Без имени

!!!!!!!!  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ:

Отсутствие в РНП Подписание контракта в течение 3(трех) календарных дней с момента получения проекта. В случае отсутствия подписанного контракта в течение данного времени будет считаться уклонением от заключения, а Исполнитель считается уклонившимся. Направление оферты по итогам котировочной сессии означает согласие Исполнителя с настоящими требованиями.

Государственный контракт №

на выполнение работ по  выполнению работ по перетяжке мягкой мебели

  для нужд ГБОУ Школа № 000

г. Москва        «__» __________  201__г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 000 имени генерала » (ГБОУ Школа № 000), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице__________________________________, действующего на основании Доверенности №16 от 01.01.2001 г. с одной стороны и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением  требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

:

Статья 1. Предмет Контракта

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ по перетяжке мягкой мебели  согласно  Технического задания (Приложение к настоящему Контракту). Исполнитель обязуется выполнить весь комплекс работ в соответствии с условиями настоящего Контракта. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Статья 2. Сумма Контракта и порядок расчетов.

2.1.        Общая стоимость выполненных работ по настоящему Контракту составляет  ________ (___) рублей, НДС

Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта. Оплата по настоящему Контракту производиться Заказчиком после выполнения общего (полного) объема работ, предусмотренного настоящим Контрактом, путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя на основании  счета, счета-фактуры, акта о приемки выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента предоставления счета и подписанного Сторонами акта о приемки выполненных работ от Исполнителем.

2.4.        Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, указанном в п.2.1. настоящего Контракта и составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 13 настоящего Контракта.

2.5. В случае заключения контракта с физическим лицом, сумма контракта уменьшается на сумму выплат налоговых платежей.

Статья 3. Сроки выполнения работ.

3.1. Выполнение работ по настоящему Контракту осуществляется в течении  15(пятнадцати) рабочих дней дней с момента заключения Контракта по адресу: г. Москва, бульвар Рокоссовского 34 и Бойцовая 20

3.2. По согласованию с Заказчиком Исполнитель может досрочно выполнить свои обязательства по настоящему Контракту.

Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ.

Контроль исполнения обязательств по Контракту, включая сроки, объемы и качество выполнения работ производимых Исполнителем, осуществляет Заказчик или уполномоченное им лицо. После завершения выполнения работ Исполнитель не позднее одного рабочего дня письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, указанного в п. 4.2 Контракта, Исполнитель предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ, а также документы для оплаты, указанные в п.2.3. настоящего Контракта. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 4.3. Контракта, Заказчик или уполномоченное им лицо рассматривает результаты выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их требованиям, изложенным в настоящем Контракте и направляет Исполнителю  подписанный 1 (один) экземпляр Акта о приемке выполненных работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа уполномоченным представителем Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ, Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

Статья 5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2.Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленную отчетную документацию в соответствии со статьей 4 настоящего Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии выполняемых работ. Проверять качество выполняемых Исполнителем работ. Приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Исполнителем, если Исполнителем не выполнены обязательства по настоящему Контракту.

5.2.        Заказчик обязан:

Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с  условиями настоящего Контракта.

5.3.        Исполнитель вправе:

5.3.1.Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по
настоящему Контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов.

5.3.2.Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии со статьей 2 настоящего Контракта.

5.4.        Исполнитель обязан

5.4.1.Своевременно и надлежащим образом выполнить обязательства в соответствии с  условиями настоящего Контракта.

5.4.2. Предоставить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта в соответствии со статьей 4 настоящего Контракта.

5.4.3.        Своевременно устранить своими силами за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в период Гарантийного срока.

6.Гарантийные обязательства.

6.1.Исполнитель гарантирует качество и безопасность выполняемых по настоящему Контракту работ в соответствии с действующими государственными стандартами и санитарными нормами и наличие сертификатов, обязательных для данного вида работ, оформленных в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации.

