Документация (стр. 3 )

Субъект малого/среднего/крупного предпринимательства

(нужное выбрать)

Участник запроса предложений

(уполномоченный представитель) ____________________________ (Ф. И.О.)

(подпись)

МП

Приложение к документации

На бланке организации

Дата, исх. номер

Коммерческое предложение

Наименование участника запроса предложений _______________________________________________

№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость работ, руб. (без НДС)	Общая стоимость работ, руб. (с НДС)*
1	Выполнение работ по строительству водопровода  Дн-63мм L=8м с врезкой задвижек Ду-50мм 1шт от точки присоединения, согласованной в технических условиях, до границ земельного участка по договору технологического присоединения ТП-14-01761 от 01.01.2001 по адресу: 8.

Полная и окончательная стоимость коммерческого предложения с учетом всех расходов участника закупки по выполнению работ, исполнение гарантийных обязательств, включая расходы на страхование, сборы и другие обязательные платежи, все виды налогов, в том числе НДС, составляет: _____________________ (сумма прописью) __ копеек и _____________________ (сумма прописью) __ копеек без учета НДС 18%.

Срок выполнения работ ___________________________________________________________________________________

_____________________	_______________________	________________________
(Должность)	(Подпись, М. П.)	(Ф. И.О.)

*Не заполняется при применении участником упрощенной системы налогообложения.

Приложение № 5 к документации

Опись документов, представляемых для участия в запросе предложений

Настоящим _________________________________________ подтверждает, что для участия в запросе предложений ___________________________________________ направляются следующие документы.

№№ п\п	Наименование	Кол-во страниц
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Участник запроса предложений

(уполномоченный представитель) ____________________________ (Ф. И.О.)

(подпись)

МП

Приложение к документации

РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ДОГОВОР №________________ на выполнение работ

г. Иркутск                                                                                 «_____» ___________2015 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Иркутска, , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Протокола ____________ от «__» _______________ 2015 г., заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить с соблюдением действующих норм и правил работы по строительству водопровода Дн-63мм L=8м с врезкой задвижек Ду-50мм 1шт от точки присоединения, согласованной в технических условиях, до границ земельного участка по договору технологического присоединения ТП-14-01761 от 01.01.2001 по адресу: 8  (далее по тексту – работы). Содержание, объём, сроки выполнения работ для каждого конкретного задания определяются технической документацией, которая в момент подписания сторонами становится неотъемлемой частью настоящего договора. Подрядчик обязуется передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Стоимость работ Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определяются локальным ресурсным сметным расчетом, который в момент подписания сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего договора. Стоимость работ по данному договору __________________________, в том числе НДС ________________________. Оплата работ, выполненных Подрядчиком по настоящему договору, осуществляется в течение 90 дней со дня подписания сторонами акта формы КС-2, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в настоящем договоре. Акт формы КС-2 подписывается сторонами по мере выполнения работ. В течение пяти дней после подписания актов формы КС-2, Подрядчик предоставляет счёт и счёт-фактуру, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ. От имени Заказчика акты выполненных работ подписываются директором МУП «Водоканал»  г. Иркутска, либо уполномоченным представителем.
Сроки выполнения работ Работы, предусмотренные настоящим договором, выполняются Подрядчиком в течение ____ дней с момента подписания настоящего договора.
Права и обязанности сторон Подрядчик обязуется: По заданию Заказчика выполнить работы в соответствии с локальным ресурсным сметным расчётом, который является неотъемлемой частью настоящего договора; Сообщить Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ и увеличении сметной стоимости в случае обнаружения работ, не учтенных в технической документации; Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить требуемые результаты или о нецелесообразности продолжения работ по обстоятельствам, не зависящим от Подрядчика, и до получения от него указаний о дальнейших действиях приостановить выполнение работ; Передать Заказчику результаты выполненных работ в следующем порядке и сроки: В течение 5 рабочих дней с момента окончания работ предоставить Заказчику Акты выполненных работ формы  КС-2. В течение 5 рабочих дней с момента окончания работ предоставить Заказчику исполнительную документацию; Своими силами и за свой счет устранить допущенные в выполненных работах недостатки, установленные Заказчиком в соответствующих актах, в сроки согласованные Сторонами. Подрядчик обязан в течение 3 дней с момента получения указанного акта согласовать срок устранения недостатков или предложить иной срок устранения недостатков, который не может превышать срок, предложенный Заказчиком более чем в два раза. В случае если Подрядчик не согласует срок, предложенный Заказчиком, и не предложит иной срок, то недостатки должны быть устранены Подрядчиком в срок, предложенный Заказчиком; Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика; При выполнении работ соблюдать требования законодательных и других действующих нормативно-правовых актов об охране окружающей среды, технике безопасности, охране труда, правил пожарной безопасности, при ремонте зданий и сооружений, механического оборудования. Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории, а в случае неисполнения настоящего пункта – нести ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством. Информировать Заказчика о каждом несчастном случае, произошедшем на территории Заказчика. Принимать к своим работникам меры за несоблюдение последними вышеуказанных инструкции и правил. Подрядчик вправе: Привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) только с письменного согласия Заказчика; Приостановить выполнение работ:

- при неполучении в течение трёх дней ответа от Заказчика на сообщение о необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, выполняемых по договору.

