Контракт

Контракт

№

от

Общество с ограниченной ответственностью М», , действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны и ____________________________ именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ___________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по помещению, в дальнейшем именуемым «ОБЪЕКТ», расположенном по адресу: _________________________ пришли к взаимному соглашению о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По заданию Заказчика Исполнитель обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.3 настоящего Контракта, и сдать их результат Заказчику.

1.2. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения указанных п. 1.3 настоящего Контракта работ, принять результаты работ и оплатить Исполнителю стоимость выполненных работ и оборудования в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.3. И сполнитель обязуется в соответствии с условиями настоящего Контракта своими и/или привлеченными силами выполнить работы по монтажу световых оповещателей табло «Выход» в __________________ по адресу: ________________________________

1.4. Качество выполненной Исполнителем работы должно соответствовать установленным соответствующими нормативными актами стандартам, техническим условиям, ГОСТам и иным требованиям, обычно предъявляемым к результатам такого рода работ.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЁТОВ

2.1. Стоимость работ и оборудования, составляет

120 000,00 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, без НДС

2.2. Стоимость работ и оборудования на момент подписания настоящего Контракта является окончательной и изменению не подлежит, за исключением случаев увеличения объема и/или вида работ, количества и/или состава поставляемого оборудования и/или материалов (вследствие изменения спецификации по результатам выполнения проектных работ), необходимости изменения рабочего проекта, вследствие перепланировки.

2.3. Заказчик перечисляет Исполнителю денежные средства с момента предоставления счета и на основании актов выполненных работ в порядке 100% по безналичному расчету – переводом денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.4. Оплата Заказчиком стоимости работ и оборудования по Контракту осуществляется в рублях на основании соответствующих счетов, предъявленных Исполнителем к оплате в течение 20(Двадцать) банковских дней с даты получения от Исполнителя счета.

2.5. Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата может производиться Заказчиком за счет: Внебюджетных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования; Внебюджетных средств получателей средств субъекта Российской Федерации; Cредств бюджетных учреждений (Для субсидий), код КБК___________.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

3.1 Исполнитель принимает на себя обязательство по обеспечению материалами и оборудованием, необходимыми для выполнения работ согласно п.1.3 настоящего Контракта, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование на предоставленной Заказчиком охраняемой территории, соответствующей требованиям к хранению поставляемого оборудования и материалов.

3.2. Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

3.3. Копии этих сертификатов и паспортов и т. п. могут быть предоставлены заказчику по его требованию в момент сдачи выполненных работ, выполняемых с использованием указанных материалов и оборудования.

3.4. Исполнитель имеет право заменить материалы и оборудование на аналогичные, не уступающие по своим техническим характеристикам без изменения стоимости при условии согласования с Заказчиком.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Исполнитель обязан выполнить работы, указанные в п. 1.3. настоящего Контракта, в соответствии со следующими сроками и этапами:

- поставка материалов и оборудования – 5 (Пять) рабочих дней с даты начала работ;

- монтажные работы – 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания поставки материалов и оборудования;

- пуско-наладочные работы – 1 (один) рабочий день с даты завершения монтажных работ.

4.2. В случае выполнения Исполнителем дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе изменение объема работ, вследствие изменения переданных планировок, срок выполнения работ по настоящему Контракту может быть продлен на время выполнения дополнительных работ, что фиксируется в дополнительном соглашении Сторон.

4.3. В случае возможности у Исполнителя обеспечить выполнение работ до сроков, указанных в п.4.1., Исполнитель может приступать к следующему этапу работ ранее обозначенных сроков.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Передать Исполнителю до начала работ утвержденные планировки для установки оборудования на Объекте.

5.1.2. Своевременно производить приемку и оплату выполненных Исполнителем работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.1.3. Предоставить Исполнителю бытовое помещение для размещения материалов персонала Исполнителя.

5.1.4. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на Объекте в точках подключения в соответствии с техническими условиями.

5.1.5. Обеспечить доступ персонала Исполнителя на Объект при условии соблюдения последним контрольно-пропускного режима, установленного на Объекте.

5.1.6. Обеспечить противопожарную безопасность Объекта.

5.1.7. Назначить своего полномочного представителя на Объекте и довести данную информацию до Исполнителя в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта.

5.1.8. В случае если для проведения скрытых работ Исполнителем требуется выполнение дополнительных работ по вскрытию стен, полов, потолков, связанных с моментом заключения настоящего Контракта и началом работ по нему, Заказчик оплачивает Исполнителю дополнительную стоимость работ на основании составленных и согласованных Сторонами смет, актов, либо самостоятельно обеспечивает необходимую готовность Объекта для проведения соответствующих работ.

