«Текущий ремонт деревянного настила автодорожного моста Волховского шлюза» (стр. 10 )

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей, и составляет в сумме ______________________ (_____________) рублей ___ коп.

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Генерального подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 01.01.2001 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно),

и составляет в сумме ______________________ (_____________) рублей ___ коп.

11.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно),

и составляет в сумме ______________________ (_____________) рублей ___ коп.

11.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей,

и составляет в сумме ______________________ (_____________) рублей ___ коп.

11.13. В случае неуплаты Генеральным подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение срока, указанного в требовании Заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени), из любых платежей, причитающихся Генеральному подрядчику в соответствии с условиями Контракта.

11.14. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту.

11.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.16. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные Контрактом, применяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.17. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.

11.18. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Разрешение споров между Сторонами

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, будут по возможности  разрешаться путем переговоров между сторонами.

12.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий мирным путем стороны имеют право на обращение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12.3. При разрешении споров применяется действующее законодательство Российской Федерации.

Прочие условия и приложения После вступления Контракта в силу все предыдущие письменные договорённости между Сторонами, касающиеся настоящего Контракта, утрачивают силу. Устные договорённости по предмету настоящего Контракта не действительны. Если иное не предусмотрено Контрактом, уведомления и иные юридически значимые сообщения (далее - сообщения) могут направляться Сторонами по факсимильной связи, электронной почте или иным способом, позволяющим достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон. Приложение:

1. Приложение - Техническое задание на выполнение работ;

2. Приложение - Протокол соглашения о Контрактной цене;

3. Приложение  № 3 - Сметная документация.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

«Генеральный подрядчик»	«Заказчик»
Федеральное бюджетное  учреждение  «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей»  (сокращённое наименование ФБУ «Администрация «Волго-Балт») 191014, г. Санкт-Петербург, пер. Виленский, д. 15, литер Б,   ПЛАТЕЛЬЩИК (ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ): Свирский район гидросооружений и судоходства - филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (сокращённое наименование СРГСиС) 187700 УФК по Ленинградской области (Отдел №10,СРГСиС) лицевой счёт № 000Х75990 Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.
_____________________/____________/	Начальник СРГСиС ________________
м. п.	м. п.

Приложение  № 1 к Контракту

№  от «___»________2018 года

Техническое задание

1. Основание для проведения Работ:	Неудовлетворительное техническое состояние деревянного настила автодорожного моста.
2. Цель Работ:	Выполнить замену деревянного настила и прогонов для обеспечения безопасного проезда автотранспорта и безопасного прохода людей через автодорожный мост.
3. Наименование объекта:	«Текущий ремонт деревянного настила автодорожного моста Волховского шлюза»
4. Вид Работ:	Текущий ремонт
5. Состав работ:	Согласно приложению А к техническому заданию.
6. Местонахождение объекта:	Ленинградская область,
7. Исходные данные:	Ведомость объёма работ
8. Основные требования: 8.1 Требования к материалам 8.2 Требования к производству работ	8.1.1.  Материалы, согласно ведомости объема работ; 8.1.2. Все применяемые при  выполнении работ на Объекте материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации; 8.2.1. Выполнение работ в условиях существующей Строительной площадки; 8.2.2. Выполнение работ осуществляется поэтапно и должно предусматривать беспрепятственный проезд специализированного автотранспорта на территорию ГЭС, в случае следующих обстоятельств: оказание неотложной медицинской помощи, пожар, аварийные происшествия; 8.2.3. Сбор информации для разработки ППР осуществляется Генеральным подрядчиком самостоятельно, непосредственно на Волховском шлюзе; 8.2.4. Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику фотоотчёт по ходу работ, согласно проекта производства работ.
9. Сроки и условия производства работ:	Начало работ – с даты заключения Контракта. Срок завершения работ – 01.11.2018.
10. Наименование подрядной организации:	Определяется по результатам проведения электронного аукциона.
11. Наименование заказчика:	ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (ФБУ «Администрация «Волго-Балт»).
12. Особые условия:	Генеральный подрядчик при заключении контракта предоставляет локальную смету и по окончании работ передает комплект исполнительной документации на ремонт по описи.

Приложение к техническому заданию:

1. Приложение А – ведомость объема работ;

2. Приложение Б - технические характеристики основных материалов.

Генеральный подрядчик	Заказчик
_________________/_____________/ м. п.	Начальник СРГСиС ________________ м. п.

Приложение А

к Техническому заданию по Контракту

№ ________от «__» ________ 2018 года

Ведомость объема работ

«Текущий ремонт деревянного настила автодорожного моста Волховского шлюза»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Материалы	Ед. изм.	Кол-во
1.	Демонтаж металлических перил 2х30,7м	т	1,5
2.	Демонтаж водопроводной трубы ГЭС Ш 80мм	п. м.	35,0
3.	Демонтаж отбойного бруса 200х200	п. м.	61,4
4.	Демонтаж воздуховода Ш32 мм	п. м.	40,0
5.	Демонтаж рельс Р33 (III-а)	п. м.	70,0
6.	Демонтаж деревянного настила из досок	м2	167,0
7.	Демонтаж прогонов из лафета размером 0,4х0,25х5,2 м в количестве 55 шт.	мІ	114,0
8.	Монтаж прогонов из лафета	м3	28,6	лафет 5,2м*250*400мм,  костыль путевой  железнодорожный К165 16*16*165мм ГОСТ5812-82	шт. шт.	55 150
9.	Монтаж настила из досок	мІ	167,0	доска обрезная 80х150х6000 гвозди 200мм	мі	14
10.	Антисептирование древесины	мІ	705,5	Антисептик ЭКОБИО СЕНЕЖ	кг	212
11.	Монтаж перил	т	1,5	гвозди 200мм	кг	3
12.	Покраска перил	мІ	75	краска ПФ - 115 серая	кг	50
13.	Монтаж воздуховода	п. м.	40	труба стальная 1 1/4"	п. м.	40
патрубок с резьбой 1 1/4"	шт.	3
муфта 1 1/4"	шт.	1
контрогайка 1 1/4"	шт.	1
кран шаровый 1 1/4"	шт.	2
уголок 1 1/4"	шт.	4
фумлента	шт.	2
электроды АНО d=3мм	кг	3
круг отрезной ш230*2*22	шт.	2
14.	Сверление отверстий Ш20 мм для закрепления участка трубы к стене	шт.	6	электроперфоратор	шт.	1
15.	Установка анкеров в готовые гнезда Ш 20 мм	кг	1	арматура А-1 Ш20	кг	1
16.	Монтаж водопроводной трубы ГЭС Ш80 мм	п. м.	35	гвозди 150мм	кг	3
17.	Монтаж снятого отбойного бруса	п. м.	70	скобы 250мм	шт.	20
18.	Нанесение отличительной раскраски на отбойный брус	м2	37	краска ПФ-115 белая, краска ПФ-115 красная	кг кг	10 10
19.	Уборка площадки от строительного мусора	м2	50
20.	Погрузка строительного мусора вручную в автомобиль. Вес прогонов из лафета и дощатого настила из сосны Р=500кг/м3х42,6м3=21,3т	т	21,3
21.	Вывозка строительного мусора	т	21,3	Бортовой автомобиль г/п 5т	шт.	1
22.	Разгрузка строительного мусора	т	21,3

Генеральный подрядчик	Заказчик
_________________/_____________/ м. п.	Начальник СРГСиС ________________ м. п.

Приложение Б