Контракт

КОНТРАКТ  № ______

г. Тверь                                                  "___" ______ 2018 г.

________________________________  (_____________), в лице __________________________, действующего на основании _____________ , именуемое в дальнейшем "Поставщик" с одной стороны, и МБДОУ детский сад № 39, , действующей на основании устава, с другой Cтороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Контракт в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ от 01.01.2001г. "44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ИКЗ 183690202786969520100100260010000000) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом по поставке ____________________________ для нужд МБДОУ д/с № 39 Поставщик обязуется поставить Заказчику ______________________  (далее - товар), в соответствии со Спецификацией (Приложение к настоящему контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик принять и своевременно оплатить поставленный товар.

1.2. Товар поставляется по адресу: в.

  1.3.  Срок поставки товара: в течение 30 дней с момента заключения настоящего контракта.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Осуществлять контроль исполнения условий настоящего контракта.

2.1.2. Принять товар согласно условиям настоящего контракта.

2.1.3. Уведомить Поставщика в случае отказа от приема поставленного товара о причинах данного отказа.

2.1.4. Приостанавливать ход поставки товара в связи с его ненадлежащим качеством либо исполнением, несоответствующим условиям настоящего контракта.

2.1.5. Оплатить поставленный и принятый на условиях настоящего контракта товар.

2.2. Поставщик обязан:

2.2.1. Поставить товар надлежащего качества своевременно и в полном объеме в соответствии со спецификацией (приложение №1 к настоящему контракту) и условиями настоящего контракта, передать товар Заказчику.

2.2.2. Предоставить Заказчику оригиналы сопроводительных документов (счет, акт приема передачи товара, товарную накладную, гарантийные талоны), а также необходимые при использовании товара по назначению инструкции по эксплуатации. Вся документация, прилагаемая к товару, должна быть на русском языке.

2.2.3. Гарантировать качество и соответствие поставленного товара требованиям, применяемым в отношении аналогичного товара.

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. Отказаться от принятия товара, в случае нарушения сроков поставки, установленных п. 1.3 настоящего контракта. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе требовать замены поставленного товара товаром надлежащего качества.

2.3.2. Отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества впредь до устранения недостатков товара либо его замены.

2.3.3. Привлекать независимых экспертов для подтверждения соответствия качества поставляемого товара, требованиям, установленным настоящим контрактом.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЯ ТОВАРА

3.1. Поставляемый товар по количеству, комплектации и техническим характеристикам должен соответствовать  спецификации (приложение №1 к настоящему контракту), требованиям ГОСТ:

- ГОСТ 28139-89 «Оборудование школьное. Общие требования безопасности»

- ГОСТ 2.601 «ЕСКД. Эксплуатационные документы».

Товар должен иметь санитарно-эпидемиологические заключения, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

3.3. Поставляемый товар должен быть соответствующим образом маркирован и упакован в тару, обеспечивающую полную сохранность при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировки и хранении.

3.4. Маркировка на упаковку каждой единицы товара должна быть нанесена типографским способом, информация, содержащая следующие данные: товарный знак или (и) наименование предприятия-изготовителя; дата изготовления. Маркировка должна быть легко читаемой. Упаковка не должна содержать следов вскрытий, вмятин, порезов. Предусмотренный способ вскрытия картонной коробки должен быть защищен от повторного использования. Упаковка должна быть промаркирована по ее техническим и качественным характеристикам.

3.5. В гарантийных документах на товар должны быть указаны серийные номера товара. В товарных накладных должна быть указана стоимость с учетом НДС (для плательщиков НДС) каждого наименования товара и комплектующих изделий.

3.6. Подтверждением качества товара со стороны Поставщика является копия сертификата соответствия на поставляемый товар и иные документы подтверждающие качество товара поставляемого по настоящему контракту. 

3.7. Товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации, другую документацию, поставляемую фирмой-производителем. Поставка документации в виде копий не допускается.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставка товара осуществляется одной партией. 

4.2. При сдаче-приемке товара Поставщик обязан передать следующие документы:

- Акт приема-передачи товара

- товарную накладную;

- счет;

- счет-фактуру на поставляемый товар (для плательщиков НДС);

- сертификат соответствия на товар.

4.3. По окончании сдачи-приема товара стороны подписывают акт сдачи-приема товара и товарную накладную.

4.4. Поставка товара осуществляется в таре и упаковке, отвечающей условиям перевозки и хранения товаров, по адресу Заказчика, указанному в п. 1.3 настоящего контракта. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика.

4.5. Погрузочно-разгрузочные работы, связанные с поставкой товара, выполняются силами и за счет Поставщика.

4.6. Датой поставки товара считается дата, указанная в акте сдачи-приема товара, подписанном представителем Заказчика и Поставщика.

4.7.  Многооборотная тара и средства пакетирования, прочая тара, в которой поступил товар, возврату  Заказчиком не подлежат.

4.8. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к товарам данного рода. Поставщик подтверждает качество товара соответствующими сертификатами, в случае, если поставляемый товар требует сертификации.

4.9. Порядок приемки товара:

4.10 Приемка товара осуществляется Заказчиком во время фактической передачи товара путем подписания акта приемки-передачи товара. Заказчик проводит проверку товара на предмет его комплектности, соответствия наименованию, количеству, качеству, ассортименту. О выявленных недостатках и несоответствиях Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика, в его присутствии составляет акт. Несоответствующий требованиям товар подлежит обмену в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания акта.