5.1.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием объема и качества выполняемых работ проектам, сметам, строительным нормам, правилам и другим обязательным требованиям, а материалов и оборудования - требованиям Госстандарта России, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

5.2.2. При выявлении отклонений от технического задания, строительных норм и правил, требований Госстандарта России, Заказчик выдает Исполнителю в письменном виде в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента выявления соответствующих отклонений предписания об устранении допущенных отклонений, а в необходимых случаях - о приостановлении работ и не оплачивает эти работы до устранения отклонений.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

6. Исполнитель обязан:

6.1. Качественно и своевременно выполнить работы, указанные в п. 1.3 настоящего Контракта, в соответствии с условиями настоящего Контракта, в установленном порядке сдать результат работ Заказчику по соответствующему акту.

6.2. При изменении объемов и сроков выполнения работ своевременно (в течение 24 часов) уведомить об этом Заказчика.

6.3. Предоставлять по требованию Заказчика акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты на материалы и оборудование.

6.4. Исполнять гарантийные обязательства согласно Статье 9 настоящего Контракта.

6.5. Известить надлежащим образом Заказчика не менее чем за 24 часа до начала приемки скрытых работ.

6.6. Обеспечить исполнение необходимых мероприятий, правил и норм по технике безопасности, пожарной и электробезопасности, охране окружающей среды, требований закона и иных нормативно-правовых актов во время проведения работ по настоящему Контракту и нести за их исполнение ответственность.

6.7. При выполнении работ по настоящему Контракту руководствоваться нормативными правовыми и нормативно-техническими актами РФ.

6.8. Нести полную ответственность за своих работников (в том числе за их квалификацию) перед Заказчиком и соответствующими государственными органами.

6.9. В случае необходимости или по требованию Заказчика собственными силами и средствами производить уборку мусора, возникающего в связи с выполнением настоящего Контракта, в рабочей зоне, бытовых помещениях и прилегающей к ним территории.

6.10. Назначить своего полномочного представителя на Объекте.

6.11. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными исполнителями, за координацию их деятельности и соблюдение сроков производства работ.

6.12. Произвести монтаж поставленного оборудования, наладку смонтированного оборудования и комплексное его опробование в присутствии представителей Заказчика. При этом Исполнитель обязан уведомить Заказчика об этом за 1 (Один) день до начала наладки и апробирования оборудования. В случае неявки представителя Заказчика в предварительно согласованное время, указанные наладка и комплексное опробование проводятся Исполнителем самостоятельно, а результат доводится до Заказчика в письменном виде.

6.13. Выполнить все работы в объемах и сроках, предусмотренных в настоящем Контракте и Приложениях к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем осуществлять нормальную эксплуатацию системы.

6.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

6.15. За свой счет и своими силами устранять допущенные Исполнителем недостатки в выполненных работах в порядке и в сроки, согласованные с Заказчиком.

7. ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Прием и передача результатов выполненных работ по настоящему Контракту производится на основании Акта приемки-сдачи выполненных работ в установленные настоящим Контрактом сроки для подписания их Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления или дачи мотивированного отказа (в письменном виде) от их подписания с указанием причин такого отказа.

7.2. В случае получения письменного мотивированного отказа Заказчика от подписания указанного Акта, в срок согласно п. 7.1 настоящего Контракта Стороны составляют соответствующий акт необходимых изменений, доработок с указанием сроков их выполнения. Устранение дефектов и недостатков в работе, произошедших по обстоятельствам, за которые несёт ответственность Исполнитель, производится за счет Исполнителя. Устранение недостатков, произошедших по вине Заказчика, происходит за счет Заказчика.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Форс-мажорными обстоятельствами признаются: пожары, стихийные бедствия, военные действия, моратории, изменения в действующем законодательстве и другие, не зависящие от воли Сторон обстоятельства. Наступление форс-мажорных обстоятельств Стороны подтвердят справками уполномоченных на то органов.

8.3. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) календарных месяцев, Стороны настоящего Контракта имеют право отказаться от исполнения своих обязательств (полностью или частично) и ни одна из Сторон не имеет права требовать возмещения убытков.

8.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Контракту, обязана незамедлительно (в срок не более 3 (трех) рабочих дней) известить об этом другую Сторону (письменно, любыми доступными средствами связи). В случае наступления форс-мажорных обстоятельств и невозможности дальнейшего продолжения Контрактных отношений Стороны имеют право расторгнуть настоящий Контракт по взаимной Договоренности или в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

9 ГАРАНТИИ

9.1. Исполнитель гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией (в случае её наличия) и действующими нормами и техническими условиями; своевременное устранение неисправностей, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации системы, составляющего 1 год с момента сдачи-приемки работ.

