Контракт

контракт  № ____

«___»___________2016 года                                                        № ___________г. ______________________                                                                        

_____________________________________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________________, действующей на основании __________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью  «Премьер-Мед», именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.        Поставщик обязуется передать Заказчику __________________________, в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации (приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта (далее – товар, товары), в сроки, установленные данным контрактом.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

1.2.        Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки является доставка товара Заказчику по адресу: ____________________________________.

1.3.        Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных Контрактом порядке, форме и размере.

       

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.        Общая стоимость Контракта составляет_______________рублей ___ копеек (_____________________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС ____  ________ рублей).

2.2.        Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3.        Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров по Контракту. 

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара и иных условий контракта. 

2.5.        Стоимость упаковки, фурнитуры, погрузочно-разгрузочных, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию товара и иные расходы, связанные с поставкой товара, включены в Цену Контракта.

2.6.        Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного расчета за счет средств.

В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере Цены Контракта с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 12 Контракта.

2.7.        Оплата Цены Контракта производится Заказчиком в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 календарных дней с момента предоставления Поставщиком счета на оплату. 

2.8.        В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товара производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.

2.9.        В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения контракта и (или) по количеству товара, предусмотренных контрактом.

2.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Поставщиком соответствующего размера неустойки.

3. Сроки и  порядок поставки

3.1.        В рамках исполнения Контракта поставка товара Заказчику осуществляется в течении __ (________) календарных дней с даты подписания договора.

3.2.        Срок исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту в полном объеме с момента заключения контракта по « » 20__года.

3.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

3.4. В случае невозможности выполнения обязательств по поставке товара, Поставщик направляет письменное уведомление Заказчику не позднее, чем за 3 рабочих дня до поставки по Графику.

3.5. Датой поставки  считается дата подписания накладной представителем Заказчика в момент приемки товара.

3.6. Право собственности на товар переходит к Заказчику в момент его фактической передачи Поставщиком, подтвержденной соответствующими документами.

3.7. При доставке товара транспортом Поставщика, в случае обнаружения недостачи товара при приемке, представитель Заказчика, принимающий товар и лицо, отвечающее за доставку товара (водитель, водитель – экспедитор, экспедитор), составляют соответствующий акт, вносят соответствующие изменения в товарно-транспортные документы и заверяют данные изменения своими подписями.

3.8. Ответственным лицом за поставку товара  Заказчику, в соответствии с настоящим Контрактом является представитель Поставщика: Директор, , [phone].

Ответственным лицом за приемку товара от  Поставщика  в соответствии с настоящим Контрактом является представитель Заказчика: ________________________________________. 

Права и обязанности Сторон

4.1.        Заказчик вправе:

4.1.1.        Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.1.2.        Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.1.3.        Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

4.1.4.        Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

4.1.5.        Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом .

4.1.6.        Ссылаться на недостатки поставляемых товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров.

4.2.        Заказчик обязан:

4.2.1.        Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Контракта.

4.2.2.        Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3.        Поставщик вправе:

4.3.1.        Требовать подписания Заказчиком Акта приемки-передачи товаров по Контракту.

4.3.2.        Требовать своевременной оплаты за поставленные товары.

4.3.3.        Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по Контракту.

4.3.4.        Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках Контракта.

4.4.        Поставщик обязан:

4.4.1.        Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Контракта.

4.4.2.        Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и (или) документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии  с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.

4.4.3.        Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

4.4.4.        Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса почтовым адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

4.4.5.        Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА

5.1. Весь товар должен быть сертифицирован, пройти санитарно-эпидемиологической контроль и контроль качества, иметь свидетельство о государственной регистрации (разрешение  на применение на территории Российской Федерации) (предоставление заключений и сертификатов обязательно)

5.2. Товар должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации в установленном порядке.

5.3. Поставщик гарантирует поставку товара, соответствующего в течение всего срока годности требованиям нормативной документации, предоставленной заводом-изготовителем при регистрации товара в Министерстве здравоохранения РФ.

5.4. Каждая партия товара сопровождается всероссийским сертификатом соответствия, паспортом завода-изготовителя и/или другими документами, подтверждающими качество товара, в соответствии с установленным порядком.

5.5. Поставщик осуществляет поставку товара не бывшего в употреблении.

