На техническое обслуживание медицинской техники ( фармацевтические холодильники) г. Иркутск «_» _ 2018 г.

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ________

На техническое обслуживание медицинской техники

(фармацевтические холодильники)


г. Иркутск        «___» _________ 2018 г.

 Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 10», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, по результатам проведённого запроса котировок (Извещение в ЕИС №_____________; Протокол рассмотрения и оценки заявок №_____ от _______ для закупки № ____________ ) заключили настоящий Договор о нижеследующем:


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


  1. Предметом Договора является выполнение работ Исполнителем и оплата выполненных работ Заказчиком по техническому обслуживанию медицинской техники, перечень которой и стоимость работ указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору.
  2. Техническое обслуживание медицинской техники - комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности медицинской техники при ее использовании по назначению. Техническое обслуживание осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Письмом № 000-22/233 от 01.01.01 года МЗ и Минпромнауки России, введенными в действие с 01.01.2004 года.

2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ


2.1. Сроки выполнения работ: с момента подписания Договора г. по 31.12.2018 г.

2.2. Техническое обслуживание медицинской техники выполняется в объемах, предусмотренных Приложением № 2 к данному Договору и включает в себя, в том числе, следующие мероприятия и операции:

2.2.1. Текущий ремонт медицинской техники.

2.2.2. Проверка технического состояния медицинской техники и проведение плановых профилактических работ.

2.2.3. Инструментальная проверка соответствия основных технических характеристик медицинской техники данным эксплуатационной и технической документации с оформлением и выдачей Заказчику соответствующего протокола. Проверка основных технических характеристик производится также после текущего ремонта изделия медицинской техники, если этот ремонт проводился на функциональных узлах и блоках и мог повлиять на его выходные параметры.

2.2.4. Инструктаж специалистов Заказчика по правилам эксплуатации медицинской техники, принятой на техническое обслуживание.

2.3. В случае внезапного выхода из строя медицинской техники, Исполнитель направляет своего представителя для проведения текущего ремонта, независимо от даты плановых работ по техническому обслуживанию, в течение двух суток с момента получения телефонограммы или письменной заявки от Заказчика.

    1. В состав работ по техническому обслуживанию не входят работы, связанные с обслуживанием и ремонтом силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, заземляющих контуров и магистралей заземления, водопроводных и канализационных сетей, не входящих в комплект медицинской техники.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН


3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Обеспечивать технически исправное состояние и готовность к эксплуатации медицинской техники, принятой на техническое обслуживание, путем своевременного и качественного выполнения мероприятий, входящих в перечень работ по техническому обслуживанию (п.2.2). Проведение данных работ фиксируется в Журнале технического обслуживания, хранящемся у Заказчика.

3.1.2. Основными критериями выполнения обязательств Исполнителем являются: готовность медицинской техники к эксплуатации, в случае проведения текущего ремонта с заменой запасных частей и комплектующих изделий, отсутствующих на складе Исполнителя – в течение 30 дней с момента подачи заявки Заказчиком Исполнителю, проведение технического обслуживания в установленные сроки в полном объеме, отсутствие обоснованных жалоб со стороны медицинского персонала Заказчика на работу специалистов Исполнителя.

3.1.3. Предоставить подписанный уполномоченными лицами и заверенный печатью Исполнителя Акт сверки взаимных расчетов по настоящему Договору:

  • по электронной почте: econ@irkgkb10.ru (цветной скан), в течении 2 (двух) рабочих дней с момента его получения от Заказчика;
  • по адресу: г. Иркутск, бульвар Рябикова, 31 «А», 4 этаж, 434 кабинет (оригинал в двух экземплярах), не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента его получения от Заказчика.

3.2. Заказчик обязан:

  1. Оплатить стоимость выполненных работ по техническому обслуживанию медицинской техники в соответствии с условиями Договора.
  2. Обеспечить медицинскую технику, переданную Исполнителю на техническое обслуживание, эксплуатационной и технической документацией в полном объеме (инструкции пользователя, паспорта, технические описания, формуляры и т.д.).
  3. Производить прием работ по техническому обслуживанию медицинской техники от Исполнителя путем подписания акта выполненных работ, при условии их своевременного, в полном объеме и качественного выполнения, а также предоставления отчетных документов Исполнителем Заказчику.
  4. Проверять объемы и качество выполненных работ по техническому обслуживанию медицинской техники.
  5. Обеспечивать правильную эксплуатацию и использование изделий медицинской техники, принятых Исполнителем на техническое обслуживание, и не допускать к эксплуатации этой аппаратуры лиц, не прошедших специальную подготовку.
  6. Для подтверждения исполнения обязательств по настоящему Договору направить Исполнителю Акт сверки взаимных расчетов.

4. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ


4.1. Цена договора складывается из общей стоимости работ по техническому обслуживанию медицинской техники с учетом НДС и других обязательных платежей и составляет __________ (_____________) рублей 00 копеек. Исполнитель во время действия Договора не имеет права изменять цену в сторону увеличения.

4.2. Расчеты по Договору производятся безналичным способом в рублях, путем перечисления денежных средств на указанный в договоре банковский счет Исполнителя с предоставлением соответствующего счета. Оплата по Договору осуществляется за счёт средств бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ОМС), за счет платных услуг и иной приносящей доход деятельности.

    4.3. Датой оплаты для целей настоящего Договора признается день списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика.

    4.4. Основанием для оплаты является счет, подтвержденный актом выполненных работ. Оплата Заказчиком производится в течение 60 (шестьдесят) календарных дней после получения счета.

       4.5. Запасные части и комплектующие изделия приобретаются Заказчиком самостоятельно.  

      4.6. Изменение предусмотренного настоящим договором объема работ и, соответственно, суммы Договора по техническому обслуживанию, в связи с приобретением Заказчиком новой или списанием непригодной к эксплуатации медицинской техники, производится путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему Договору и влечет изменение Перечня медицинской техники с расчетом стоимости работ (Приложение настоящему договору).

      4.7. Исполнение обязательств по настоящему Договору подтверждается Актом сверки взаимных расчетов, составленных в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.


5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ключевой ставки Банка России от суммы неисполненных обязательств.

5.3. Исполнитель несет ответственность за качество выполняемых работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае просрочки исполнения обязательств по настоящему договору Заказчиком, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ключевой ставки Банка России от суммы неисполненных обязательств.

5.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.6. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.7. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.8. В случае нарушения сроков предоставления Акта сверки взаимных расчетов по настоящему Договору, указанных в п.3.1.3., Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от цены Договора.

5.9. Штраф, пени, предусмотренные п.п. 5.2.; 5.4.; 5.8. настоящего Договора, выплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об уплате штрафа, пени, уплата которых не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.

5.10. Заказчик несет ответственность за эксплуатацию медицинской техники, на которую Заказчику выдан Исполнителем протокол (акт) контроля технического состояния с заключением о непригодности к дальнейшей эксплуатации.

5.11. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые  Заказчик и Исполнитель не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

5.12. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых, они не несут ответственности (наводнение, землетрясение, ураган, военные действия и т.п.).

5.13. В случае наступления обстоятельств форс-мажорного характера, сроки исполнения обязательств по Договору отодвигаются соразмерно времени действия этих обстоятельств.


6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА


  1. Настоящий Договор подписан Сторонами «___» _______________ 2018 г.
  2. Срок оказания услуг по настоящему договору: по 31.12.2018г.
  3. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

6.3. Все уведомления и сообщения, направленные Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, должны быть сделаны в письменной форме. Под письменной формой подразумеваются также сообщения, направленные с использованием факсимильной связи.

6.4. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих адресов и реквизитов.

6.5. Стороны берут на себя обязательства по правильному и своевременному оформлению документации по настоящему Договору.


7. СПОРЫ

7.1. При возникновении споров и разногласий, связанных с исполнением условий Договора, Стороны должны принять все меры к их разрешению путем переговоров.

7.2. Спорные вопросы, не урегулированные путем переговоров, будут передаваться для разрешения в Арбитражный суд Иркутской области.


8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ


8.1. Настоящий Договор составлен на __ листах, включая Приложения, в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. Держателем одного экземпляра договора является Заказчик и одного - Исполнитель.

8.2. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.


9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

1. Приложение . Перечень медицинской техники с расчетом стоимости работ;

2. Приложение . Техническое задание;

3. Приложение . Заверенная Исполнителем копия лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники с Приложением.


10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН



Заказчик:

ОГАУЗ «ИГКБ № 10»

Адрес местонахождения: 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, дом 31

Тел/

Банковские реквизиты:

р/c 40601810500003000002

в Отделении по Иркутской области Сибирского главного управления ЦБ РФ

Плательщик:

Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «ИГКБ № 10», л/c 80303090209, л/c 80303050209)


Заказчик:

Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ № 10»


______________________ //

М.П.


Исполнитель:


Исполнитель:


______________________/___________/

М.П


 



Приложение

к Договору № _______ на техническое обслуживание медицинской техники (фармацевтические холодильники)


от «___» ___________ 2018 г.









