КОНТРАКТ №
на выполнение работ по составлению однолинейных схем электроснабжения
г. Москва | « » 201_ г. |
(далее – ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность, Ф. И.О.) , действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью , (далее – ), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 01.01.2001 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по составлению однолинейных схем электроснабжения на объекте
по следующему адресу:
Подрядчик обязуется выполнить весь комплекс работ в соответствии с условиями настоящего Контракта. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Объем выполняемых работ установлен в Смете (Приложение к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее – Сметная документация) .
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
Общая стоимость работ по настоящему Контракту составляет
руб. ( ) рублей копеек, в том числе НДС - 18 %, (далее – Цена Контракта).
Статья 3. Сроки выполнения работ
Выполнение работ по настоящему Контракту осуществляется в период с момента заключения настоящего Контракта по « » 201_ г. в соответствии с Календарным планом (Приложение к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее – Календарный план).
Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
Контроль исполнения обязательств по Контракту, включая сроки, объемы и качество выполнения работ производимых Подрядчиком, осуществляет Заказчик или уполномоченное им лицо. После завершения выполнения работ Подрядчик не позднее одного рабочего дня письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, указанного в п. 4.2. Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ, а также документы для оплаты, указанные в п.2.3. настоящего Контракта. Не позднее 5 (пяти) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.3. Контракта, Заказчик или уполномоченное им лицо рассматривает результаты выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Сметной документации, и направляет Подрядчику подписанный 1 (один) экземпляр Акта о приемке выполненных работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа уполномоченным представителем Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ, Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
Заказчик вправе: Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленную отчетную документацию в соответствии со статьей 4 настоящего Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ. Проверять качество выполняемых Подрядчиком работ. Приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Контракту. Заказчик обязан: Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.
Подрядчик вправе: Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии со статьей 2 настоящего Контракта. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субподрядчиков. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов работ по настоящему Контракту. Подрядчик обязан: Выполнять работы в сроки, установленные в статье 3 настоящего Контракта и в соответствии с Графиком выполнения работ. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и предоставить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта в соответствии со статьей 4 настоящего Контракта. Своевременно устранить своими силами за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в период Гарантийного срока.
Гарантийный срок распространяется на все, что является результатом работ Подрядчика, в том числе, на выполняемые по настоящему Контракту работы и применяемые материалы, и составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ.
Статья 6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика. В случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению работ в сроки, установленные п.3.1. Контракта, Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления оплатить Заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости работ, подлежащих исполнению, за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению работ, начиная со дня, следующего за днем истечения такого срока, установленного п.3.1. Контракта.Подрядчик освобождается от уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств по выполнению работ, предусмотренных заявками учреждений, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,5 % от стоимости работ, подлежащих исполнению, за каждый день с момента направления Подрядчику такого уведомления, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков выполнения работ (либо возмещение своих расходов на устранение недостатков), до момента надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств (устранения недостатков выполнения работ / поступления на банковский счет Заказчика суммы его расходов на устранение недостатков выполнения работ.Статья 7. Порядок расторжения Контракта
7.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон, а также по решению судебного органа по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
Статья 9. Порядок урегулирования споров
Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
Статья 10. Срок действия, порядок изменения Контракта
Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Контракту.
Статья 11. Прочие условия
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением и описью вложения по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 12 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки при наличие подтверждения о получении уведомления.
11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Неотъемлемыми частями Контракта являются:
- Приложение – Смета Приложение – Календарный план.
Статья 12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: | |
________________________________ ________________________________ ________________________________ ИНН _________________ КПП __________________ ОГРН _________________ Плательщик: _________________________________ Банк ____________________________ Р/счет ___________________________ л/с ______________________________ БИК _____________________________ Телефон: _________________________ Е-mail: ___________________________ |
109428, ИНН 7721373481 КПП 772101001
ПАО "Сбербанк России" г. Москва Р/счет 40702810738000079313 К/счет 30101810400000000225 Тел.: 8(499)340-56-46, Е-mail: ooo. *****@***ru | |
Директор ______________________ (Ф. И.О.) м. п. | | Генеральный директор _____________________ м. п. |
Приложение
к Контракту № от . .201 г.
Календарный план
№ п/п | Наименование выполняемых работ | Срок выполнения работ | |
Дата начала выполнения работ | Дата окончания работ | ||
1. | Выполнение работ составлению однолинейных схем электроснабжения _________________________________ по адресу: _______________________ _________________________________ | С момента заключения настоящего Контракта | ___.___.201_ г. (указать дату окончания работ) |
ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
___________________________________ | |
Директор _______________________ (Ф. И.О.) м. п. | Генеральный директор ____________________ м. п. |