5.6. На упаковку товара должна быть нанесена информация о наименовании, стране и фирме изготовителе, сертификации, сроке годности. Вся информация, наносимая на этикетку должна быть на русском языке.

5.7. Хранение и транспортировка должны осуществляться в соответствии с рекомендациями изготовителя. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

5.8. Грузовые места должны быть упакованы, пронумерованы и промаркированы.

5.9. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в «Спецификации» (приложение № 1 к Контракту). В этом случае изменение Контракта оформляется в порядке, установленном в пункте 10.4 Контракта.

5.10.        В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, Акт приемки-передачи товара, составленный по форме приложения № 3 к Контракту, подписанный Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.11. В течение  5 (Пяти) дней после получения от Поставщика документов, указанных впункте 5.10 Контракта, Заказчик, с особенностями установленными Федеральным законом , вправе назначить  экспертизу результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, с оформлением экспертного заключения.

5.12.        В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 5 (Пяти) дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям Контракта.

5.13.        В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 5 (Пяти) дней с момента заявления Заказчиком такого требования.

5.14.        По итогам приемки товара при наличии документов, указанных в пункте 5.10 Контракта, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, Заказчик в течение 2 рабочих дней с момента поставки товара подписывает Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

6. Ответственность Сторон

6.1.        За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

6.2.        В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части Цены Контракта.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере _________________.

(Размер штрафа определяется в следующем порядке:

-  2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

- 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

- 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей).

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа является фиксированным и составляет  _______________,

(Размер штрафа определяется в следующем порядке:

- 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; 

- 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

-  0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей).

6.4.        Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5.        Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

7.        Порядок изменения и расторжения Контракта

7.1.        Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон; в судебном порядке в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.

7.2.        Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

7.2.1.        При существенном нарушении Контракта Поставщиком.

7.2.2.        В случае просрочки поставки товара более чем на 5 (Пяти) дней.

7.2.3.        В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле Контракта.

7.2.4.        В случае установления факта предоставления банковской гарантии, не соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.

7.2.5.        В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.

7.2.6.        В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7.2.7.        Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3.        Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

7.4.        Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

7.5.        В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.

7.6.  Настоящий контракт может быть изменен по соглашению сторон в следующих случаях:

-  при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;

- если по предложению Заказчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренные контрактом количества товара не более чем на 10%, в порядке, предусмотренном Законодательством о Контрактной системе;

- в случаях уменьшения ранее доведенных до Заказчика средств лимитов бюджетных обязательств в порядок, предусмотренный Законодательством Российской Федерации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.        Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2.        При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

8.3.        Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4.        Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.        Порядок урегулирования споров

9.1.        В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2.        Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

9.3.        До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

9.3.1.         Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

9.3.2.         Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается итребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.3.3.         В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.4.        В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

10.        Срок действия, порядок изменения Контракта

10.1.        Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и действует до «____» __________ 20__года.

10.2.        Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Контракта, указанного в пункте 10.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

10.3.        Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов.

10.4.        Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном реестре контрактов в течение 3 (трех) дней со дня их подписания обеими Сторонами.

11.        Прочие условия

11.1.        Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 13 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала.

В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2.        Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Федерального закона (дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме).

11.3.        Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.4.        Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение № 1 «Спецификация поставляемых товаров».

11.5.        Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчиком и Поставщиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

12.        Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:	ПОСТАВЩИК: Общество с ограниченной ответственностью  «Премьер-Мед»
Почтовый адрес: Юридический адрес: Телефоны:	Почтовый адрес: 141370 Московская область, город Хотьково, ул. Заводская, 4этаж Юридический адрес: 141372 Московская область, город Хотьково, ул. Новая, Телефон: [phone]
Реквизиты:	Реквизиты: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) Расчетный счет №  40702810801390000300 Кор/счет 30101810145250000411
Заказчик: ______________ (_____________) М. П.	Поставщик: ______________ () М. П.

Приложение

к Контракту №

от «  » 2016г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1
2
3
4
5
Итого

ИТОГО:____________ рублей 00 копеек (_____________________________рублей 00 копеек. ), в том числе НДС ______  (___________рублей ___ копеек).

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора №  от «  »  2016г.

Вступает в силу с момента подписания его двумя  сторонами.

Поставщик:                                         Покупатель:

Директор                 Директор

______________  _____________(_____________)

М. П.                                                                 М. П.