9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам (оказываемым работам) нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть настоящий Контракт. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ (оказание работ) может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Статья 10. Порядок урегулирования споров
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
10.2. Все достигнутые контрактом Контрактенности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
Статья 11. Срок действия, порядок изменения Контракта
11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "31" декабря 2017 г., а в части оплаты до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
11.2. Истечение срока действия контракта влечет прекращение обязательств по Контракту.
11.3. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Статья 12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 14 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом -ФЗ. Дополнительно стороны вправе оформить Контракт в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме).
12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
приложение № 1 "Техническое задание",
Приложение - «Дефектный Акт»,
Приложение - «Расчет стоимости работ»,
Приложение - «Календарный график Работ»,
приложение № 5 "Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ"
Статья 13. Бюджетные риски
13.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных статьей 8.1 настоящего Контракта.
13.2.Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона .
13.3. В случае, если Подрядчик отказывается от согласования новых условий Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в п.13.4 настоящей статьи настоящего Контракта, Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.
13.4. В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, предусмотренных Контрактом, с учетом требований ч.2 – 4 ст.95 Федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: | Подрядчик: ИП |
123592, г. Москва, Неманский проезд д. 11-442 р/счет 40802810702190000333 в АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва к/счет 30101810200000000593, | |
Директор ________________ | Индивидуальный предприниматель _______________ |
Приложение к Контракту № _____________________
от « »__________2018 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ п/п | Наименование работ | Качественные и количественные характеристики |
1. | Объект закупки | Закупка малого объема |
2. | Место выполнения работ | |
3. | Сроки исполнения Контракта | В соответствии с календарным графиком работ (приложение № 4 к Контракту) |
4. | Условия выполнения работ | В соответствии с условиями Контракта |
Приложение к Контракту № _________________
от « »__________2018 г.
Комиссия в составе: представителя Заказчика –____________________________-и представителя Подрядчика - составили настоящий Акт о том, что при обследовании территорий, намечены следующие виды и объёмы Работ:
- Удаление деревьев (отдельных стволов) - в количестве 33 шт.; Сбор, перемещение и вывоз специализированным транспортом порубочных остатков - в количестве 82 м3 Работа автовышки АГП-18 - в количестве 3 м/смена. Удаление пней пнедробилкой - в количестве 25 шт.;
От Заказчика
От Подрядчика
Индивидуальный предприниматель
_______________
Приложение к Контракту № ___________
от « »__________2018 г.
СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
Индивидуальный предприниматель | |
Директор | |
_______________ | _________________ |
М. П. | М. П. |
Расчет стоимости работ
территория 1 | |||||||||||
№ | Вид работ: | Единица измерения | Количество | Цена за единицу (руб.) с НДС | Стоимость (руб.) с НДС | ||||||
1 | Валка деревьев (отдельных стволов) с разделкой древесины на корню в особо стесненных условиях между деревьями, зданиями, сооружениями и у проезжей части диаметром до 0,5 м | шт. | 8 | 2250,00 | 18000,00 | ||||||
Валка деревьев (отдельных стволов) с разделкой древесины на корню в особо стесненных условиях между деревьями, зданиями, сооружениями и у проезжей части диаметром более 0,5 м | шт. | 4 | 5500,00 | 22000,00 | |||||||
2 | Формовочная обрезка деревьев в стесненных условия между деревьями, зданиями, сооружениями диаметром до 0,5 м | шт. | 1 | 1800,00 | 1800,00 | ||||||
2 | Удаление пней пнедробилкой | шт. | 6 | 1400,00 | 8400,00 | ||||||
