Контракт поставки № 000-18-19
г. Москва | " " июня 2018 г. |
___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 000 имени Лазаревых», , с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик по заявке Заказчика обязуется изготовить и поставить Заказчику защищенную полиграфическую продукцию (далее по тексту – продукция) в количестве, согласно Спецификации (Приложение ), а Заказчик обязуется принять продукцию и оплатить ее в соответствии с условиями настоящего Контракта.
Спецификация является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2. Поставщик изготавливает продукцию на основании Лицензии ФНС России № 24 от 01.01.01 г., на осуществление деятельности по производству и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции.
2. Качество и комплектность
2.1. Качество и комплектность поставляемой продукции должна соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям и образцам, утвержденным в установленном законом порядке.
2.2. При получении от Заказчика уведомления о недостатках в поставленной продукции Поставщик обязан заменить ее на продукцию надлежащего качества за свой счет в сроки, дополнительно согласованные с Заказчиком. На продукцию установлена гарантия Поставщика – двенадцать месяцев с даты приёмки продукции Заказчиком.
3. Сроки и порядок поставки
3.1. Поставщик изготавливает и производит отгрузку продукции в адрес Заказчика в соответствии со Спецификацией (Приложение ) в течение 14 календарных дней с момента заключения контракта.
3.2. По согласованию с Заказчиком Поставщик вправе отгружать продукцию по частям в иные сроки, согласованные между Сторонами дополнительно.
3.3. Поставка продукции Заказчику осуществляется силами и средствами Поставщика.
3.4. Поставка продукции осуществляется транспортом Поставщика /транспортной компанией до подъезда Заказчика по адресу , корп.2 Гукасян Гаяне Гегамовна, 8-916-316-35-35.
3.55. Переход права собственности и риск случайной гибели или повреждения продукции переходит на Заказчика с момента фактической передачи продукции уполномоченному представителю Заказчика.
4. Приемка продукции
4.1. Заказчик принимает продукцию с одновременной проверкой качества, количества согласно Спецификации, на соответствие передаваемой продукции сопроводительной документации (акта сдачи - приёмки продукции (Приложение к Контракту), товарной накладной по форме ТОРГ-12.
4.2. Днём приёмки продукции является дата подписания представителем Заказчика товарной накладной по форме ТОРГ-12.
4.2.1. Заказчик направляет Поставщику на электронную почту *****@***ru сканированные оригиналы (скан-копию) подписанной им товарной накладной по форме ТОРГ-12 и акта сдачи-приёмки не позднее следующего рабочего после дня приемки продукции с последующим направлением оригиналов документов в адрес Поставщика.
4.2.2. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) Заказчиком условий п.4.2.1. продукция считается принятой Заказчиком в дату отпуска груза Поставщиком, указанную в товарной накладной по форме ТОРГ-12.
4.3. При обнаружении несоответствия продукции по качеству (явные дефекты) и/или количеству мест условиям Контракта Заказчик составляет Акт о несоответствии и соответствующую претензию (далее по тексту - акт и претензия) и направляет их Поставщику на электронную почту _________________________________ в установленные настоящим Контактом сроки с последующим незамедлительным направлением оригиналов таких документов в адрес Поставщика.
4.3.1. При обнаружении несоответствия продукции по количеству мест в неповрежденной упаковке отгрузочным документам Заказчик составляет акт и претензию и направляет их Поставщику течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поставки продукции в порядке, предусмотренном п. 4.3.настоящего Контракта.
4.3.2. Требования по устранению явных дефектов (по качеству) продукции могут быть заявлены Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поставки продукции в порядке, предусмотренном п. 4.3. настоящего Контракта.
4.3.3. В случае обнаружении явных дефектов при приемке продукции от грузоперевозчика Стороны составляют Акт, который Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Поставщику в порядке, предусмотренном п. 4.3. настоящего Контракта.
4.4. По истечении сроков, указанных в п. п. 4.3.1.-.4.3.3. настоящего Контракта, претензии по качеству (явные дефекты) и количеству мест не принимаются.
4.5. По истечении гарантийного срока на продукцию, установленного п. 2.2. настоящего Контракта, претензии по качеству (скрытые дефекты) не принимаются.
4.6. Продукция, поставленная в полном соответствии условиям настоящего Контракта, не подлежит возврату и обмену на альтернативную.
4.7. В случае обнаружения Заказчиком недостатков продукции в течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить обнаруженные дефекты путем исправления или замены Продукции (его части) в согласованный с Заказчиком срок, но не позднее тридцати календарных дней с момента предъявления претензии.
5. Цена Контракта и порядок расчетов
5.1. Стоимость продукции по настоящему Контракту составляет ________________________________________________ (Цена контракта).
5.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
5.3. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.
5.4. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения.