Заказчик обязуется: Заявить Подрядчику о выявленных при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступлениях от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или об иных обнаруженных недостатках. При этом указанные недостатки фиксируются Заказчиком в акте, который утверждается директором МУП «Водоканал» г. Иркутска или лицом его замещающим. Указанный акт направляется Подрядчику для согласования сроков устранения недостатков; Своевременно принять выполненные Подрядчиком работы; Оплатить стоимость выполненных работ в порядке и на условиях настоящего договора; Заказчик вправе: Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения. Обеспечить выполнение работ материалами, в том числе деталями, конструкциями и оборудованием в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом, а так же Подрядчик может использовать сырьё, материалы, детали, конструкции и оборудование, предоставляемые Заказчиком Подрядчику на основании письма и доверенности. Списание переданных сырья, материалов, деталей, конструкций и оборудования производится по актам выполненных работ (форма КС-2) без отражения в них стоимости полученного. Ответственность за  сохранность и использование сырья, материалов, деталей, конструкций и оборудования возлагается на Подрядчика до приёмки заказчиком выполненных работ (подписанием Заказчиком Акта КС-2).
Обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства при проведении земляных работ После окончания проведения земляных работ привести земельный участок в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, в сроки, указанные в ордере на проведение земляных работ. Восстановить нарушенное благоустройство после проведения земляных работ в период, указанный в ордере. До восстановления асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги при производстве работ в осенне-зимний период место проведения аварийных (плановых) земляных работ выложить железобетонными плитами в сроки, указанные в ордере. В течение 24 часов после приведения земельного участка в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, письменно уведомить МУП «Водоканал» г. Иркутска об окончании проведения земляных работ. По окончании проведения аварийных (плановых) земляных работ передать по акту приема-передачи выполненные земляные работы в течение 24 часов с момента уведомления МУП «Водоканал» об окончании проведения аварийных (плановых) земляных работ. При проведении аварийных (плановых) земляных работ сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с законодательством РФ. Соблюдать при проведении аварийных (плановых) земляных работ требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. При проведении аварийных (плановых) земляных работ не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на земельном участке. Обеспечить свободный доступ на земельный участок представителю МУП «Водоканал» г. Иркутска и контролирующих органов в рамках их компетенции. При образовании произошедших по вине Исполнителя просадок земляного полотна в течение двух лет с момента передачи выполненных в установленном Договором порядке аварийных (плановых) земляных работ в недельный срок со дня получения письменного обращения заявителя устранить образовавшиеся просадки, либо в этот же срок перечислить денежную сумму, необходимую для устранения просадок, на расчетный счет МУП «Водоканал» г. Иркутска. В случае дорожно-транспортного происшествия, иных случаях, в результате которых произошло причинение вреда гражданам и юридическим лицам, произошедших по вине Исполнителя (просадка грунта, разрушение асфальтобетонного покрытия, разрушение колодцев и дорожных бордюров) на участке, где производились аварийные земляные работы, в течение двух лет с момента передачи выполненных земляных работ Исполнитель обязан возместить вред, причиненный личности или имуществу граждан, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, в полном объеме.
Особые условия При производстве работ на проезжей части, пешеходной дорожке предусмотреть восстановление асфальтового покрытия на всю их ширину картами, не менее метра в каждую сторону от траншеи, котлована.
Гарантии качества работ Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям технической документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а также нормам и требованиям, предусмотренным нормативными правовыми актами России. Результат выполненной работы в момент передачи Заказчику и в течение гарантийного срока должен обладать свойствами, определенными настоящим договором и действующими нормативными правовыми и/или нормативно-техническими актами России. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации результата выполненных работ в течение гарантийного срока, составляющего 5 лет с момента подписания сторонами акта приемки результата работ, выполненных по настоящему договору. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, препятствующие нормальной эксплуатации результата выполненных работ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. При возникновении претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, Заказчик обязан во всех случаях немедленно известить Подрядчика об этом письменно (телеграфом, телетайпом, факсом). Подрядчик незамедлительно письменно (телеграфом, телетайпом, факсимильной связью) извещает Заказчика о направлении своего представителя для участия в расследовании возникших претензий и обеспечивает его прибытие на место производства работ не позднее 3-х дней с момента извещения Заказчика. В противном случае Заказчик в одностороннем порядке оформляет акт по качеству, являющемся обязательным для исполнения Подрядчиком. Если Подрядчик не выполняет в согласованные с Заказчиком сроки работы по устранению дефектов, Заказчик может осуществить всю работу либо своими силами, либо привлекая третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан оплатить Заказчику все затраты, понесенные Заказчиком.
Приемка результата выполненных работ Заказчик приступает к приемке работ, выполненных по договору (работ, выполненных по каждому конкретному  заданию) в течение 5(пяти) дней с момента получения сообщения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом формы КС-2, подписанным обеими сторонами на бумажном носителе и в электронном виде. От имени Заказчика акт приемки результата выполненных работ и справка подписываются директором МУП «Водоканал» г. Иркутска, либо уполномоченным представителем. В случае если в результате приемки выполненных работ Заказчиком будут обнаружены недостатки (дефекты) в выполненных работах, Заказчик, в соответствии с п. 4.4.1. настоящего договора, фиксирует указанные недостатки в акте и направляет его Подрядчику для согласования сроков устранения недостатков в соответствии с п. 4.1.5 настоящего договора. Подрядчик устраняет недостатки, обнаруженные Заказчиком при приемке работ, своими силами и за свой  счет в установленный срок. Послеустранениянедостатковприемкавыполненныхработосуществляетсявпорядке, установленном настоящим договором. Заказчиквправеотказатьсяотприемкирезультатаработвслучаеобнаружениянедостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, в том числе на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
Ответственность сторон За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и Договором. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по Договору виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки в соответствии с законодательством РФ. За производство аварийных (плановых) земляных работ без ордера на проведение аварийных (плановых) земляных работ Исполнитель уплачивает МУП «Водоканалу» г. Иркутска штраф в размере 60 000 рублей в течение 10 дней с момента получения письменного уведомления от МУП «Водоканал» г. Иркутска. За невыполнение обязанностей, предусмотренных п. 5.1. Договора, Исполнитель уплачивает МУП «Водоканалу»  г. Иркутска штраф в размере 60 000 рублей в течение 10 дней с момента получения письменного уведомления от  МУП «Водоканал» г. Иркутска. При нарушении сроков приема-передачи земельных участков после выполнения аварийных (плановых) земляных работ виновная Сторона уплачивает другой Стороне пеню в размере 1000 руб. за каждый день просрочки. За неисполнение обязательства, предусмотренного разделом 5 Договора, в том числе обязательств, указанных в разделе 6 «Особые условия» настоящего Договора, Исполнитель уплачивает МУП «Водоканалу» г. Иркутска штраф в размере 50 000 рублей в течение 10 дней с момента получения письменного уведомления от МУП «Водоканал» г. Иркутска. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору в натуре.
Обстоятельства непреодолимой силы Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и неустранимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора и делающих невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные действия любого характера. В случае возникновения указанных в пункте 10.1 настоящего договора обстоятельств, сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана письменно уведомить об этом другую сторону в десятидневный срок с момента их наступления с приложением справки соответствующего государственного органа, подтверждающей данные обстоятельства. Не извещение или несвоевременное извещение другой стороны об обстоятельствах непреодолимой силы лишает сторону, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, права ссылаться в дальнейшем на указанные обстоятельства. Срок исполнения обязательств, для стороны, находящейся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, продлевается на срок действия таких обстоятельств. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 90 календарных дней, то каждая из сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора.
Расторжение договора Настоящий договор может быть расторгнут:

по соглашению сторон; по решению суда при существенном нарушении обязательств, предусмотренных настоящим договором, одной из сторон, или в связи с существенным изменением обстоятельств; в случае аннулирования разрешительной документации Подрядчика на выполнение Работ, принятия других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ. в случае неоднократного (два и более раз) нарушения положений п. 4.1.4.1, заказчик вправе отказаться от исполнения  договора в одностороннем порядке в течение 10 дней с момента письменного уведомления о расторжении договора.

Порядок разрешения споров Споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он передается на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области с соблюдением претензионного порядка. Срок для рассмотрения претензии стороной – 20 календарных дней с момента предъявления.
Заключительные положения Права, принадлежащие сторонам по настоящему договору, могут быть уступлены ими третьим лицам только с письменного согласия другой стороны. Все изменения и дополнения к настоящему договору, за исключением реквизитов сторон, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. В случае изменения реквизитов, стороны сообщают измененные реквизиты соответствующим письмом с указанием номера договора и датой изменения реквизитов, которое становится неотъемлемой частью настоящего договора и является основанием для указания измененных реквизитов во всех платежных документах. В случае принятия решения о реорганизации или ликвидации, а также изменения наименования, адресов соответствующая сторона обязана письменно уведомить об этом другую сторону. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания настоящего договора и действует до 31.12.2015; В части, не урегулированной условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Приложения к договору являются неотъемлемой частью настоящего договора Приложениями к договору и его неотъемлемой частью являются:

-  Дефектная ведомость (приложение № 1);

-  Локальный ресурсный сметный расчёт (приложение № 2).

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:	Подрядчик:
МУП «Водоканал» г. Иркутска Юридический адрес: РФ, 664081, Иркутская обл., Тел/, 21-46-45 Р/с 40702810418020100001 в Байкальском банке СБ РФ г. Иркутск К/с 30101810900000000607 Директор ________________ «____»____________ 2015 г.	_______________ «____»____________ 2015 г.