3 | Работа автовышки АГП-18 | м/смена | 1 | 9600,00 | 9600,00 | ||||||
4 | Сбор, перемещение на расстояние до 50 м. погрузка вручную порубочных остатков | м. куб. | 35 | 800,00 | 28000,00 | ||||||
5 | Вывоз специализированным транспортом порубочных остатков | м. куб. | 35 | 850,00 | 29750,00 | ||||||
Итого без НДС: | 117550,00 | ||||||||||
территория 2 | |||||||||||
№ | Вид работ: | Единица измерения | Количество | Цена за единицу (руб.) без НДС | Стоимость (руб.) без НДС | ||||||
1 | Омолаживающая обрезка деревьев в стесненных условия между деревьями, зданиями, сооружениями диаметром до 0,5 м | шт. | 2 | 6700,00 | 13400,00 | ||||||
2 | Работа автовышки АГП-18 | м. смена | 1 | 7800,00 | 7800,00 | ||||||
3 | Сбор, погрузка и уборка территории от порубочных остатков | м. куб. | 4 | 800 | 3200,00 | ||||||
4 | Вывоз специализированным транспортом порубочных остатков, утилизация порубочныз остатков (талоны) | м. куб. | 4 | 850 | 3400,00 | ||||||
Итого без НДС | 27800,00 | ||||||||||
территория 3 | |||||||||||
№ | Вид работ: | Единица измерения | Количество | Цена за единицу (руб.) без НДС | Стоимость (руб.) без НДС | ||||||
1 | Омолаживающая обрезка деревьев в стесненных условия между деревьями, зданиями, сооружениями диаметром до 0,5 м (альпинист) | шт. | 5 | 6700,00 | 33500,00 | ||||||
2 | Формовочная обрезка деревьев в стесненных условия между деревьями, зданиями, сооружениями диаметром до 0,5 м (тополь) | шт. | 1 | 4200,00 | 4200,00 | ||||||
2 | Сбор, погрузка и уборка территории от порубочных остатков | м. куб. | 8 | 800 | 6400,00 | ||||||
3 | Вывоз специализированным транспортом порубочных остатков, утилизация порубочныз остатков | м. куб. | 8 | 850 | 6800,00 | ||||||
Итого без НДС | 50900,00 | ||||||||||
территория 4 | |||||||||||
№ | Вид работ: | Единица измерения | Количество | Цена за единицу (руб.) без НДС | Стоимость (руб.) без НДС | ||||||
1 | Валка деревьев (отдельных стволов) с разделкой древесины на корню в особо стесненных условиях между деревьями, зданиями, сооружениями и у проезжей части диаметром до 0,5 м | шт. | 20 | 2250,00 | 45000,00 | ||||||
Валка деревьев (отдельных стволов) с разделкой древесины на корню в особо стесненных условиях между деревьями, зданиями, сооружениями и у проезжей части диаметром более 0,5 м | шт. | 1 | 5500,00 | 5500,00 | |||||||
2 | Удаление пней пнедробилкой | шт. | 19 | 1040,00 | 19760,00 | ||||||
3 | Работа автовышки АГП-18 | м/смена | 1 | 9600,00 | 9600,00 | ||||||
4 | Сбор, перемещение на расстояние до 50 м. погрузка вручную порубочных остатков | м. куб. | 35 | 800,00 | 28000,00 | ||||||
5 | Вывоз специализированным транспортом порубочных остатков | м. куб. | 35 | 850,00 | 29750,00 | ||||||
Итого без НДС: | 137610,00 | ||||||||||
Всего без НДС: | 333860,00 |
Приложение к Контракту №
от « »__________2018 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТ
Наименование Работ | Сроки выполнения Работ |
1 | 2 |
Удаление деревьев и пней | 20 рабочих дней с даты подписания договора |
Омолаживающая обрезка деревьев | с декабря по март согласно п. п. 4.1.4.10. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.01.01 г. N 743-ПП |
Вывоз порубочных остатков | 20 рабочих дней с даты подписания договора |
От Заказчика
От Подрядчика
Индивидуальный предприниматель
_______________
Приложение к Контракту № _________________
от « »__________2017 г.
Форма
Акт сдачи-приемки выполненных работ
г. Москва «_____» ___________ 201_ г
______________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________-, с одной стороны, Индивидуальный Предприниматель , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя № 000, выданного Инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве 23 мая 2017 года, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", составили настоящий акт о нижеследующем:
Подрядчик собственными силами в соответствии с Контрактом №______________ от __________, в период с ___________ по ____________ выполнил работы по: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Сумма выполненных работ составляет: __________________________________________
Недостатки оказываемых работ выявлены/не выявлены
От заказчика
От подрядчика
Индивидуальный предприниматель
_______________
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
