10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
Статья 11. Срок действия, порядок изменения Контракта
11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "31" декабря 2017 г.
11.2. Истечение срока действия контракта влечет прекращение обязательств по Контракту (за исключением предусмотренных контрактом гарантийных обязательств и обязательств заказчика по оплате товаров (работ, услуг), поставленных (выполненных, оказанных) в течение срока действия контракта.
11.3. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Статья 12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 14 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 70 Федерального закона -ФЗ.
12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение 1 "Техническое задание", приложение 2 "Форма Акта сдачи-приемки работ (услуг)", приложение 3 «Спецификация».
Статья 13. Бюджетные риски
13.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных статьей 8.1 настоящего Контракта.
13.2.Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона .
13.3. В случае, если подрядчик отказывается от согласования новых условий Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в п.__ настоящей статьи настоящего Контракта, Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.
13.4. В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом, с учетом требований ч.2 – 4 ст.95 Федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
__________________
«Исполнитель»:
ООО "СМУ-8"
Общество с ограниченной ответственностью 8»
Юридический адрес: , строение 5, комната 23К1
Фактический адрес: , строение 5, комната 23К1
,
Банковские реквизиты:
Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие»,
ИНН/КПП банка получа/775043003
Р/счет: 40702810536000021531,
,
Кор. сч. 30101810945250000297
Директор ______________/ /
Приложение
к Контракту № _____ от _______________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На текущий ремонт дверных блоков.
Объект закупки: Текущий ремонт дверных блоков.
2. Место проведения работ: по адресу:
|
Контактное лицо:
3. Срок выполнения работ: 30 дней с даты заключения Контракта
4. Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров:
№ п/п | Адрес | Наименование работ и услуг | Количество, шт. |
1 | Текущий ремонт дверных блоков. | 6 |
3.1. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с Техническим заданием. Исполнитель вправе оказывать услуги в более короткие сроки, чем в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре.
5. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению:
Все работы должны выполняться специалистами, обученными за счёт собственных средств Исполнителя, при помощи необходимого оборудования, инструментов и материалов заводского производства в соответствии настоящим техническим заданием.
Сопутствующие работы (транспортные, погрузочно-разгрузочные и др.) должны выполняться силами Исполнителя.
Производство работ должно осуществляться с соблюдением всех норм и правил выполнения работ. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения работ, регламентированную СНиП, а также требования к качеству материалов согласно ГОСТ.
Исполнитель обязан обеспечивать возможность доступа представителя Заказчика к объекту по первому требованию Заказчика.
Время проведения работ не ранее 7-00 часов и не позднее 21-00 часов, в выходные дни – по предварительному согласованию с Заказчиком.
Исполнитель возмещает ущерб, причинённый Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ.
В случаях нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людей, связанных с проведением работ по договору, Исполнитель несет ответственность в установленном законом порядке в полном объеме.
Исполнитель информирует Заказчика о ходе выполнения работ, устраняет выявленные Заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, согласованные с Заказчиком.
В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного срока, Исполнитель обязан немедленно поставить в известность Заказчика
6. Функциональные, технические и качественные характеристики:
6.1. Требования к безопасности выполнения работ охране труда
Исполнитель обязан соблюдать правила охраны труда в соответствии с действующим законодательством РФ.
Исполнитель обязан соблюдать требования техники безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.
Исполнитель обязан соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.
Исполнитель обязан соблюдать требования правил охраны окружающей среды и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством РФ.
Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.
Исполнитель обязан соблюдать правила привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы. Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию о работниках, привлекаемых для исполнения договора, а также основаниях их трудовой деятельности на территории Российской Федерации.
Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на руководителя Исполнителя.
Исполнитель обязан своевременно, в течение 24 часов, выполнять требования (предписания, указания и т. д.) Заказчика по безопасности работ, основанные на нормативных правовых актах Российской Федерации и города Москвы и положениях договора, в том числе об устранении недостатков в течение указанного срока.
Исполнитель обязан незамедлительно сообщать на пункт объединенной диспетчерской службы Заказчика об аварийных ситуациях на дворовых и придомовых территориях выявленных (допущенных) в ходе выполнения работ.
7. Хранение и вывоз мусора
Исполнитель обязан обеспечить своевременный вывоз мусора – не позднее 24 часов после окончания работ.
Исполнитель отвечает за санитарное содержание дворовой территории до момента сдачи приемочной комиссии.
8. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ, услуг:
Исполнитель обязан устранить все обнаруженные заказчиком недостатки оказанных услуг своими силами и за свой счет в сроки, указанные в претензии заказчика.
Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 1 года с момента сдачи работ Заказчику.
9. Порядок формирования цены контракта: цена контракта включает в себя стоимость всех затрат, связанных с оказанием услуг, включая затраты на оплату труда, эксплуатацию машин и оборудования, приобретение оборудования и материалов, ГСМ, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и указана в Спецификации к Контракту (Приложение )
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг: приемка и оплата работ осуществляется в соответствии с Контрактом.
11. Сведения о возможности заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством:
Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством.
Приложение
к Контракту № _______ от _________
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
г. Москва «___» _________ 20__г.
, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________________,
(должность, Ф. И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Контрактом № _________________ от «___» ____________ 20__ г. (далее – Контракт) Подрядчик выполнил обязательства по оказанию услуг, а именно:
_____________________________________________________________________________
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям Контракта и
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Недостатки оказанных услуг (выявлены/не выявлены)
_____________________________________________________________________________
4. Всего оказано услуг на сумму: _____________________________________________________________________________
За ___________________________________________________________________________
Заказчик: Подрядчик:
Директор
_________________ . ______________
Приложение
к Контракту № _______ от _________
Спецификация
№ пп | Адрес | Наименование работ и услуг | Кол-во, шт. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
1 | Текущий ремонт дверных блоков. | 6 | 15758,27 | 94549,62 |
Итого цена Контракта составляет 94549,62 рублей (Девяносто четыре тысячи пятьсот сорок девять рублей 62 копейки), без НДС.
Заказчик: Исполнитель:
Директор
_________________ . ______________
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
