Контракт на огнезащитную обработку

КОНТРАКТ  № ________________

на огнезащитную обработку

г. Москва  ______________________ 201__ г.

________________________________________________ (_______________________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________,  действующего на основании _______________________, с одной стороны и  Общество с ограниченной ответственностью (), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить собственными силами и (или) с привлечением третьих лиц работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций огнезащитным лаком «Стабитерм-107» на объекте: ______________________________, по адресу: г. Москва, ________________________________________________________ (далее – «Объект»).

Площадь обрабатываемой поверхности _______________ квадратных метров.

1.2 Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1 Стоимость огнезащитной обработки деревянных конструкций огнезащитным лаком «Стабитерм-107» за 1 кв. м. составляет 540,00 (Пятьсот сорок рублей 00 копеек), НДС не облагается в соответствии с п.2 ст.346.12 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ.

2.2 Общая стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии составляет _________________ (________________________ рублей ___ копеек), НДС не облагается в соответствии с п.2 ст.346.12 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ.

2.3 В стоимость работ не входит стоимость проведения экспертизы, экспертиза выполненных работ производится силами и средствами Заказчика.

2.4 Оплата по настоящему Контракту производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.5 В случае, если возникла необходимость в проведении дополнительных работ по настоящему Контракту, не предусмотренных Приложением к Контракту, стоимость работ определяется путем заключения сторонами Дополнительного соглашения.

2.6 В случае, если Заказчик отказался подписывать Дополнительное соглашение об увеличении стоимости работ по настоящему Контракту, Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных  работ.

2.7 В случаях, когда исполнение работ Подрядчиком по настоящему Контракту стало невозможным, вследствие действий или упущений Заказчика, последний обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней, произвести оплату фактически выполненных работ Подрядчиком.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1 Заказчик в течение 10-ти (десяти) банковских дней после подписания Акта выполненных работ перечисляет на расчетный счет Подрядчика сумму, указанную в п. 2.2 настоящего Контракта.

3.2 Оплата Работ производится на основании оригиналов счетов.

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1 Подрядчик обязуется выполнить работы, в течение 20 (двадцати) рабочих дней, с момента подписания настоящего Контракта.

4.2 При необходимости изменения сроков выполнения работ Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним новые сроки. При этом Стороны подписывают дополнительное соглашение.

4.3 Срок выполнения работ приостанавливается в следующих случаях:

падение температуры внутри помещений не менее 5С, падение температуры вне помещений до -5 С; не готовности Объекта к проведению работ; невозможности Подрядчика приступить к выполнению работ по вине Заказчика.

4.4  В случаях, предусмотренных п.4.3 настоящего Контракта, срок работ переносится соразмерно времени наличия вышеуказанных причин, до момента их устранения.

4.5 В срок проведения работ не входит срок принятия работ Заказчиком, а так же срок подписания Акта выполненных работ.

4.6 В срок проведения работ не входит срок проведения экспертизы.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1 После подписания настоящего Контракта произвести оплату на условиях и в сроки, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.1.2 Обеспечить Подрядчику, а так же, в случае необходимости, третьим лицам, привлекаемым Подрядчиком для выполнения работ, пропускной режим на территорию Объекта и допуск в помещения Объекта.

5.1.3 Для проведения вышеуказанных работ Заказчику необходимо:

- обеспечить свободный доступ на объект;

- обеспечить достаточное освещение;

5.1.4 В случае необходимости, предоставить Подрядчику помещение для хранения оборудования и материалов обеспечивающее их сохранность.

5.1.5 В случае принятия Заказчиком решения о реорганизации или ликвидации юридического лица, Заказчик обязуется в течение 5-ти рабочих дней с момента направления уведомления о начале процедуры реорганизации или ликвидации в орган, осуществляющую государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить Подрядчика о принятом решении. Заказчик обязуется направить Подрядчику предусмотренное настоящим пунктом уведомление г. Москва, г. Зеленоград, 3-й Западный проезд, д.8 стр.1.

5.1.6 Перед началом работ, Заказчик обязуется убрать имущество из обрабатываемого помещения, а в случае невозможности выполнить указанные действия, защитить имущество от обрабатываемого состава.

5.2 Заказчик вправе:

5.2.1 Во всякое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.3 Подрядчик обязан:

5.3.1 Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать работу Заказчику в порядке, установленном нормативными документами.

5.3.2 В обязательном порядке согласовывает с Заказчиком все решения по проводимым работам.