9.2. В случае если в пределах гарантийного срока будут обнаружены неисправности, Заказчик обязан в течение 10 дней с момента возникновения неисправности известить Исполнителя, после чего в присутствии представителя Исполнителя составляет акт (а при неявке, либо отказе Исполнителя от составления или подписания – односторонний акт) обнаруженных неисправностей, который является подтверждением неисправностей и основанием для предъявления требования об их устранении.

9.3. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Исполнителем по настоящему Контракту.

9.4. На оборудование и материалы, поставленные по настоящему Контракту, распространяются гарантии, выданные производителями соответствующих оборудования и материалов.

9.5. Указанные в настоящей Статье гарантии не распространяются на все случаи повреждений со стороны сторонних лиц, а также на случаи возникновения неисправностей в результатах выполненных работ, указанных в п. 1.3 настоящего Контракта, связанных с внештатной эксплуатацией результатов выполненных работ.

9.6. Указанные гарантии действительны только при осуществлении надлежащего технического обслуживания установленных систем организациями, имеющими соответствующие допуски (лицензии) и квалификацию работников.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего Контракта.

10.2. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, от всей суммы контракта. Указанная неустойка взыскивается за каждый день просрочки исполнения обязательств.

10.3. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки. Указанная неустойка взыскивается, начиная со дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

10.4.Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

10.5. В случае выполнения работ Исполнителем ненадлежащего качества (с отступлениями от настоящего Контракта), Заказчик вправе потребовать от Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

11.1. В случае возникновения споров и разногласий при исполнении условий настоящего Контракта Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае не достижения согласия указанные споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы. Соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения споров обязательно. Срок рассмотрения претензии – 30 (Тридцать) календарных дней с момента ее получения. Претензия должна быть составлена в письменной форме и отправлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

11.2 Спорные вопросы между Заказчиком и Исполнителем, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из Сторон.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до ______________, а в части исполнения (выполнения работ) до _______________________

Все изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

12.2. Досрочное расторжение настоящего Контракта допускается по взаимному соглашению Сторон или в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

12.3. Заказчик гарантирует правомерность выполнения Исполнителем работ по настоящему Контракту и берет на себя устранение претензий (не связанных с качеством выполнения Исполнителем работ по настоящему Контракту), в том числе финансовых, со стороны третьих лиц.

12.4. Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Контракт, письменно известив о своих намерениях Исполнителя не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до момента расторжения настоящего Контракта, в следующих случаях, не зависящих от Заказчика:

- нарушения Исполнителем сроков выполнения работ по настоящему Контракту более чем на 1 (Один) календарный месяц, при этом Заказчик обязан оплатить стоимость фактически выполненных работ на момент расторжения Контракта;

- выполнения Исполнителем работ ненадлежащего качества в результате нарушения им условий настоящего Контракта.

12.5. Исполнитель имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Контракт, письменно известив о своих намерениях Заказчика, не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до момента расторжения настоящего Контракта, в случае:

- несвоевременной оплаты Заказчиком авансов, этапов работ, результатов выполненных Исполнителем работ согласно условиям настоящего Контракта.

12.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.7. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в полном объеме.

12.8. Все приложения, упомянутые в настоящем Контракте, являются его неотъемлемой частью.

12.9. Стороны настоящего Контракта обязуются незамедлительно в письменной форме информировать друг друга обо всех изменениях, которые могут существенным образом повлиять на исполнение ими обязательств по настоящему Контракту (изменении юридических и банковских реквизитов, реорганизации, ликвидации Сторон как юридических лиц, других подобных изменениях).

Приложения настоящего Контракта:

Приложение Смета.

«ЗАКАЗЧИК»

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Общество с ограниченной ответственностью М» КПП: 772301001 Юридический адрес: 109387, Российская Федерация, 2 Фактический адрес: 109387, Российская Федерация, 2 Телефон: [phone] E-Mail: *****@***org Банковские реквизиты: ПАО СБЕРБАНК БИК: 044525225 Рас/с: 40702810440000007848 Кор/с: 30101810400000000225

____________________/____________________/	___________________ //

м. п. м. п.