4.11. Товар передается Заказчику по акту сдачи-приема товара и товарной накладной. Право собственности на товар, а также риск случайной гибели или порчи переходят к Заказчику в момент получения товара после подписания акта сдачи-приема товара и товарной накладной.

4.12. По результатам проверки исполнения обязательств Поставщика по настоящему контракту Заказчик передает Поставщику подписанный со своей стороны акт сдачи-приема исполнения обязательств по настоящему контракту или мотивированный отказ от его подписания.

4.13. В течение 5 (пяти) дней с момента получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приема исполнения обязательств по настоящему контракту, Поставщик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приема исполнения обязательств по настоящему контракту и возвратить экземпляр акта Заказчику. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приема исполнения обязательств по настоящему контракту, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и в течение 5 (пяти) дней с момента его получения устранить указанные Заказчиком недостатки.

4.14. Подписанный между Заказчиком и Поставщиком акт сдачи-приема исполнения обязательств по настоящему контракту является основанием для оплаты Поставщику поставленного Товара.

4.15. Поставляемый товар должен быть новым товаром.

4.16. Заказчик вправе привлекать независимых экспертов для соответствия качества поставляемых товаров, требованиям, установленным контрактом.

5. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1.  Цена настоящего контракта составляет _____________ (______________________________)  (в том числе НДС/без НДС). В цену настоящего контракта включены все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а так же стоимость доставки, выполнения погрузочно-разгрузочных работ, монтажа, установки, подключения и настройки товара. Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев предусмотренных законом и настоящим контрактом.

5.2. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного контрактом количества товара и иных условий его исполнения.

5.3. Аванс не предусмотрен. Оплата осуществляется Заказчиком в безналичной форме платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение 30 календарных дней после подписания акта приема-передачи товара, предоставления Поставщиком товарной накладной, счета и счета-фактуры (для плательщиков НДС).

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСВА

6.1. Гарантийный срок Поставщика на поставляемый товар, со дня подписания акта приема-передачи товара составляет 24 месяца. 

6.2. В случае, если гарантия изготовителя товара по сроку превышает гарантию предоставленную Поставщиком в соответствии с п. 6.1. настоящего контракта, срок действия гарантии Поставщика,  должен соответствовать сроку действия гарантии изготовителя поставляемого товара.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты товара, возникшие не по вине Заказчика, Поставщик обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) дней.

7. Ответственность  сторон

7.1.        За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Размер неустойки (штрафа, пени) определен в порядке, установленном Правилами  определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации (далее – Правила).

7.2.        Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных контрактом. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней):

7.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в размере 3 % от цены контракта, что составляет ______ руб.

7.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000,00 руб.

7.2.3. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом,  исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем.

7.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4. Все неустойки (пени и штрафы), подлежащие выплате исполнителем Заказчику, перечисляются на счет Заказчика.

7.5. В случае если исполнитель в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени), Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) в порядке, предусмотренном контрактом.

7.6. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных контрактом. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней):

7.6.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик уплачивает исполнителю пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.6.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик уплачивает исполнителю штраф. Размер штрафа устанавливается  в размере 1000,00 руб.

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.8. Исполнитель несет полную ответственность за причинение ущерба третьим лицам, возникшего по вине исполнителя в ходе оказания услуг.

7.9. Применение неустоек (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по контракту.

7.10. Все непредвиденные расходы оплачиваются за счет исполнителя и являются его риском при исполнении контракта.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя по настоящему контракту обязательств, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно стихийных бедствий, эпидемий, взрывов, пожаров и иных чрезвычайных обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

8.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему контракту, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

8.3. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляется соглашением сторон

9.  ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ  КОНТРАКТА

9.1. Расторжение настоящего Контракта возможно по взаимному соглашению сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.2.1. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,  обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику.

9.2.2. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.2.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.2.3.1. Если заказчиком проведена экспертиза с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при

условии, что по результатам экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

9.2.4. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

9.2.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

9.3. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.3.1. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком подтверждения о его вручении заказчику.

9.3.2. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.3.3. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.4. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31.12.2018 г.

11.2. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами в процессе исполнения обязательств по контракту, решаются путём переговоров.

11.3. При не достижении согласия в течение 10 календарных дней спор, возникающий из настоящего контракта или в связи с ним, в том числе о порядке его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешается в Арбитражном суде Тверской области в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации.

11.4. В случае, изменения у какой - либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую сторону.

11.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются действующим законодательством РФ.

11.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу.

12. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ПОСТАВЩИК:  ЗАКАЗЧИК:

МБДОУ детский сад № 39

Юридический адрес: 170036 г. Тверь, ул. Седова, д. 5в Контактный телефон: [phone] / / в Департаменте финансов администрации г. Твери

  Заведующий МБДОУ д\с №  39 

________________  _________________ 

  М. П.        М. П.

Приложение

К контракту  № ______ от _________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование товара	Кол-во, шт.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1
ИТОГО:

ПОСТАВЩИК:  ЗАКАЗЧИК:

	МБДОУ детский сад № 39
Юридический адрес: 170036 г. Тверь, ул. Седова, д. 5 в Контактный телефон: [phone] / / в Департаменте финансов администрации г. Твери

  Заведующий МБДОУ д\с №  39 

________________  _________________ 

  М. П.        М. П.