей из строя Продукции, а Поставщик обязан, в течение 5 (Пять) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика, выплатить стоимость вышедшей из строя Продукции и выплатить Заказчику неустойку в размере 30 % стоимости вышедшей из строя Продукции.

7.3.        При обнаружении несоответствия качества и комплектности поставленной Продукции, недостатков при монтаже, наладке и (или) эксплуатации в период гарантийных сроков взаимоотношения между Поставщиком и Заказчиком регулируются ГОСТ РВ 15.703-2005 СР ПП.

8.        Иные условия.

8.1.        Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

8.2.        Заказчик имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Заказчик направляет в адрес Поставщика уведомление о расторжении за 30 (Тридцать) календарных дней до расторжения настоящего Договора.

8.3.        В случае расторжения настоящего Договора Поставщик в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента расторжения настоящего Договора производит возврат раннее уплаченных Заказчиком денежных средств.

8.4.        Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (Одному) экземпляру для каждой Стороны.

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

1. Спецификация - 1 экз., на ___ л.;

2. Протокол цены - 1 экз., на ___ л.;

9.         Юридические адреса, реквизиты Сторон.

ЗАКАЗЧИК: АО «Концерн «Системпром» , Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 13, стр.1 Юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 13, стр.1 Тел. [phone] e-mail: *****@***ru Банковские реквизиты: Р/с: 40706810600250024354 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» К/с: 30101810245250000162 БИК: 044525162 ____________________________________ (должность уполномоченного лица) ___________________/ ________________ / «__» _____________ 20__г.

ПОСТАВЩИК: ______________________________ ИНН _____________, КПП _____________ Почтовый адрес: ______________________ _____________________________________ Юридический адрес: ___________________ _____________________________________ Тел. ________________________________ e-mail: _______________________________ Банковские реквизиты: Р/с: _________________________________ в ___________________________________ К/с: ________________________________ БИК: _______________________________ ____________________________________ (должность уполномоченного лица) ___________________/ ________________ / «__» _____________ 20__г.

Приложение

к договору № 000/__________
от «__» ________ 20__г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование Продукции	Кол-во	Ед. изм.	Цена без НДС (руб.)	Сумма без НДС (руб.)
1	2	3	4	5	6
Итого:
НДС (18%):
Всего с НДС:

Срок поставки Продукции по Спецификации:

ОТ ЗАКАЗЧИКА: ____________________________ ___________________/ ________________ / «__» _____________ 20__г.

ОТ ПОСТАВЩИКА: ____________________________ ___________________/ ________________ / «__» _____________ 20__г.

Приложение

к договору № 000/__________
от «__» ________ 20__г.

Протокол цены

Модель цены: фиксированная

№ п/п	Наименование Продукции	Кол-во	Ед. изм.	Цена без НДС (руб.)	Сумма без НДС (руб.)
1	2	3	4	5	6
Итого:
НДС (18%):
Всего с НДС:

Всего на сумму: ______________ (сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% – _____________________ (сумма прописью) рублей ___ копеек.

Приложение: расчетно-калькуляционные материалы

ОТ ЗАКАЗЧИКА: ____________________________ ___________________/ ________________ / «__» _____________ 20__г.

ОТ ПОСТАВЩИКА: ____________________________ ___________________/ ________________ / «__» _____________ 20__г.