Перечень медицинской техники, подлежащей техническому обслуживанию:












Инвентарный номер

Основное средство

Дата выпуска

Стоимость в год




Детская поликлиника

 




1

10106101520

Холодильник фармацевтический

03.04.2006





Провизоры

 




2

10106200001

Холодильник фармацевтический (ХФ-250 "POZIS", Россия)

08.01.2008




3

10106200152

Холодильник ХФ-250

21.12.2009




4

10104101478

Холодильник ХФ-250

13.04.2010




5

101340000758

Холодильник фармацевтический ХФ Pozis-400-2 (дверь-металл)

12.12.2016




6

101340000775

Холодильник фармацевтический ХФ-400-2 "ПОЗИС" с металлической дверью

29.07.2017





Отделение аллергологии и иммунологии

 




7

10106200007

Холодильник фармацевтический ХФ-250 V=250л

01.10.2008




8

10106200002

Холодильник фармацевтический ХФ-250 V=250л

01.10.2008




9

10106200154

Холодильник ХФ-250

20.01.2010





Взрослая поликлиника

 




10

10106200004

Холодильник фармацевтический ХФ-250 V=250л

01.10.2008




11

01370998

Холодильник ХФ-250

12.07.2007




12

10106200151

Холодильник ХФ-250

20.01.2010





Отделение реанимации и интенсивной терапии

 




13

101340000757

Холодильник фармацевтический ХФ-140 Pozis (дверь-металл)

07.11.2016




14

10106200003

Холодильник фармацевтический ХФ-250 V=250л

01.10.2008





Отделение эндокринологии

 




15

10106200164

Холодильник фармацевтический ХФ-250

03.04.2006




16

101340000380

Холодильник фармацевтический ХФ-400 "ПОЗИС" с металлической дверью и замком

31.07.2014




17

10106200011

Холодильник фармацевтический ХФ-250 V=250л

01.10.2008





Кардиологическое отделение

 




18

10106200006

Холодильник фармацевтический ХФ-250 V=250л

01.10.2008




19

10106200009

Холодильник фармацевтический ХФ-250 V=250л

01.10.2008





Терапевтическое отделение

 




20

10106200005

Холодильник фармацевтический ХФ-250 V=250л

01.10.2008




21

10106200010

Холодильник фармацевтический ХФ-250 V=250л

01.10.2008





Невролочическое отделение

 




22

10106200008

Холодильник фармацевтический ХФ-250 V=250л

01.10.2008





Женская консультация

 




23

10106200153

Холодильник ХФ-250

12.12.2009





Клинико-диагностическая лаборатория

 




24

10104101477

Холодильник ХФ-250

08.06.2010




25

10104101476

Холодильник ХФ-250

03.09.2010




26

01370999

Холодильник ХФ-250

22.08.2005




27

01380917

Холодильник фарм.ХФ-250

14.05.2007







Итого:




В т. ч. НДС:






Заказчик:

Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ № 10»


______________________ //

М.П.


Исполнитель:


_________________/___________/

М.П


Приложение

к Договору № _____________ на техническое обслуживание медицинской техники от «___» ___________ 2018 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое обслуживание медицинской техники – комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документаций мероприятий и операций по поддержанию работоспособности и восстановлению исправности медицинского оборудования при его использовании по назначению.

Виды, объемы и периодичность работ по техническому обслуживанию медицинской техники, особенности организации этих работ в зависимости от этапов, условий и сроков эксплуатации медицинской техники устанавливаются в соответствующей нормативной и эксплуатационной документации.

Техническое обслуживание осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Министерством здравоохранения и Минпромнауки России письмом № 000-22/233 от 01.01.01 года и введенными в действие с 01 января 2004г. С учётом национального стандарта Российской Федерации; ГОСТ Р 56606-2015 от 01.01.2001 года

«Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий»

В соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, техническое обслуживание медицинской техники может осуществляться только юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), имеющим действующую лицензию на производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники:

- монтаж и наладка медицинской техники;

- контроль технического состояния медицинской техники:

- периодическое и текущее обслуживание медицинской техники;

- ремонт медицинской техники,

(постановление Правительства РФ от 01.01.01г. № 000 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники».

Периодическое и текущее обслуживание медицинской техники включает в себя профилактический осмотр с осуществлением требуемых настроек и регулировок, в случае необходимости замену запасных частей, имеющих ресурсный срок эксплуатации и выполнение профилактических регламентных работ. Выполненные работы фиксируются в журнале технического обслуживания.

