Контракт № _1_

  КОНТРАКТ № _1__

  «05» февраля 2018 г.

ГБОУ СОШ с. Марьевка, именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании устава, с одной стороны, и -Трейд» , действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется по заданию Заказчика  поставить и передать Товар, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный (переданный) товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.2. Поставка товара должна быть произведена Поставщиком в ассортименте, количестве и по цене в соответствии cо Спецификацией (Приложение ), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего контракта составляет: 7 432  (семь тысяч четыреста тридцать два  рубля) 00 копеек.

2.3. Цена контракта может быть изменена по соглашению Сторон в случае, предусмотренным пунктом 10.1. настоящего контракта.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1. Качество товара соответствует действующим стандартам, техническим регламентам, техническим условиям, и подтверждается сертификатами соответствия и / или удостоверениями качества и безопасности пищевых продуктов, прилагаемыми к поставляемому товару.

3.2. Упаковка поставляемого товара должна соответствовать установленным стандартам и гарантировать при должном обращении с товаром его сохранность во время транспортировки и хранении.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата товара по настоящему  контракту производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет  Поставщика в течение _7_календарных дней с момента поставки товара, что подтверждается подписанием Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной. Оплата производится из внебюджетных средств.

5. ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Поставка товара осуществляется в течение 3(трех) дней с момента получения согласованной сторонами заявки.

5.2.Приемка товара Заказчиком осуществляется в течение двух часов с момента прибытия Товара в пункт назначения, указанный Заказчиком в заявке.

5.3.Приемка товара  Заказчиком по  количеству, качеству и ассортименту осуществляется во время передачи товара Заказчику. При приемке товара Стороны руководствуются настоящим контрактом, а в части, не урегулированной настоящим контрактом, Инструкциями Госарбитража № П-6, № П-7. В случае несоответствия качества, количества или ассортимента товара Спецификации, накладной, Заказчиком должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товара.

5.4.Претензии по количеству  принимаются в день поставки, а при обнаружении недопоставки  товара, поступившего в таре или в упаковке -  в день обнаружения недостачи, но не позднее трёх дней со дня поставки.

5.5. Претензии по качеству  поставленного товара принимаются Поставщиком в течение срока годности товара при соблюдении Заказчиком условий хранения товара. Некачественный товар возвращается Поставщику и по требованию Заказчика подлежит замене на качественный. В случае отсутствия на складе  Поставщика необходимого для замены товара, Заказчик  вправе потребовать уменьшения цены договора соразмерно стоимости некачественного товара.

5.6. По  истечении указанных  в п.5.4. и в п.5.5. настоящего договора сроков,  считается, что поставлен товар надлежащего качества и количества, претензии не принимаются.

5.7. Обязательства Поставщика по поставке товара считаются выполненными с момента передачи товара Заказчику и подписания Сторонами товарной накладной.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы. 

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе требовать уплаты пеней за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если такое нарушение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

6.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются такие юридические факты, как стихийные бедствия, война и военные действия, чрезвычайное положение, забастовки, акты органов власти, имеющие влияние на исполнение обязательств.

7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

7.1. Срок действия настоящего контракта устанавливается: с «05» февраля 2018 г. по «28» февраля  2018 г., а в части расчетов – до полного их завершения, в соответствии с настоящим Контрактом.

7.2. Прекращение (окончание) срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий Контракта.

8. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд  по месту нахождения Истца.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренное контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены товара.

9.2. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к контракту. Все Приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью контракта.

9.3. Каждый из сторон имеет право на односторонний отказ от исполнения настоящего контракта, предупредив об этом другую сторону за 10 дней. Отказ от исполнения контракта не освобождает стороны от своих обязательств, в  том числе по оплате полученного товара.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2.Настоящий контракт заключается в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является Спецификация на 1-м л. (Приложение ).

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ГБОУ СОШ с. Марьевка Юридический адрес: 446172,  Самарская  область, Пестравский район,  с. Марьевка, ул. Пенькова, 31 Тел./   ИНН/КПП:  6375000867 / 637501001 (МУФ СО, ГБОУ СОШ с. Марьевка л/с: 614.65.196.0 )  р/с: № 000, в Отделении Самара БИК: 043601001 E-mail *****@***ru _____________________()   подпись м. п.

Поставщик Общество с ограниченной ответственностью Юридический адрес: Российская Федерация, 443022, Самарская обл, г. Самара, Заводское шоссе, 20 Почтовый адрес: Российская Федерация, 443022, Самарская обл, г. Самара, Заваодское шоссе, 20 Телефон:  [phone] Электронная почта: *****@***ru Банк: Поволжский банк ПАО «Сбербанк России» г. Самара БИК: 043601007 Расчетный счет: 40702810754400009363 Кор/счет: 30101810200000000607 _____________________()   подпись м. п.

  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к контракту на поставку продуктов питания

№ 1 от «05» февраля 2018 г.