Приложение

к Контракту № _________

от «____» _______ 2018 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
монтаж световых оповещателей табло "ВЫХОД"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №
Сметная стоимость	120,00	тыс. руб
Средства на оплату труда	63,71	тыс. руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен январь 2018 года
№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Попра-вочные коэфф.	Коэфф. зимних удоро-жаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно
ЗТР, всего чел.-час
Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел: монтажные и пусконаладочные работы
1	1.22-3103-38-6/1	Установка табло сигнализации общестанционного (без стоимости материалов)	табло	20
ЗП	145,34	1	1	2 906,80
НР от ЗП	%	70	2 034,76
СП от ЗП	%	10	290,68
ЗТР	чел-ч	0,68	1	13,60
								5 232,24	261,61
2	1.21-3103-33-2/1	Прокладка труб гофрированных поливинилхлоридных наружным диаметром 20 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок	100 м	2
Объем: 2=200/100
ЗП	3 644,97	1	1	7 289,94
ЭМ	36,62	1	1	73,24
в т. ч. ЗПМ	4,00	1	1	8,00
МР	1 902,45	1	1	3 804,90
НР от ЗП	%	70	5 102,96
СП от ЗП	%	10	728,99
НР и СП от ЗПМ	%	108	8,64
ЗТР	чел-ч	17,26	1	34,52
								17 008,67	8 504,34
3	21.12-5-136	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 20 мм	м	-200	7,97	1	1	- 1 594,00
								- 1 594,00	7,97
4	1.21-3103-21-1/1	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (без стоимости материалов)	100 м	5
Объем: 5=500/100
ЗП	1 219,93	1	1	6 099,65
НР от ЗП	%	70	4 269,76
СП от ЗП	%	10	609,97
ЗТР	чел-ч	5,92	1	29,60
								10 979,38	2 195,88
5	1.21-3103-31-1/1	Прокладка пластикового кабель-канала по кирпичному основанию 20х12,5 мм	100 м	5
Объем: 5=500/100
ЗП	7 428,81	1	1	37 144,05
ЭМ	50,70	1	1	253,50
в т. ч. ЗПМ	20,59	1	1	102,95
МР	5 144,78	1	1	25 723,90
НР от ЗП	%	70	26 000,84
СП от ЗП	%	10	3 714,41
НР и СП от ЗПМ	%	108	111,19
ЗТР	чел-ч	38,86	1	194,30
								92 947,89	18 589,58
6	21.1-25-758	Кабель-каналы, размер 20х12,5 мм: кабель-каналы	м	-500	19,95	1	1	- 9 975,00
								- 9 975,00	19,95
7	1.21-3103-8-1/1	Прокладка проводов и кабелей в коробах, провод сечением до 6 мм2	100 м	5
Объем: 5=500/100
ЗП	731,55	1	1	3 657,75
МР	4 956,10	1	1	24 780,50
НР от ЗП	%	70	2 560,43
СП от ЗП	%	10	365,78
ЗТР	чел-ч	3,55	1	17,75
								31 364,46	6 272,89
8	21.23-13-14	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х6 мм2	км	-0,5	46 307,35	1	1	- 23 153,68
								- 23 153,68	46 307,36
9	1.21-3306-70-1/1	Пусконаладочные работы - схема образования участка сигнализации (центральная, технологическая, местная, аварийная, предупредительная и др.)	участок	1
ЗП	6 496,69	1	1	6 496,69
НР от ЗП	%	70	4 547,68
СП от ЗП	%	10	649,67
ЗТР	чел-ч	26	1	26,00
								11 694,04	11 694,04
Итого по разделу: монтажные и пусконаладочные работы	134 504,00
Раздел: материалы неучтенные ценником
10	цена пост.	Молния-12 ВЫХОД табло/ световой оповещатель 12В	шт.	20
МР	387,50	1	1	7 750,00
								7 750,00	387,50
11	цена пост.	Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5	км	1
МР	20 188,00	1	1	20 188,00
								20 188,00	20 188,00
12	цена пост.	Гофра 20 мм	м	200
МР	6,10	1	1	1 220,00
								1 220,00	6,10
13	цена пост.	Короб 25x25 мм	м	500
МР	37,00	1	1	18 500,00
								18 500,00	37,00
Итого по разделу: материалы неучтенные ценником	47 658,00
Итого по локальной смете: монтаж световых оповещателей табло "ВЫХОД"	182 162,00
Итог	182 162,00
Понижающий коэффициент К=0,3412457	62 162,00
Итого с учетом понижающего коэффициента (НДС 18% не облагается)	120 000,00
Составил
[должность, подпись(инициалы, фамилия)]
Проверил
[должность, подпись(инициалы, фамилия)]