6.2. Гарантийный срок распространяется на все, что является результатом работ Исполнителя, в том числе, на выполняемые по настоящему Контракту работы и применяемые материалы, и составляет на материалы в соответствии со сроком гарантии производителя, но не менее 2-х лет. Гарантия на выполняемые работы не менее 1 (одного) года..

Статья 7. Ответственность Сторон.

7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Цены Контракта, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты неустойки от неоплаченной в срок Цены Контракта.

7.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательства, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в следующем размере:

- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации .

Штрафные санкции к Заказчику применимы в следующих случаях:

1. Неоднократный (от двух и более раз) отказ от приемки работ без уважительной причины;

2. Не предоставление материала, технической документации или которое препятствует исполнению Контракта, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (в случае включения в Контракт условия о необходимости представления иного).

7.4. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.5. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере___________., что составляет 10 процентов Цены Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации .

7.6. В случае если Исполнитель не выполнил работы в объеме, установленном в настоящем Контракте, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате штрафа в размере, указанном в п. 7.5. настоящего Контракта.

7.7. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате штрафа в размере, указанном в п. 7.5. настоящего Контракта.

7.8. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства по своевременному устранению недостатков, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате пени - за нарушение сроков и обязательств по Контракту, рассчитанных в соответствии с п. 7.4. настоящего Контракта.

7.9. В случае неисполнения обязательств, указанных в п. п. , 5.4.1., 5.4.5. Контракта, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате штрафа в размере, указанном в п. 7.5. настоящего Контракта.

7.10. В случае несвоевременной передачи Исполнителем Заказчику Актов сдачи-приемки выполненных работ и иной документации, предусмотренной настоящим Контрактом, более чем на 5 (пять) дней, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате штрафа в размере, указанном в п. 7.5. настоящего Контракта.

7.11. При неисполнении Исполнителем в назначенный срок требования об устранении недостатков выполненных работ, Исполнитель обязан по требованию Заказчика возместить Заказчику расходы, понесенные им на устранение недостатков оказанных Исполнителем работ, а также уплатить штраф в размере, указанном в п. 7.5. настоящего Контракта.

7.12. Исполнитель возмещает штрафные санкции по предписаниям и распоряжениям уполномоченных органов, выданных Заказчику, связанные с неисполнением или не надлежащим исполнением Исполнителем обязательств по настоящему Контракту, или совершением им иных действий, влекущих применение к Заказчику штрафных санкций.

7.13. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполнения работ и/или их стоимости Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченные денежные средства в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления.

7.14. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны        .

7.15. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ в случаях представления Исполнителем неправильно оформленной и/или несвоевременно представленной Исполнителем отчетной документации.

7.16. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.17. В случае утраты, утери или порчи Исполнителем документов, переданных ему Заказчиком, Исполнитель обязан возместить Заказчику возникшие в связи с такой утратой, утерей, порчей убытки в полном объеме.

7.18. Вред, причинённый личности или имуществу обучающегося, его родителям (законным представителям), третьим лицам подлежит возмещению в полном объёме Исполнителем. Ответственность за вред, причинённый своими действиями либо бездействиями, включая некачественное и недобросовестное выполнение работ, действиями либо бездействиями своих работников, жизни, здоровью, а также ответственность за вред, причиненный своими  действиями либо бездействиями, действиями либо бездействиями своих работников имуществу обучающихся, их родителей (законным представителям),  третьим лицам, в том числе юридических лиц или Заказчику несёт Исполнитель в полном объёме.

Статья 8. Порядок  изменения  и  расторжения Контракта.

8.1.Изменения и дополнения настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

8.2.Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в одностороннем порядке в соответствии с п.3 ст.450 ГК РФ, а также в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 01.01.2001 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.3.Закзчик вправе обратиться в  суд с требованием о расторжении настоящего Контракта  в случаях установленных действующим законодательством Российской Федерации.

8.4.Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.5.Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.6.В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем оказанных услуг.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

9.2.О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны известить друг друга любым доступным способом в течении 48 часов с момента их наступления.

9.3.По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению настоящего Контракта, известить об этом другую Сторону любым доступным способом. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Контракту.