5.3.3 В случае, если Заказчиком будут обнаружены не качественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в минимально возможный срок устранить выявленные недочеты.

5.3.4  Обеспечить своими сотрудниками соблюдение правил техники безопасности, а так же правил внутреннего трудового распорядка.

5.3.5 Выполнить работы качественно, в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.4 Подрядчик вправе:

5.4.1 Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

5.4.2 Получать техническую и иную информацию, необходимую для исполнения настоящего Контракта.

6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1 Сдача выполненных работ производится на основании Акта  выполненных работ, или иного документа, удостоверяющего приемку выполненных работ Заказчиком, подписываемого Сторонами.

6.2 В случае отказа в подписании Акта выполненных работ Заказчиком, Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта выполненных работ в письменном виде.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1 За неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2  В  случае просрочки срока выполнения работ по настоящему Контракту более чем на 10 (Десять) рабочих дней, Подрядчик обязан оплатить Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,1% от суммы Контракта за каждый день просрочки, но не более 5% от общей суммы настоящего Контракта, по письменному предъявлению Заказчиком претензии.

7.3 В случае просрочки оплаты выполненных работ более чем на 10 (Десять) рабочих дней, Заказчик обязан оплатить Подрядчику неустойку в виде пени в размере 0,1% от суммы неоплаченных работ по контракту за каждый день просрочки, но не более 5% от общей суммы настоящего Контракта, по письменному предъявлению Подрядчиком претензии.

7.4 Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Контракту, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Контракта.

7.5 Ни одна Сторона не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если докажет, что данное неисполнение (ненадлежащее исполнение) произошло вследствие воздействия обстоятельств непреодолимой силы (землетрясений, наводнений и иных стихийных бедствий, пожаров, мятежей, гражданских беспорядков, войны и военных действий, издания актов органов власти и т. п.). О фактах наступления и прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся их воздействию, не позднее 3 (трех) дней обязана любым доступным способом (телефакс, телеграф, заказное письмо, курьерская почта и т. д.) сообщить другой Стороне о наступлении вышеуказанных обстоятельств.

7.6 Подрядчик не несет ответственности за имущество, находящееся в обрабатываемом помещении.

7.7 Подрядчик не несет ответственности за протекание потолков, полов и стен, после проведения работ на объекте.

7.8 В том случае, если Заказчик настаивает, в письменном виде, на проведении работ в условиях предусмотренных п. 4.3 и по этой причине произошло снижение качества работ, Заказчик не вправе предъявлять претензионные требования к Подрядчику.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1 Все споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются путём переговоров между Сторонами.

8.2 В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1 Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 201__ года.

9.2 Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий настоящего Контракта, допущенных в период срока его действия, и не снимает со Сторон обязательств по окончательным расчетам.

9.3 Для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, Подрядчик использует на Объекте своих и (или) привлеченных специалистов,

квалификация, опыт и компетенция которых позволяет осуществлять работы, предусмотренные Контрактом, а так же квалифицированную рабочую силу, которая является необходимой для надлежащего своевременного выполнения работ.

9.4  По требованию одной из Сторон Стороны проводят сверку взаиморасчетов.

9.5 Все изменения и дополнения к настоящему Контракту принимаются в письменном виде и приобретают юридическую силу после подписания его Сторонами.

9.6 Настоящий Контракт заключается в форме электронного документа путем его подписания на «Портале поставщиков» и/или с использованием подсистемы ЕАИСТ "Портал поставщиков" (http://zakupki. mos. ru/) электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Стороны. Контракт, подписанный электронной подписью одной из Сторон, считается заключенным с момента его подписания электронной подписью другой Стороны. Письменная форма Контракта при этом считается соблюденной. При необходимости Стороны могут обменяться экземплярами Контракта на бумажном носителе.

9.7 Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.8 Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.9  Сторона, у которой изменились юридические и/или платежные реквизиты, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 3 (трех)  рабочих дней с момента их официального утверждения.

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

10.1 Контракт имеет Приложения:

Приложение - Копия лицензии Подрядчика.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик	Подрядчик
__________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ _________________________ _________________ ____________________ МП	Юридический  адрес: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, 3-й Западный проезд, д.8 стр.1 Фактический и почтовый адрес: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, Проспект Генерала Алексеева, дом 42, строение 1 ОКОПФ 65 ОКТМО 45331000 / ,   ПАО Сбербанк г. Москва, , , Тел/ Электронный адрес: *****@***ru Генеральный директор ___________________ МП

Приложение

к Контракту № ____________

от _____________________ 201__  г.