Контракт

КОНТРАКТ №

г.  Москва

"___" февраля 2018 г.

  именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице, действующего на основании Устава, с одной стороны и именуемое в дальнейшем «Поставщик»,   ,  действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемы Стороны и каждый в отдельности Сторона, в соответствии с п.5.ч.1.ст.93 Федерального закона от 01.01.2001 г. "О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили  настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1.        Поставщик обязуется поставить Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в сроки, определенные настоящим Контрактом. Наименование, количество и стоимость Товара, поставляемого по настоящему Контракту, определяется Спецификацией (Приложение к Контракту).

2. Товар и условия его передачи.

2.1.  Поставщик обязан подготовить Товар к передаче Заказчику путем проверки его наименований, количества, а также наличия необходимой информации о Товаре и его изготовителе.

2.2. Передача Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу: г. Москва, Свободный проспект/2.

2.3.  Ответственным лицом за принятие  Товара со стороны Заказчика, является:

2.4.  Поставщик осуществляет поставку Товара в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Контракта.

2.5. Заказчик при получении Товара обязан осмотреть его, проверить его соответствия по наименованию, количеству, ассортименту и качеству Спецификации (Приложение к Контракту).

2.6.  Заказчик своими силами осуществляет проверку качества Товара.

2.7.  Поставщик не несет ответственности в случае, если  Заказчик не смог осуществить приемку Товара.

2.8.  Принятие Товара от Поставщика к Заказчику подтверждается подписанием Сторонами товарной - Товарной накладной (ТОРГ-12 ) или Универсального передаточного документа (УПД) (Далее - Товарная накладная).

2.9.  Право собственности на Товар и риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Заказчику, с момента подписания Сторонами Товарной накладной.

3.Цена Контракта

3.1. Цена Контракта составляет

3.2.  Цена контракта является твердой, и устанавливается на весь срок исполнения Контракта.

3.3. В общую сумму Контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для выполнения обязательств по Контракту и поставки товара Заказчику в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, транспортные расходы по доставке товара до места поставки и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

3.4. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком  денежных средств на указанный в п.11 Контракта  расчетный счет  Исполнителя.

3.5. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

3.6. Заказчик осуществляет расчет с Поставщиком по факту поставки Товара в размере 100 % от стоимости  в течение 7 (Семи) банковских дней со дня подписания Товарной накладной.

4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Своевременно и надлежащим образом передать Товар в соответствии со Спецификацией.

4.1.2. Обеспечивать соответствие товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.3. Передать Товар Покупателю свободным от любых прав третьих лиц.

4.1.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Товара за свой счет.

4.1.5. Возместить Покупателю убытки в случае изъятия Товара у Заказчика третьими лицами по основаниям, которые возникли до исполнения Контракта.

4.1.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

4.1.7.  В случае выявления при проведении проверки контролирующим органом излишне полученных денежных средств Поставщик обязуется возвратить на расчетный счет Заказчика данные денежные средства в полном объеме, в течение 5 (пяти) банковских дней. Основанием для обращения будет являться Акт проверки с указанием суммы и причины выявленной переплаты.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать подписания в соответствии с п. 2.8 Контракта Товарной накладной Заказчиком.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные Товары в соответствии со ст. 3 Контракта.

4.2.3. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках Контракт.

4.2.4. Потребовать оплаты, либо отказаться от исполнения Контракта, в случае отказа Заказчика принять и оплатить Товар.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3.2. Совершить все необходимые действия для принятия Товара в соответствии со ст. 2 Контракта.

4.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Поставщика обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не позднее 30 дней с момента возникновения соответствующего права требовать от Поставщика уплаты неустойки путем направления Поставщику уведомления об уплате сумм неустойки в добровольном порядке.

4.3.4. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки взыскивать их в судебном порядке.

4.3.5. В случае невозможности принять Товар на согласованную  дату известить об этом Поставщика путем направления  на электронную почту Поставщика.

4.3.6. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости поставленного Поставщиком Товара указанного в Спецификации и Товарной накладной вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении оказанных услуг.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом. 

4.4.2. Отказаться от исполнения Контракта в случае отказа Поставщика передать Товар.

4.4.3. Запрашивать у Поставщика всю необходимую информацию для надлежащего исполнения настоящего Контракта.

4.4.4.  Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии c  Товарной накладной.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате настоящего Контракта Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на день уплаты неустойки от Цены Контракта.

5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Размер неустойки в случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств составляет 3 % от цены Контракта за каждый день просрочки.

5.4. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.5. Уплата одной из Сторон неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т. д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т. п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли  после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а так же которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2.  Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым услугам  нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания услуг и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков  и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть настоящий Контракт. Если обстоятельства указанные в п. 8.1 будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6.3.  Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7. Порядок расторжения Контракта

7.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

-        по соглашению Сторон;

-        в судебном порядке;

-         в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным законодательством о контрактной системе в сфере закупок и Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.2. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения.

7.3. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

7.4. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем Товаров, переданных Продавцом.

7.5. Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта может быть направлено Стороне по адресу, указанному в статье 11 Контракта, либо иным способом, предусмотренным п. 10.1 настоящего Контракта.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

8.2.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

8.2.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

8.2.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

8.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

9. Срок действия, порядок изменения Контракта

9.1. Настоящий Контракт действует с момента подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Истечение срока действия Контракта влечет прекращение обязательств по Контракту за исключением предусмотренных Контактом по обязательствам Заказчика по оплате Товаров, поставленных в течение срока действия Контракта.

9.3.  Изменение и дополнение Контракта возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

10. Прочие условия

10.1.  Все уведомления и извещения Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 11 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала, либо путем передачи через телефонограмму. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. В случае уведомления через телефонограмму уведомление считается доставленным с момента ответа одной из Сторон Контракта.

10.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4.  Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение – Спецификация 

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

«Заказчик» Генеральный директор ____________________ / / М. П.

«Поставщик» Генеральный директор _______________________/ М. П.

Приложение К договору № от "__" февраля 2018 г.

Спецификация

Генеральный директор ____________________ / / М. П.

Генеральный директор _______________________/ А. Ю./ М. П.