Инструментальный контроль технического состояния медицинской техники включает в себя определение соответствия основных технических характеристик данным эксплуатационной документации с оформлением и выдачей Заказчику соответствующего протокола, в котором должен присутствовать перечень поверенных средств измерения, примененных при проведении контроля.

Инструктаж специалистов Заказчика включает в себя инструктаж специалистов Заказчика по правилам безопасной и эффективно эксплуатации медицинской техники. Выполненные работы фиксируются в журнале технического обслуживания. Журнал технического обслуживания является документом, подтверждающим объём и качество выполненных работ по техническому обслуживанию медицинской техники.

Текущий ремонт медицинской техники осуществляется на основании заявка Заказчика и включает в себя устранение неисправности и восстановление работоспособности медицинской техники. Если ремонт производился на функциональных узлах и блоках, и мог повлиять на основные технические характеристики медицинской техники, производится внеплановый инструментальный контроль технического состояния медицинской техники. Выполненные работы фиксируются в журнале технического обслуживания. Материалы и запасные части, необходимые для выполнения работ, приобретаются Заказчиком самостоятельно, либо, при условии их приобретения Исполнителем, оплачиваются дополнительно по фактическому расходу и предоставленным товарным накладным.

Периодичность выполняемых видов работ:

  1. Текущий ремонт медицинской техники – по факту возникновения отказа.
  2. Периодическое обслуживание медицинской техники – один раз в год.
  3. Инструментальный контроль технического состояния медицинской техники– плановый (один раз за период действия контракта) и внеплановый (по мере необходимости).
  4. Плановый инструментальный контроль технического состояния медицинской техники, обслуживаемой по контракту должен быть произведен в срок, не превышающий 30 дней со дня подписания контракта.
  5. Инструктаж специалистов Заказчика – плановый (один раз за период действия контракта) и внеплановый (по мере необходимости).
  6. Исполнитель направляет своего представителя для проведения текущего ремонта, независимо от даты плановых работ по техническому обслуживанию, в течение двух суток

Гарантийные обязательства:

  1. На выполненные работы по периодическому обслуживанию медицинской техники – не менее одного месяца с момента подписания акта приемки выполненных работ.
  2. На работы по текущему ремонту медицинской техники – не менее трех месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.
  3. На запасные части – не менее трех месяцев с момента подписания акта установки запасной части.

Требования к качеству и безопасности выполняемых работ:

Исполнитель обязан выполнять работы

- в строгом соответствии с технической и эксплуатационной документацией на медицинскую технику.

- с использованием рекомендованных производителем инструментов и приспособлений, а также поверенных средств измерения

- обладая правами (подтверждается наличием сертификатов производителей) на проведение работ по ремонту, настройке и калибровке обслуживаемой медицинской техники

- с соблюдением требований по охране труда и охране окружающей среды в соответствии с действующими нормативными документами.


Заказчик:

Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ № 10»


___________________//        М.П.


Исполнитель:


_____________________/________/

М.П.




Подпишитесь на рассылку:


Главные помощники в доме
или интересные подробности о бытовой технике

Смотрите также


Проекты по теме:

Иркутск
А
В
Г
Г
ГазетыГарантииГенеральные планыГеодезия и картографияГеологияГорводоканалыГородские округаГородские поселенияГосударственная аккредитацияГосударственная думаГосударственная казнаГосударственная политикаГосударственная пошлинаГосударственное администрированиеГосударственное потреблениеГосударственное регулированиеГосударственное управлениеГосударственные должностиГосударственные доходыГосударственные интересыГосударственные предприятияГосударственные расходыГосударственные резервыГосударственные субсидииГосударственный бюджетГосударственный долгГосударственный контрольГосударственный кредитГосударственный сектор в экономикеГрадостроительная документацияГрадостроительствоГражданская оборонаГражданская службаГражданский кодексГражданское правоГражданско-правовые договорыГражданствоГрамматикаГрамотностьГрафикиГрузовой транспортГрупповые программы
Д
Д
Дачи и коттеджиДезинфекцияДекларацииДелопроизводствоДемократизацияДенежные расходыДенежные средстваДепартаментыДепозитыДеревняДетские домаДетское дополнительное образованиеДетское питаниеДеятельность администрацийДеятельность комитетовДеятельность медицинских организацийДеятельность министерствДеятельность органов исполнительной властиДиагностикаДилерствоДипломыДиссертацииДистационное образование и курсыДисциплиныДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора инвестированияДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора на подрядДоговора обслуживанияДоговора перевозкиДоговора подрядаДоговора предоставления общего образованияДоговора предоставления правДоговора продажиДоговора содержанияДоговора управленияДоговора участияДокладыДокументоведениеДокументыДолгосрочные целевые программы - постановленияДолевое строительствоДолевое участиеДома культурыДома творчестваДополнительное образованиеДополнительный бюджетДорожное хозяйствоДостиженияДоходыДошкольное образование
Е
Ж
З
И
И
Избирательные комиссииИзбирательные объединенияИзвещенияИздательские домаИздательстваИмущественное правоИмущественные договораИмущество - административные регламентыИмуществоИнвестиции в строительствеИнвестицииИнвестиционная деятельностьИнвестиционные паспорта и планыИнвестиционные программыИнвестиционный капиталИндивидуальное предпринимательствоИнженерияИнженерные системыИнновацииИнновационные проектыИнновационные технологииИнспекцииИнститутыИнструкцииИнструментальные и математические методыИнструментыИнтеллектуальная собственностьИнтерьерИнформативная рекламаИнформатизацияИнформационная безопасностьИнформационная культураИнформационное обеспечениеИнформационные технологииИнформацияИпотекаИскусствоИсполнение обязательствИспользованиеИсследованияИсторияИтоги
К
Л
М
Н
О
О
ОбеспечениеОбзорыОблицовка и отделкаОборудованиеОбразовательные программыОбразцы документовОбращенияОбслуживаниеОбучениеОбщеобразовательные программыОбщественная палатаОбщественно-государственные объединенияОбщественностьОбщественные работыОбщественные связиОбъединенияОбъекты для ввода в эксплуатациюОбъекты недвижимостиОбязательства имущественного характераОграниченная ответственностьОздоровительные программыОзеленениеОлимпиадыОперативное управлениеОплата жильяОпределенияОпросные листыОпросыОрганизации контроляОрганизацииОрганизационная документацияОрганизация перевозок и управление на транспортеОрганизация событий и праздниковОрганы местного самоуправленияОргтехникаОтветственностьОтветыОтделочные материалы и работыОткрытые торгиОтношения собственностиОтраслиОтходы производстваОтчетная документацияОтчеты по практикеОтчетыОхрана порядкаОхрана природыОхрана труда в строительствеОхрана трудаОхранаОценка стоимостиОценкиОценочная деятельность
П
П
ПамяткиПартнерствоПатриотизмПедагогикаПедагогические программыПедиатрияПенсионное обеспечениеПенсионный фондПервенствоПереселениеПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПовестки дняПовышение ценПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПожарная охранаПолезные ископаемыеПолитикаПолицияПолное образованиеПоложенияПомощь детямПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановленияПотребительский рынокПояснительные запискиПрава и обязанности гражданПравила внутреннего трудового распорядкаПравила пользованияПравила предоставления услугПраво собственностиПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПравопорядокПрактикаПрактические работыПредложенияПредписанияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПрезентацииПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПриговорыПрием в университетыПриказы министерства здравоохраненияПриказы министерства образованияПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении олимпиадПриказы о проведении экзаменовПриказы об аттестацииПриказы об утверждении образовательных программ*Приказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказы по школамПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПриродопользованиеПроверочные работыПрогнозыПрограммы конкурсовПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммы семинаровПрограммы сопровожденияПрограммыПрогрессПродажаПродукцияПроектированиеПроектная деятельностьПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроекты самоуправленияПроектыПроизводственная сфераПроизводственные объектыПроизводствоПроишествияПрокуратураПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПропагандаПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы в отношении объектов недвижимостиПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседаний комиссий по размещению запросов котировокПротоколы заседаний партнерствПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы конкурсов на договора арендыПротоколы котировочных заявокПротоколы межведомственных комиссийПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы проведения торговПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофессиональное совершенствованиеПрофилактикаПрофсоюзыПроцессыПсихологическая деятельностьПубликацииПубличные слушания
Р
С
С
СадоводствоСамоуправлениеСанитарная очисткаСантехникаСельские поселенияСельское хозяйствоСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСигнализацияСистемы безопасностиСкорая медицинская помощьСлужбаСметная документацияСметы в строительствеСобственностьСобственный капиталСоглашенияСоревнованияСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная политикаСоциальная помощьСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциальное партнерствоСоциальное регулированиеСоциальное страхованиеСоциальные выплатыСоциальные пенсииСоциологические исследованияСоциологияСпортивное ориентированиеСпортивные клубыСпортивный туризмСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСтандартыСтатистикаСтатистическая отчетностьСтатьиСтоимость имуществаСтоматологияСтрахованиеСтраховая медицинаСтраховая ответственностьСтраховое правоСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительствоСтройматериалыСтруктурыСтуденческие конкурсыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палатыСырье
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.