9.4.В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают действовать более 30 (тридцати) дней подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Контракт, предупредив об этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения Контракта. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Контракта в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы

Статья 10. Порядок урегулирования споров.

10.1.В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2.Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.3.До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1.Претензия должна быть направлена в письменной форме. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок в срок не позднее 15(пятнадцати) календарных дней со дня получения претензии. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2.В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

10.3.3.Если претензионные требования подлежать денежной оценке – в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4.В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.4.В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

10.5.Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы либо разногласия, касающиеся исполнения Контракта, до передачи на рассмотрение суда были урегулированы в претензионном порядке.

Статья 11. Срок действия Контракта.

Контракт  вступает в силу с момента заключения и действует по 31 декабря 2018 года.

       Статья 12. Прочие условия        

11.1.        Все уведомления Сторон связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2.        Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
Приложение – Техническое задание

Приложение –Спецификация

Приложение

Приложение - акт;

Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи.

ЗАКАЗЧИК: 

Заказчик

ГБОУ Школа № 000

Место нахождения: 107258 г. Москва

Маршала Рокоссовского бульвар дом 34/2 

 

  ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35

Департамент финансов города Москвы

(ГБОУ Школа № 000  )

ОКТМО 45301000

Телефон: [phone]

Е-mail: *****@***mos. ru

Заместитель директора

ГБОУ школа № 000

________________

М. П.

Приложение 1

К государственному контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение работ по перетяжке мебели для нужд ГБОУ Школа № 000 в 2018г.

Объект закупки: Выполнение работ по  перетяжке мебели для нужд  ГБОУ Школа № 000 Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров:

  2.1.Выполнение работ по перетяжке мебели для нужд  ГБОУ Школа № 000 включает в себя:

  - согласование с Заказчиком цветовой гаммы и образцов обивки кожзама при условии соответствия материала техническим характеристикам.

- транспортировка мебели в место ремонта за счет Исполнителя

  -  проведение работ по ремонту (при необходимости)

- проведение работ по перетяжке мебели для нужд  ГБОУ Школа № 000 ,  в количестве  согласно Приложению № 2,

- доставка мебели на объект по адресу Рокоссовского 34 и Бойцовая 20 за счет Исполнителя

2.2. Исполнитель до начала выполнения работ предоставляет Заказчику услуг список персонала, который будет задействован в выполнении работ, с указанием фамилий, имен, отчеств и паспортных данных, а также список техники с указанием марки и государственного номера для оформления пропусков.

Персонал Исполнителя обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускной режим, внутренние положения и инструкции учреждения.  Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению:

Исполнитель обязан выполнить работы (оказать услуги), не указанные в техническом задании, однако являющиеся необходимыми по действующему законодательству Российской Федерации, требований нормативных положений в связи с выполнением работ указанных в настоящем Техническом задании.

Исполнитель обязан устранить недостатки за свой счет в  случае выдачи предписаний экспертными организациями и/или контролирующими органами, уполномоченными на проведение экспертизы по устранению недостатков выполненных работ указанных в настоящем Техническом задании.

Общие требования к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок: Персонал Исполнителя, выполняющий функции для выполнения работ указанных в настоящем Техническом задании, должен быть обучен и иметь соответствующую квалификацию по специальности, допуски и аттестацию. Исполнитель обязан допускать к оказанию услуг и выполнению работ только тех работников, которые прошли инструктаж по технике безопасности и охране труда в соответствии со спецификой своей деятельности. Исполнитель несет ответственность за соблюдение персоналом правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и поведения при оказании услуг (выполнении работ) по техническому обслуживанию. После завершения работ Исполнитель обязан восстановить (в случае повреждения  (изменения)) и сдать в установленном Заказчику все ТМЦ и ОС. Замечания Заказчика по качеству выполненных работ (оказанных услуг) подлежат немедленному устранению. В случае неустранения замечаний составляется Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, который подписывается Получателем услуг и направляется Исполнителю (почтой, факсом, эл. почтой) или вручается ответственному лицу Исполнителя. В Акте указывается разумный срок для устранения недостатков. В случае неустранения,  контракт может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг. Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объемам) поставки.

