Контракт №_ Расходные материалы (сенсор глюкозы) для клинической лаборатории икз: 172322000024132200100100380062660244 г. Мглин «_ » _ 2017 г.

ПРОЕКТ


Контракт №_____

Расходные материалы (сенсор глюкозы) для клинической лаборатории

ИКЗ: 172322000024132200100100380062660244

г. Мглин «___ » ___________ 2017 г.


Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Мглинская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующей на основании Устава с одной стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон №44-ФЗ) заключили настоящий контракт (далее Контракт) о следующем.


1. Предмет Контракта

1.1. Предметом настоящего Контракта является расходные материалы (сенсор глюкозы) для клинической лаборатории (далее - Товар) за счет средств ОМС по итогам электронного аукциона (Протокол _____________№_____ от __________ 2017 г.) в соответствии с техническим заданием и спецификацией (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

1.2. Товар поставляется для объекта: ГБУЗ «Мглинская ЦРБ», Брянская область г. Мглин ул. Ленина д.35 склад

   1.3. Срок поставки: Поставка товара осуществляется с момента заключения контракта по 31.10.2017 г. по заявкам Заказчика в течении 5 (пяти) рабочих дней.


2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1 Цена контракта составляет:_________________ рублей и включает в себя все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе:

- уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на товар, упаковку, маркировку, страхование,

- таможенные пошлины, лицензионные сборы, выплаченные или подлежащие к выплате в соответствии с законодательными и нормативными актами на день проведения торгов и другие обязательные платежи;

- расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товара по адресу Заказчика,

- прочие расходы, необходимые для исполнения Контракта.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон ).

2.3 При заключении Контракта заказчик по согласованию с участником закупки вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право Заказчика предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, количество товара, указанное в извещении о проведении конкурса или аукциона.

2.4. Поставщик гарантирует, что поставляемые Товары не являются предметом по другим Контрактом, свободны от прав и притязаний третьих лиц.

2.5. Оплата за фактически поставленный Товар производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поставки Товара и предоставления Поставщиком Заказчику счета, счета-фактуры и накладной, оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

  2.6. Сторонами по мере необходимости производится сверка взаиморасчётов.

3. Обязанности сторон. Условия поставки

3.1.Заказчик по итогам электронного аукциона предоставляет Поставщику Контракт с приложенной спецификацией для подписания.

3.2. Поставщик:

3.2.1. Предоставляет Заказчику не позднее 2 календарных дней после опубликования протокола подведения итогов спецификацию к заключаемому Контракту.

3.2.2. Поставляет Товар в строгом соответствии с техническим заданием, спецификацией, по ассортименту, дозировке и фасовке.

Датой поставки Товара считается отметка в товаросопроводительных документах о получении Товара.

3.2.3. Поставляет Товар с правильно оформленными товаросопроводительными документами: товаро-транспортная накладная в 2-х экземплярах и счет-фактура. В документах обязательно должны быть указаны номер и дата настоящего контракта как основание для их составления.

3.2.4. Подтверждает качество и безопасность Товара, в соответствии с требованиями действующего Законодательства Российской Федерации.

3.3. Поставщик ни полностью, ни частично не вправе передавать свои обязательства по Контракту другим лицам, за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

3.4. Производит расходы, связанные с устранением дефектов товара, некомплектности.

3.5. Вывозит упаковку товара при наличии таковой за свой счет.

3.6. Принять товар в случае его возврата получателем по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом.

4. Качество Товара

4.1. Качество и комплектность передаваемого Поставщиком товара должны соответствовать спецификации, ГОСТ, ТУ и иным нормативно-техническим требованиям и стандартам для таких изделий и подтверждаться сертификатами.

Все документы, подтверждающие качество и безопасность товара предоставляются на каждую серию товара с приложением инструкции пользователя на русском языке.

   На дату поставки остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 9 месяцев.

4.2. Поставщик несет ответственность за недостачу, бой, брак и другие дефекты поставленного товара, а также за все потери и повреждения, связанные с неправильной транспортировкой поставляемого товара. При предъявлении претензий, товар считается не поставленным и принимается на ответственное хранение в соответствии со статьей 514 ГК РФ. Поставщик обязан рассмотреть предъявленные претензионные материалы в течение 3-х календарных дней от даты получения претензии с должным уведомлением (факсимильно, электронно) и произвести замену товара на качественный за свой счет. В случае если Поставщиком не были устранены все выявленные недостатки товара в установленный срок, товар считается не поставленным и возвращает Товар Поставщику.