г. Самара

05 февраля  2018 г.

ГБОУ СОШ с. Марьевка, именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава и -Трейд» именуемый в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п.__ части 1 статьи 93  Федерального закона от 01.01.01 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Стороны договорились, что факт приема-передачи товара по контракту на поставку продуктов питания № 1 от «05» февраля 2018 г. (далее - Контракт) подтверждается составлением и подписанием универсального передаточного документа по форме, предусмотренной Письмом ФНС России от 01.01.2001 N ММВ-20-3/96@ (далее - УПД).

2. УПД применяется Сторонами в качестве единого документа для целей бухгалтерского учета и налогообложения (в том числе для подтверждения права на вычет по НДС и подтверждения расходов по налогу на прибыль организаций) при условии, что такой документ оформлен:

- в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 01.01.2001 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", ст. 169 НК РФ, Постановления Правительства РФ от 01.01.2001 N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость";

- с учетом рекомендаций ФНС России, данных в Письме от 01.01.2001 N ММВ-20-3/96@.

  3. Стороны подтверждают, что право собственности и риск случайной гибели (утраты) или повреждения Товаров при доставке переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи продукции Заказчику и подписания им УПД.

4. Соглашение является неотъемлемой частью Контракта и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5. Соглашение применяется к действиям Сторон по приему-передаче товара, совершенным после вступления его в силу.

6. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Заказчик:

Поставщик:

Заказчик: ГБОУ СОШ с. Марьевка Юридический адрес: 446172,  Самарская  область, Пестравский район,  с. Марьевка, ул. Пенькова, 31  Тел./   ИНН/КПП:  6375000867 / 637501001 (МУФ СО, ГБОУ СОШ с. Марьевка л/с: 614.65.196.0 )  р/с: № 000, в Отделении Самара БИК: 043601001 E-mail *****@***ru Директор ____________________/   подпись М. П.

-Трейд» Общество с ограниченной ответственностью Юридический адрес: Российская Федерация, 443022, Самарская обл, г. Самара, Заводское шоссе, 20 Почтовый адрес: Российская Федерация, 443022, Самарская обл, г. Самара, Заваодское шоссе, 20 Телефон:  [phone] Электронная почта: *****@***ru Банк: Поволжский банк ПАО «Сбербанк России» г. Самара БИК: 043601007 Расчетный счет: 40702810754400009363 Кор/счет: 30101810200000000607 _____________________()   подпись м. п.

  КОНТРАКТ № _4__

  «09» февраля 2018 г.

ГБОУ СОШ с. Марьевка, именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании устава, с одной стороны, и -Трейд» , действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется по заданию Заказчика  поставить и передать Товар, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный (переданный) товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.2. Поставка товара должна быть произведена Поставщиком в ассортименте, количестве и по цене в соответствии cо Спецификацией (Приложение ), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего контракта составляет: 8679  (восемь тысяч шестьсот семьдесят девять  рублей) 57 копеек.

2.3. Цена контракта может быть изменена по соглашению Сторон в случае, предусмотренным пунктом 10.1. настоящего контракта.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1. Качество товара соответствует действующим стандартам, техническим регламентам, техническим условиям, и подтверждается сертификатами соответствия и / или удостоверениями качества и безопасности пищевых продуктов, прилагаемыми к поставляемому товару.

3.2. Упаковка поставляемого товара должна соответствовать установленным стандартам и гарантировать при должном обращении с товаром его сохранность во время транспортировки и хранении.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата товара по настоящему  контракту производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет  Поставщика в течение _7_календарных дней с момента поставки товара, что подтверждается подписанием Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной. Оплата производится из внебюджетных средств.

5. ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Поставка товара осуществляется в течение 3(трех) дней с момента получения согласованной сторонами заявки.

5.2.Приемка товара Заказчиком осуществляется в течение двух часов с момента прибытия Товара в пункт назначения, указанный Заказчиком в заявке.

5.3.Приемка товара  Заказчиком по  количеству, качеству и ассортименту осуществляется во время передачи товара Заказчику. При приемке товара Стороны руководствуются настоящим контрактом, а в части, не урегулированной настоящим контрактом, Инструкциями Госарбитража № П-6, № П-7. В случае несоответствия качества, количества или ассортимента товара Спецификации, накладной, Заказчиком должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товара.

5.4.Претензии по количеству  принимаются в день поставки, а при обнаружении недопоставки  товара, поступившего в таре или в упаковке -  в день обнаружения недостачи, но не позднее трёх дней со дня поставки.

5.5. Претензии по качеству  поставленного товара принимаются Поставщиком в течение срока годности товара при соблюдении Заказчиком условий хранения товара. Некачественный товар возвращается Поставщику и по требованию Заказчика подлежит замене на качественный. В случае отсутствия на складе  Поставщика необходимого для замены товара, Заказчик  вправе потребовать уменьшения цены договора соразмерно стоимости некачественного товара.