Требования к используемым материалам и оборудованию

Все материалы, применяемые при выполнении работ (оказании услуг), должны сопровождаться соответствующей документацией, подтверждающей качество материалов, и должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации. Стоимость материалов, необходимых для выполнения всего объема услуг, включена в цену мини-аукциона.

Используемый материал должен иметь следующие характеристики:

СОСТАВ, ОБЩИЙ ВЕС	550	г/м2
ТОЛЩИНА	1	мм
УСИЛИЕ НА РАСТЯЖЕНИЕ согласно стандарту ISO 1421
Основа Ткань	>30 >30	daN/5 см daN/5 см
УСИЛИЕ НА РАЗРЫВ согласно стандарту ISO 4674
Основа Ткань	>2.0 >2.0	daN/5 см daN/5 см
СЛИПАНИЕ ПВХ С ТКАНЬЮ согласно стандарту ISO 2411 >3 daN/ 5 см
СТОЙКОСТЬ НА ИСТИРАНИЕ согласно стандарту ISO 12947-2 35000 оборотов
СТОЙКОСТЬ НА ИСТИРАНИЕ согласно стандарту ISO 11640 и протоколу № 000/2 100 000 трений (сухой, мокрый)
УСТОЙЧИВОСТЬ ЦЕТА К СВЕТУ согласно стандарту ISO 105 В02  Ксенон >5
УСТОЙЧИВОСТЬ ИСТИРАНИЯ ЦВЕТА согласно стандарту ISO 105 Х12
Влажный Сухой	>4/5 >4/5
ГИДРОЛИЗ согласно ISO 5423 7 дней, 70* С,  95% влажности: нет потери качества

Все оборудование и инструменты, необходимые для выполнения работ (оказания услуг), предоставляются Исполнителем своими силами и за свой счет. Все расходные материалы, инструменты, необходимые для выполнения работ (оказания услуг) должны быть экологически безопасными, безвредными для здоровья людей, высокого качества, соответствовать требованиям и нормам, установленным Законодательством Российской Федерации. Технология и методы производства работ должны применяться в полном соответствии с техническим заданием, стандартами, строительными нормами, правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.

Требования к безопасности товаров, работ и услуг

Исполнитель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия. Исполнитель обязан допускать к оказанию услуг и выполнению работ только тех работников, которые допущены до работ в электроустановках и тепловых энергоустановках, работах на высоте, а также прошли инструктаж по технике безопасности и охране труда в соответствии со спецификой своей деятельности с обязательным предоставлением Заказчику услуг заверенных копий удостоверений и журналов учета проверки знаний. Исполнитель должен контролировать состояние условий труда на рабочих местах, соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил безопасности и охраны труда, правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. Осуществлять экологические мероприятия в соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды», Законом г. Москвы «Об отходах производства  и потребления в г. Москве», а также предписаниями соответствующих надзорных органов. Исполнитель обязан соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Исполнитель обязан качественно выполнять работы и оказывать услуги, следить за дисциплиной своих работников. Исполнитель несет материальную ответственность за нанесение ущерба имуществу Заказчика в связи с некачественным исполнением своих обязанностей. Исполнитель полностью освобождает Заказчика от ответственности за любые увечья, травмы (в том числе повлекшие смерть), ущерб или повреждение имущества, любые другие потери, издержки и расходы, которые могут иметь место при исполнении Исполнителем своих обязанностей. Исполнитель обеспечивает соответствие результатов работ требованиям безопасности жизни и здоровья персонала и учащихся учреждения, а также иным требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации, включая Федеральный закон от 01.01.2001г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».        При производстве высотных работ Исполнитель обязан оснастить рабочих необходимой страховкой, комплектами для привязывания предварительно испытанными. При ремонте кровельных покрытий, во избежание падения людей, материалов и инструмента с крыши  возвести временное ограждение, высотой не менее 1 м. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования) Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям действующих нормативно-технических документов.