4.3. Поставщик несет ответственность за качество товара в период всего срока годности товара.

4.4. Возврат товара Продавцу осуществляется в случае признания уполномоченным органом и/или Росздравнадзором переданного Заказчику товара недоброкачественным, фальсифицированным и контрафактным и подлежащим изъятию из обращения и возврату его поставщикам, а также об отзыве производителями отдельных партий товара в течение 10 (десяти) дней от даты получения такого запроса.

В иных случаях, Заказчик самостоятельно по предписанию уполномоченных органов об изъятии и уничтожению товара производит утилизацию указанных лекарственных средств. Уничтожение производится в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. N 674 "Об утверждении Правил уничтожения недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств".

       В срок не позднее одного календарного месяца, от даты утилизации, Поставщик получает: Акт об уничтожении лекарственных средств, Акт списания указанных лекарственных средств, копию договора с организацией, производящей утилизацию, копии лицензии указанной организации, письменное требование о компенсации стоимости утилизированных лекарственных средств и расходов на утилизацию с приложением подтверждающих указанные суммы документов.

       Поставщик обязуется в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней от даты получения всех оформленных соответствующим образом документов произвести оплату за списание и утилизацию товара.

4.7. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

5. Порядок сдачи - приемки продукции

5.1. Приемка и оценка Товара осуществляется в полном соответствии с сопроводительными документами от Поставщика на русском языке, с документами, оговоренными в п.4.1. настоящего Контракта.

5.2. Датой поставки, считается отметка в товаросопроводительных документах о получении товара. Отметка ставится после полной проверки Товара и сопроводительных документов, представленных поставщиком. Цены в сопроводительных документах не должны превышать цены, указанные в спецификации к данному Контракту.

5.3. Приёмка товара осуществляется в соответствии с Законодательством Российской Федерации, Инструкциями №П-6 (утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 01.01.01г.) и №П-7 (утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 01.01.01г.).

5.4. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки. Упаковка должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.

5.5. Поставщик обязан обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара.

5.6. Заказчик вправе требовать подтверждение соблюдения условий транспортировки товара, особенно термолабильных лекарственных средств.

5.7. В случае обнаружения нарушений во время приемки товара - несоответствия по качеству, ассортименту, количеству спецификации, наличия забракованного, поставленного с дефектами или без надлежащим образом оформленных товарно-сопроводительных документов, в том числе, без документов, подтверждающих качество товара, делает отметку в товарно-сопроводительных документах о выявленных нарушениях, несоответствующих условиям Контракта. В данном случае Заказчик не принимает товар.

5.8. В случае обнаружения при приемки Товара несоответствия по п.п. 5.7., Товар помещается на ответственное хранение и считается не поставленным до устранения дефектов.

6. Обеспечение исполнения Контракта. Антидемпинговые меры


6.1. Исполнение контракта обеспечивается:

6.1.1. Вариант А:

6.1.1.1. Залогом денежных средств, перечисляемых на специальный счет Заказчика в размере 5% от начальной (максимальной) цены Контракта, установленной в документации об электронном аукционе, что составляет 3236,45 руб. (Три тысячи двести тридцать шесть рублей, 45 коп.)

(Реквизиты счета для перечисления денежных средств:

,

КБК 00000000000000000510

Департамент финансов Брянской области (ГБУЗ «Мглинская ЦРБ» Р09840)

Отделение Брянск; ; ОКТМО 15636101

В назначении платежа указывать: обеспечение исполнения Контракта по электронному аукциону № _________).

6.2.1.2. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы "Банк-клиент").

6.2.2. Вариант Б:

6.3.2.1. Надлежащее исполнение обязательств со стороны Поставщика по настоящему Контракту обеспечивается путем предоставления безотзывной банковской гарантии от__________ 20___ г. №_____ на сумму 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта, установленной в документации об электронном аукционе, что составляет 3236,45 руб. (Три тысячи двести тридцать шесть рублей, 45 коп.)