5.5. Заказчик оплачивает услуги Поставщика, оказанные в соответствии с Контрактом, в безналичном порядке путем перечисления Цены Контракта со своего лицевого счета в Московском городском казначействе на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в ст. 10 Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг и представленного Поставщиком счета на оплату услуг.
Авансовый платеж не предусмотрен.
5.6. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с лицевого счета Заказчика, указанного в ст. 10 Контракта.
5.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
5.8. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в ст. 10 настоящего Контракта.
6. Упаковка и маркировка продукции
6.1. Продукция, передаваемая Заказчику по настоящему Контракту, должна быть упакована в тару, обеспечивающую ее сохранность при транспортировке и хранении.
6.2. На каждой упаковке должен быть нанесен ярлык, содержащий данные о наименовании, типе, серии, нумерации и количестве продукции.
7. Ответственность Сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в частности в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Поставщиком, и размера пени, начисляемого за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом).»
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, так как цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщикем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщиком требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере ________________________________, что составляет 10 процентов цены Контракта, так как цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.10. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.11. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов исполнения обязательств не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
7.12. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
7.13. В качестве подтверждения фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото - и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.
7.14. Вред, причиненный личности или имуществу обучающегося, его родителям (законным представителям), третьим лицам действиями либо бездействиями своих работников, включая некачественное и недобросовестное оказание услуг, несет Поставщик в полном объеме.
8. Разрешение споров
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее обоснованный расчет.
11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются между Сторонами дополнительными соглашениями. Дополнительные соглашения должны быть оформлены в письменном виде, содержать ссылку на настоящий Контракт и быть подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.3. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – документами, направленными по электронной почте (e-mail), и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, т. к. только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты, указанным в Договоре в реквизитах Сторон.
9.4.Стороны договорились, что вся информация, которая станет им известна при заключении, исполнении или расторжении настоящего Контракта, носит конфиденциальный характер.
9.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать принятые на себя обязательства третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.
9.6. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях, сторона, не имеющая возможности выполнить свои обязательства вследствие наступления таких обстоятельств, освобождается от исполнения обязательств по Контракту до прекращения их действия, при условии, что она немедленно письменно уведомит другую сторону о случившемся с подробным описанием создавшихся условий.
9.7. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения между Сторонами теряют силу.
9.8. Если иное не предусмотрено Контрактом, извещения, уведомления, требования и иные юридически значимые сообщения (далее - сообщения) направляются Сторонами любым из следующих способов:
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- курьерской доставкой. В этом случае факт получения документа должен подтверждаться распиской, которая содержит его наименование и дату получения;
- по электронной почте или иным способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.
Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для стороны, которой направлены, с момента их доставки указанной стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ).
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.9. Срок действия контракта с момента заключения до 31 декабря 2018 года.
9.10. К настоящему Контракту прилагаются:
- Спецификация (Приложение );
- Акт сдачи - приемки (Приложение );
9.11. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Поставщик: | Заказчик: |
ГБОУ Школа № 000 117303, , корп.2 , , в ГУ Банка России по ЦФО Телефон/, e-mail: *****@***mos. ru |
Поставщик: ___________________ ________________ | Заказчик: Директор ГБОУ Школа № 000 ________________ |
М. П. | М. П. |
Приложение
к Контракту поставки № 000-18-19
от " " июня 2018 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ | Наименование | Ед. измерения | Количество | Цена | Итого |
1 | Бланк аттестата об основном общем образовании, без обложки (Приказ г. в редакции Приказа г.) | Шт. | 10 | ||
2 | Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании (Приказ г.) | Шт. | 10 | ||
5 | Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании / аттестату об основном общем образовании с отличием (Приказ № 000 от 01.01.2001г., в редакции Приказа г.) | Шт. | 10 | ||
Общая сумма |
Стоимость продукции по Контракту поставки № 000-18-19 от "__" июня 2018 г. составляет ________________________________________________________
.
Поставщик: ________________ . | Заказчик: Директор ГБОУ Школа № 000 ________________ |
М. П. | М. П. |
Приложение
к Контракту поставки № 000-18-19
от " " июня 2018 г.
АКТ
СДАЧИ – ПРИЕМКИ
Настоящий акт составлен в том, что в соответствии с условиями Контракта поставки № ____ от "___" ___________ 2018 г. (далее – Контракт) Поставщиком выполнены работы по изготовлению и поставке продукции в соответствии со спецификацией:
П/н | Наименование продукции | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма |
1 | |||||
Итого: |
Всего наименований 0 на сумму (Ноль рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% (Ноль рублей 00 копеек).
Поставщик передает, а Заказчик принимает поставленную продукцию в соответствии с условиями Контакта техническим заданием.
При приёме продукции несоответствий условиям Контракта не выявлено.
Заказчик не имеет претензий к Поставщику.
Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру Поставщику и Заказчику.
Поставщик: ________________ __________ | Заказчик: Директор ГБОУ Школа № 000 ________________ |
М. П. | М. П. |