6.2.Исполнитель должен иметь лицензию соответствующую установленным требованиям законодательства Российской Федерации на проведение работ данного вида при необходимости лицензирования такого вида работ.

Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий государственного контракта Срок выполнения работ: в течении  15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Контракта. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий государственного контракта Оплата производится в течение 10 (десяти) календарных дней, после предоставления Исполнителем Заказчику:

- счета на оплату;

- счет-фактуры;

- надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами  акта приемки выполненных работ (оказанных услуг).

Авансовый платеж по контракту не предусмотрен. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика. Услуги должны оказываться с надлежащим качеством в соответствии с настоящим Техническим заданием. Если иное не предусмотрено законом, результат оказанной услуги должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, обычно предъявляемыми требованиями к услугам соответствующего рода.

В случае выявления Заказчиком несоответствия качества оказанных услуг требованиям, соответствующим данному виду выполненных работ (оказанных услуг), Исполнитель обязан своими силами и за свой счет исправить некачественно оказанные услуги в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня надлежащего уведомления Заказчиком.

Приложение

К государственному контракту

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	фото	Наименование	ед. изм.	кол-во
1		перетяжка Куба/без спинки в экокожу,	шт.	15
2		перетяжка Куба со спинкой в экокожу	шт.	12
3		перетяжка Куба углового	шт.	15
4		Перетяжка кресла 800х800 (цв. по выбору Заказчика), замена ППУ	шт.	2

.

Приложение

К государственному контракту

График и место хранения:

№	фото	Место хранения	ед. изм.	кол-во	Срок оказания услуги
1		Бульвар Рокоссовского 34	шт.	15	В течение 15(пятнадцати) рабочих дней с момента заключения контракта
2		Бульвар Рокоссовского 34	шт.	12	В течение 15(пятнадцати) рабочих дней с момента заключения контракта
3		Бульвар Рокоссовского 34	шт.	15	В течение 15(пятнадцати) рабочих дней с момента заключения контракта
4		Ул. Бойцовая 20	шт.	2	В течение 15(пятнадцати) рабочих дней с момента заключения контракта

Приложение

к Контракту

  № _______________от «__»______  2018г.

АКТ

выполненных работ

г. Москва  «___»  _________ 20___г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 000 имени генерала » (ГБОУ Школа № 000),  именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________» (далее – ____________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

  1. В соответствии с Контрактом № ____________ от «___» ____________ 20__ г. (далее – Контракт),  Исполнитель выполнил работы по _______________________________________________ ____________________________.

  2. Фактическое  качество  выполненных работ  соответствует (не соответствует) требованиям Контракта: ________________________.

  3. Работы по Контракту должны быть выполнены «____»__________ 20___ г. , фактически оказаны  «____»__________ 20___ г.

  4. Недостатки выполненных работ (выявлены/не выявлены): ____________

____________________________________________________________________________

  5. Стоимость выполненных работ по Контакту составляет

(_________________) руб. __ копеек, ____(_______________) руб. ___ копеек.

  6. Подлежит  оплате Заказчиком Исполнителю сумма _________ (_____________________)

руб. __ копеек, в т. ч. НДС (18%)  _________ (______________________) руб. __ копеек.

  7.В  соответствии  с  п.  ______  Контракта  сумма  штрафных  санкций составляет ______________ (УКАЗЫВАЕТСЯ ПОРЯДОК РАСЧЕТА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ).

  Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________

  8.  ИТОГОВАЯ  СУММА,  ПОДЛЕЖАЩАЯ  ОПЛАТЕ  ПОСТАВЩИКУ С УЧЕТОМ УДЕРЖАНИЯ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ, СОСТАВЛЯЕТ ___________________________.

  9. Акт составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

  10. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Сдал  Принял 

_________________________  ________________________

_________________________М. П.  ________________________М. П. 

Заместитель директора  Генеральный директор

_____________________/  _______        /_________________/

  М. П.  М. П.