6.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на уплату неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

6.5. Возврат денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, производится Заказчиком при условии надлежащего исполнения Поставщиком условий контракта, в течение 10 рабочих дней. Денежные средства возвращаются на банковский счет Поставщика.

6.6. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, что в рублевом эквиваленте составляет 4854,68 руб. (Четыре тысячи восемьсот пятьдесят четыре рубля, 68 коп.), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с п.6.7. Контракта.

6.7. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с п.6.6. Контракта.
6.8. В случае проведения аукциона информация, предусмотренная п.6.7. Контракта, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной п.6.7. Контракта, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6.9. Обеспечение, указанное в п.6.6., предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6.10. Если предметом контракта, для заключения которого проводится аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

6.11. Обоснование, указанное в п.6.10 контракта, представляется участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта при проведении аукциона. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены контракта необоснованной контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6.12. Антидемпинговые меры не применяются в случае, если при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств предельной отпускной цены.

7. Ответственность сторон


7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

7.2. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, он уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены контракта.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, он уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком и определяется по формуле (в соответствии с Постановлением Правительства РФ ):

П = (Ц-В) * С,

где:

Ц – цена контракта;

В – стоимость фактически исполненного в установленный срок исполнителем обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С – размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С = СЦБ * ДП,

где:

СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП – количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

К = ДП/ДК * 100%,

где:

ДП – количество дней просрочки;

ДК – срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, он уплачивает Поставщику штраф в размере 2,5 процента цены контракта.

7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком или Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик или Поставщик направляет письменное требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) должно быть исполнено в течение 15 рабочих дней со дня его получения.

7.6. Уплата  штрафов  и  пени не  освобождает  Заказчика и Поставщика  от  исполнения  обязательств по  настоящему Контракту.


8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего Контракта относятся наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные проявления природы, а также война или иные военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Контракта. Колебания курса валюты по отношению к российскому рублю к событиям чрезвычайного характера не относятся.

8.2. При наступлении указанных в п. 8.1. обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Контракту, должна в трёхдневный срок известить о них в письменной форме другие Стороны с приложением соответствующих подтверждающих документов.

8.3. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного п.8.2. настоящего Контракта, виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.


9. Прочие условия

9.1. Споры, возникшие при исполнении настоящего Контракта, регулируются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий 14 календарных дней от даты вручения. Неурегулированные споры передаются в Арбитражный суд Брянской области.

9.2. Стороны обязуются воздерживаться от коррупционных действий.

9.3. Все, что не оговорено настоящим Контрактом, регулируется действующим законодательством.


10. Изменение, расторжение Контракта


10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных в п. 18 ст.34 Закона №44-ФЗ и п. 1-7 статьи 95 Закона №44-ФЗ.

10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.4. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.5. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п.8.4. настоящего Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем при определении Поставщика.

10.10. Информация о Поставщике с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Законом №44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

10.11. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта Заказчик вправе осуществить закупку товара, поставка которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 Закона №44-ФЗ.

10.12. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.13. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления. 

10.14. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.15. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.16. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.17. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта.


11. Срок и условия действия Контракта

11.1. Настоящий Контракт заключается в форме электронного документа и подписывается сторонами электронной цифровой подписью. Стороны вправе по согласию Сторон оформить настоящий Контракт в письменной форме (в дополнение к электронной версии) в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, который будет обладать равной юридической силой с Контрактом, заключенным в электронной форме.

11.2. Настоящий Контракт вступает в силу от даты подписания Сторонами и действует до 31.12.2017 г. а в части взаиморасчетов полного исполнения сторонами своих обязательств.

11.3.  Стороны обязуются воздерживаться от коррупционных действий.

11.4.  Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5.Все изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие Закону , действительны, если они совершены в письменной форме, обладают надлежащими реквизитами и подписаны полномочными представителями обеих Сторон.


12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик

ГБУЗ «Мглинская ЦРБ»

243220 ,г. Мглин, Брянской обл. ул. Ленина д.35

ИНН //322001001

КБК 00000000000000000510

Департамент финансов Брянской области (ГБУЗ «Мглинская ЦРБ» Р09840)

Отделение Брянск

ОКТМО 15636101  


Главный врач ГБУЗ «Мглинская ЦРБ»

___________________

Поставщик


Приложение 1

к Контракту №___________

от _________________2017 г.





Спецификация




№ п/п

Наименование

Страна происхождения Производитель

Ед. изм.

Кол-во

Цена

Сумма








 

 



 

 



Заказчик Поставщик


______________________        ______________________

   


   




Подпишитесь на рассылку:

Глюкоза в медицине

Проекты по теме:

Мглин
Клин
А
Б
В
Г
Д
Д
Дачи и коттеджиДезинфекцияДекларацииДепартаментыДеревняДетские домаДетское дополнительное образованиеДетское питаниеДеятельность администрацийДеятельность комитетовДеятельность медицинских организацийДеятельность министерствДеятельность органов исполнительной властиДиагностикаДилерствоДипломные работыДипломыДиссертацииДистационное образование и курсыДисциплиныДневные курсыДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора возмездного оказания услугДоговора инвестированияДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора на подрядДоговора обслуживанияДоговора перевозкиДоговора подрядаДоговора предоставления общего образованияДоговора присоединенияДоговора управленияДоговора участияДоговора-офертыДокладыДокументоведениеДокументыДолгосрочные целевые программы - постановленияДолевое строительствоДолевое участиеДолжностные инструкцииДома культурыДополнительное образованиеДополнительный бюджетДостиженияДоходы
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
П
ПамяткиПедагогикаПедагогические программыПедиатрияПенсионное обеспечениеПервичная документацияПереселениеПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланыПовышение ценПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПожарная охранаПокупка бизнесаПолиграфическая промышленностьПолитикаПолное образованиеПоложенияПомощь детямПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановления правительства москвыПостановленияПоэзияПояснительные запискиПравила внутреннего трудового распорядкаПравила предоставления услугПравовая документацияПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПрактикаПрактические работыПредложенияПредписанияПредпринимательствоПредприятияПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПрием в университетыПриказы министерства здравоохраненияПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении олимпиадПриказы об аттестацииПриказы об утверждении образовательных программ*Приказы об утверждении плановПриказы об утверждении положенийПриказы по школамПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПрогнозыПрограммированиеПрограммы исследованияПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммы семинаровПрограммы сопровожденияПрограммыПрогрессПродажаПродукцияПроектированиеПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроектыПроизводствоПроишествияПрокуратураПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПросвещениеПротивопожарная документацияПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы внеочередных собранийПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний комиссий по размещению запросов котировокПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы конкурсов на договора арендыПротоколы котировочных заявокПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы проведения торговПротоколы рассмотрения заявокПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофилактикаПроцессыПсихологическая деятельностьПубликацииПубличные слушания
Р
С
С
СамоуправлениеСанитарные нормыСантехникаСельские поселенияСеместрыСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСигнализацияСистемы безопасностиСкорая медицинская помощьСлужбаСметная документацияСметы в строительствеСобеседованияСобственностьСоглашенияСоревнованияСотрудничествоСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная помощьСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциологияСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСредства производстваСтандартизацияСтандартыСтатистикаСтатьиСтрахованиеСтраховая медицинаСтраховая ответственностьСтраховое правоСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительствоСтройматериалыСтруктурыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палаты
Т
Т
Табачная промышленностьТаможняТарифы на услугиТеатрыТелевидениеТелекоммуникацииТелефонные справочникиТендерная документацияТендерыТеплоизоляцияТеплоснабжениеТеплоэнергетикаТерриториальное планированиеТерриторияТестированиеТестовые вопросыТехника безопасностиТехникаТехническая документацияТехническая литератураТехнические задания в инженерииТехнические задания в области строительстваТехнические задания муниципалитетовТехнические задания на выполнение разных работТехнические задания на разработку проектовТехнические спецификацииТехнологииТехнологическая документацияТиповые договора и проектыТиповые договораТоргиТорговое правоТранспортТребованияТренингиТрудовое правоТрудовые договораТрудоустройство и поиск персоналаТурниры
У
Ф
Х
Ц
Ш
Э
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.