5.6. По  истечении указанных  в п.5.4. и в п.5.5. настоящего договора сроков,  считается, что поставлен товар надлежащего качества и количества, претензии не принимаются.

5.7. Обязательства Поставщика по поставке товара считаются выполненными с момента передачи товара Заказчику и подписания Сторонами товарной накладной.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы. 

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе требовать уплаты пеней за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если такое нарушение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

6.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются такие юридические факты, как стихийные бедствия, война и военные действия, чрезвычайное положение, забастовки, акты органов власти, имеющие влияние на исполнение обязательств.

7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

7.1. Срок действия настоящего контракта устанавливается: с «09» февраля 2018 г. по «28» февраля  2018 г., а в части расчетов – до полного их завершения, в соответствии с настоящим Контрактом.

7.2. Прекращение (окончание) срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий Контракта.

8. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд  по месту нахождения Истца.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренное контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены товара.

9.2. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к контракту. Все Приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью контракта.

9.3. Каждый из сторон имеет право на односторонний отказ от исполнения настоящего контракта, предупредив об этом другую сторону за 10 дней. Отказ от исполнения контракта не освобождает стороны от своих обязательств, в  том числе по оплате полученного товара.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2.Настоящий контракт заключается в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является Спецификация на 1-м л. (Приложение ).

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ГБОУ СОШ с. Марьевка Юридический адрес: 446172,  Самарская  область, Пестравский район,  с. Марьевка, ул. Пенькова, 31 Тел./   ИНН/КПП:  6375000867 / 637501001 (МУФ СО, ГБОУ СОШ с. Марьевка л/с: 614.65.196.0 )  р/с: № 000, в Отделении Самара БИК: 043601001 E-mail *****@***ru _____________________()   подпись м. п.

Поставщик Общество с ограниченной ответственностью Юридический адрес: Российская Федерация, 443022, Самарская обл, г. Самара, Заводское шоссе, 20 Почтовый адрес: Российская Федерация, 443022, Самарская обл, г. Самара, Заваодское шоссе, 20 Телефон:  [phone] Электронная почта: *****@***ru Банк: Поволжский банк ПАО «Сбербанк России» г. Самара БИК: 043601007 Расчетный счет: 40702810754400009363 Кор/счет: 30101810200000000607 _____________________()   подпись м. п.

  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к контракту на поставку продуктов питания

№ 4 от «09» февраля 2018 г.

г. Самара

09 февраля  2018 г.

ГБОУ СОШ с. Марьевка, именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава и -Трейд» именуемый в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п.__ части 1 статьи 93  Федерального закона от 01.01.01 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Стороны договорились, что факт приема-передачи товара по контракту на поставку продуктов питания № 4 от «09» февраля 2018 г. (далее - Контракт) подтверждается составлением и подписанием универсального передаточного документа по форме, предусмотренной Письмом ФНС России от 01.01.2001 N ММВ-20-3/96@ (далее - УПД).

2. УПД применяется Сторонами в качестве единого документа для целей бухгалтерского учета и налогообложения (в том числе для подтверждения права на вычет по НДС и подтверждения расходов по налогу на прибыль организаций) при условии, что такой документ оформлен:

- в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 01.01.2001 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", ст. 169 НК РФ, Постановления Правительства РФ от 01.01.2001 N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость";

- с учетом рекомендаций ФНС России, данных в Письме от 01.01.2001 N ММВ-20-3/96@.

  3. Стороны подтверждают, что право собственности и риск случайной гибели (утраты) или повреждения Товаров при доставке переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи продукции Заказчику и подписания им УПД.

4. Соглашение является неотъемлемой частью Контракта и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5. Соглашение применяется к действиям Сторон по приему-передаче товара, совершенным после вступления его в силу.

6. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Заказчик:

Поставщик:

Заказчик: ГБОУ СОШ с. Марьевка Юридический адрес: 446172,  Самарская  область, Пестравский район,  с. Марьевка, ул. Пенькова, 31  Тел./   ИНН/КПП:  6375000867 / 637501001 (МУФ СО, ГБОУ СОШ с. Марьевка л/с: 614.65.196.0 )  р/с: № 000, в Отделении Самара БИК: 043601001 E-mail *****@***ru Директор ____________________/   подпись М. П.

-Трейд» Общество с ограниченной ответственностью Юридический адрес: Российская Федерация, 443022, Самарская обл, г. Самара, Заводское шоссе, 20 Почтовый адрес: Российская Федерация, 443022, Самарская обл, г. Самара, Заваодское шоссе, 20 Телефон:  [phone] Электронная почта: *****@***ru Банк: Поволжский банк ПАО «Сбербанк России» г. Самара БИК: 043601007 Расчетный счет: 40702810754400009363 Кор/счет: 30101810200000000607 _____________________()   подпись м. п.