Контракт № 000-0001696-01 . КОНТРАКТ № 000-0001696-01 (стр. 2 )

5.5. Внесение каких-либо изменений в текст товарной накладной после ее составления в одностороннем порядке не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон и должно быть удостоверено подписями их ответственных представителей.

5.6. В случае возникновения разногласия между Сторонами по вопросам соответствия качества поставляемых Товаров требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с . Срок экспертизы по  Контракту не может превышать 30 календарных дней.

5.7. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы.

Если Товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

5.8. Поставщик гарантирует, что поставляемый по Контракту Товар свободен от прав третьих лиц, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.

6.2.  Ответственность Поставщика:

6.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (штрафа, пени) в соответствии с ч. 6 ст.34 . В соответствии с ч. 7 ст.34 пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере не менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, предусмотренных в Контракте (согласно Правилу определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 N 1063 (далее – Правила)), и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

(где Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке Товара, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

(где - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К ;ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле:

,

(где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

6.2.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с ч. 6 и 8 статьи 34 Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с требованиями Правил, устанавливается в размере 10% цены Контракта и составляет 292 779 (Двести девяносто две тысячи семьсот семьдесят девять) рублей 62 копейки.

6.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также при не выполнении требования Заказчика об уплате неустойки, Заказчик, в случаях, не противоречащих действующему законодательству РФ, согласно ст. 308, 410 ГК РФ вправе произвести оплату за поставленный Товар по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

6.3. Ответственность Заказчика:

6.3.1. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с требованиями Правил, устанавливается в размере 2,5% цены Контракта и составляет 73 194 (Семьдесят три тысячи сто девяносто четыре) рубля 91 копейка.

6.3.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Поставщик вправе потребовать уплату пени в соответствии с ч. 5 ст.34 . Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы.

6.4. В случае если  Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.7. При невыполнении обязательств по Контракту кроме уплаты пеней, штрафов Поставщик возмещает также понесенные Заказчиком убытки. Убытки, причиненные Заказчику вследствие нарушения обязательств Поставщиком, подлежат взысканию в полном объеме сверх суммы неустойки.

6.8. Уплата Сторонами неустойки (пеней, штрафов) или применение иной формы ответственности не освобождает их от исполнения обязательств по  Контракту.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении  Контракта, регулируются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае не достижения Сторонами  соглашения путем переговоров, споры подлежат рассмотрению в  Арбитражном суде  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Контракт заключается после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Контракта в соответствии со статьями 96, 37 и 45  .

8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10% (десять процентов) от начальной (максимальной) цены Контракта и составляет 295 736 рублей 99 копеек.

8.2.1.        Если начальная (максимальная) цена Контракта была снижена Поставщиком в ходе электронного аукциона на 25% и более и им не предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность, обеспечение исполнения Контракта должно быть предоставлено в увеличенном в 1,5 раза размере.

8.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 , или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 1 (один)  месяц.

8.4. В случае, если по независящим от Поставщика причинам действие обеспечения исполнения Контракта прекратится до установленного  Контрактом срока, Поставщик должен представить иное (новое) обеспечение исполнения Контракта.

8.5. В качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по Контракту Поставщиком предоставлено Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Контракту в виде банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

8.6. Перечень документов, предоставляемых Заказчиком  банку (гаранту) одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии Утвержден постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 г. N 1005.

8.7. В случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту выбрано внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, возврат таких денежных средств производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня полного исполнения обязательств по Контракту обеими сторонами  при наличии письменного требования Поставщика о возврате денежных средств.

8.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик имеет право на получение денежной суммы по представленному Поставщиком обеспечению исполнения обязательств по Контракту в пределах цены товаров, которые не были поставлены, были поставлены с нарушением срока, были поставлены ненадлежащего качества, или в которых не были устранены недостатки в согласованные с Заказчиком сроки. Требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд.