КОНТРАКТ № ________________
на выполнение работ по составлению однолинейных схем электроснабжения
г. Москва | « » 201_ г. |
, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью », (далее – ), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 01.01.2001 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по составлению однолинейных схем электроснабжения на объектах ГБОУ _______________________
по следующим адресам:
Подрядчик обязуется выполнить весь комплекс работ в соответствии с условиями настоящего Контракта. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Объем выполняемых работ установлен в Спецификации (Приложение к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее – Спецификация) .
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
Общая стоимость работ по настоящему Контракту составляет __________ (_______________) рублей 00 копеек, без НДС в связи с работой поставщика на УСН Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком после выполнения общего (полного) объема работ, предусмотренного настоящим Контрактом, путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в статье 12 настоящего Контракта на основании надлежаще оформленных документов: счета, счета-фактуры, акта о приемки выполненных работ, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, указанном в п.2.1. настоящего Контракта и составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 12 настоящего Контракта.
Статья 3. Сроки выполнения работ
Выполнение работ по настоящему Контракту осуществляется в период с момента заключения настоящего Контракта по «___» ___________ 2018г. в соответствии с Календарным планом (Приложение к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее – Календарный план).
Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
Контроль исполнения обязательств по Контракту, включая сроки, объемы и качество выполнения работ производимых Подрядчиком, осуществляет Заказчик или уполномоченное им лицо. После завершения выполнения работ Подрядчик не позднее одного рабочего дня письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, указанного в п. 4.2. Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ, а также документы для оплаты, указанные в п.2.3. настоящего Контракта. Не позднее 5 (пяти) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.3. Контракта, Заказчик или уполномоченное им лицо рассматривает результаты выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Сметной документации, и направляет Подрядчику подписанный 1 (один) экземпляр Акта о приемке выполненных работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа уполномоченным представителем Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ, Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
Заказчик вправе: Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленную отчетную документацию в соответствии со статьей 4 настоящего Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ. Проверять качество выполняемых Подрядчиком работ. Приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Контракту. Заказчик обязан: Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.
Подрядчик вправе: Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии со статьей 2 настоящего Контракта. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субподрядчиков. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов работ по настоящему Контракту. Подрядчик обязан: Выполнять работы в сроки, установленные в статье 3 настоящего Контракта и в соответствии с Графиком выполнения работ. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и предоставить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта в соответствии со статьей 4 настоящего Контракта. Своевременно устранить своими силами за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в период Гарантийного срока.
Гарантийный срок распространяется на все, что является результатом работ Подрядчика, в том числе, на выполняемые по настоящему Контракту работы и применяемые материалы, и составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ.
Статья 6. Ответственность сторон
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном пунктами 7.3 – 7.6 настоящей статьи, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент Цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент Этапа исполнения Контракта (далее - Цена Контракта (Этапа)). За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.4 - настоящих Правил): 10 процентов Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа) не превышает 3 млн. рублей; За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 3 процента Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа) не превышает 3 млн. рублей; 2 процента Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно); 1 процент Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно). За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 10 процентов Начальной (максимальной) цены контракта в случае, если Начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей; За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством. В случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.Статья 7. Порядок расторжения Контракта
7.1 Настоящий Контракт может быть расторгнут:
● по соглашению Сторон;
● в судебном порядке;
● одностороннее расторжение в следующих случаях:
7.2 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения контракта по инициативе Заказчика:
7.3 Оказание услуг ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
7.4 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов оказания услуг, предусмотренных контрактом, включая график оказания услуг.
7.5 Исполнитель не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный Контрактом, или нарушает график оказания услуг, предусмотренный Контрактом, или оказывает услуги так, что окончание их оказания к сроку, предусмотренному Контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе оказания услуг стало очевидно, что они не будут оказаны надлежащим образом в установленный Контрактом срок.
7.6 Если отступления в оказании услуг от условия Контракта или иные недостатки результата оказанных услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.
7.7 В случае, если по результатам экспертизы оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.
7.8 Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам данной закупки, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.
7.8 В случае если Исполнитель отказывается от согласования новых условий Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в статье 2 Контракта.
7.9 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения контракта по инициативе Исполнителя:
7.10 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных услуг, допущенные по вине Заказчика, при условии своевременно доведения лимитов финансирования до Заказчика.
7.11 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки оказанных услуг. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг в срок, предусмотренный Контрактом, без письменного объяснения причин такого отказа. Невыполнение Заказчиком обязательств по предоставлению материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи препятствует исполнению Контракта Исполнителем, а также наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
7.12 Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
7.13 Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Закона о контрактной системе.
7.14 Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта направляется второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 15 Контракта.
Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
Статья 9. Порядок урегулирования споров
Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
Статья 10. Срок действия, порядок изменения Контракта
Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, но не позднее 31 декабря 2017 года.. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Контракту.
Статья 11. Прочие условия
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением и описью вложения по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 12 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки при наличие подтверждения о получении уведомления.
11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Неотъемлемыми частями Контракта являются:
- Приложение – Спецификация Приложение – Календарный план.
Статья 12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
________________________________ ________________________________ ________________________________ ИНН _________________ КПП __________________ ОГРН _________________ Плательщик: _________________________________ Банк ____________________________ Р/счет ___________________________ л/с ______________________________ БИК _____________________________ Телефон: _________________________ Е-mail: ___________________________ |
109428, , помещение 303 офис 0301 КПП 772101001 ПАО "Сбербанк России" г. Москва Р/счет 40702810838000022422 К/счет 30101810400000000225 Тел.: 8(499)340-56-46, Е-mail: ooo. *****@***ru |
Директор ______________________ (Ф. И.О.) м. п. | Генеральный директор _____________________ м. п. |
Приложение
к Контракту № ______________ от . .201 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Адрес | Описание работ | Сумма с учетом НДС, руб. |
Итого: |
ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
ГБОУ Школа № 000 | |
Директор _______________________ м. п. | Генеральный директор ____________________ м. п. |
Приложение
к Контракту № ______________ от . .201 г.
Календарный план
№ п/п | Наименование выполняемых работ | Срок выполнения работ | |
Дата начала выполнения работ | Дата окончания работ | ||
1. | Выполнение работ составлению однолинейных схем электроснабжения ГБОУ | С момента заключения настоящего Контракта | (указать дату окончания работ) |
ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
(____________________) | |
Директор _______________________ (ФИО) м. п. | Генеральный директор ____________________ м. п. |
