Гражданско-правовой договор (Контракт) №12 г. Брянск «_» марта 2019 г.

Гражданско-правовой договор (Контракт) №12

г. Брянск «__» марта 2019 г.

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 "Жар-птица" г. Брянска (МБДОУ детский сад № 5 "Жар-птица" г. Брянска) , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» с соблюдением Федерального закона от 05. 04. 2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в соответствии п. 5 ч. 1 ст. 93 ФЗ-44, иного законодательства Российской Федерации заключили настоящий гражданско–правовой договор (далее - Контракт) о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1. 1. Поставщик обязуется поставить Комплект интерактивных кубов iMO-LEARN для МБДОУ детского сада № 5 «Жар-птица» № г. Брянска, в количестве, ассортименте и по цене за единицу Товара, указанные в Спецификации (Приложение ), являющейся неотъемлемой частью Контракта (далее – Спецификация).

1. 2. Заказчик обязуется принять поставленный Товар и оплатить Товар в установленном Контрактом порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

1. 3. На момент передачи Заказчику у Товара последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности и не должен находиться в залоге, под арестом, являться предметом исков третьих лиц.


2. ЦЕНА ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2. 1. Цена Контракта, указанная в Спецификации (Приложение ), являющейся неотъемлемой частью Контракта, составляет __________ рублей (____________________________) ____ копеек, НДС (не) облагается.

2. 2 Источник финансирования – бюджет города Брянска.

2. 3. Цена по настоящему Контракту является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия Контракта, кроме случаев предусмотренных п. п. 2. 5., п. п. 2. 6.

2. 4. В случае, если контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма контракта уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2. 5. Цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.

2. 6. Заказчик по согласованию с Поставщиком, с которым заключается Контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) в соответствии с частью 18 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ.

2. 7. Цена товара включает в себя транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные расходы, осуществление сборки Товара, установки и крепления отдельных видов Товара, пусконаладочные работы, вывоз упаковочной тары, а также расходы на уплату налогов, сборов, страховые, таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие к выплате в соответствие с законодательными или нормативными актам.

2. 8. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае изменения расчетного счета Поставщика, Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

2. 9. Оплата стоимости поставляемого товара производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи поставленных товаров. Форма оплаты – безналичный расчет.

2. 10. Обязательство Заказчика по оплате Товара считается исполненным после списания денежных средств со счета Заказчика.


3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3. 1. Поставка Товара осуществляются с даты заключения контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней.

3. 2. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки по телефону или электронной почте.


4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4. 1. Поставляемый Товар должен соответствовать условиям Контракта и Спецификации (Приложение ), требованиям стандартов, установленных для данного вида товара, сертификатами соответствия. Товар должен быть новым, ранее не эксплуатируемым.

4. 2. Качество Товара должно соответствовать документации изготовителя, действующей на момент поставки, соответствовать и подтверждено паспортом или сертификатом качества. На товаре не должно быть следов повреждений и изменений.

4. 3. Гарантийный срок эксплуатации на Товар составляет не менее 12 месяцев с даты поставки товара, если больший срок не установлен производителем товара.

Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара Заказчику.

4. 4. В случае выявления в течение гарантийного срока эксплуатации, указанного в п. 4. 3. Контракта, брака Товара, возникшего по вине Поставщика или изготовителя, Поставщик обязан в срок, указанный в акте устранения недостатков, произвести замену Товара на Товар надлежащего качества. Все расходы, связанные с заменой Товара, несет Поставщик.

4. 5. На Товар, поставленный взамен некачественного, устанавливается гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с момента его установки и подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара на месте у Заказчика.

4. 6. Характеристика Товара должна соответствовать требованиям, указанным в Спецификации поставляемых товаров (Приложение к настоящему Контракту).


5. ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ТОВАРА

5. 1. Поставка Товара осуществляются Поставщиком в течение срока, указанного в п. 3. 1 Контракта.

5. 2. Поставка Товара осуществляется по адресу: Российская Федерация, 241035, Брянская обл, Брянск г, улица Комсомольская, дом 4, кабинет 1, МБДОУ детский сад №5 «Жар-птица» г. Брянска.

5. 3. Приемка Товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется после сборки, установки, крепления при необходимости.

5. 4. При приемке Товара Заказчик:

проверяет соответствие количества, качества, ассортимента и комплектности Товара условиям Контракта и сведениям, указанным в сопроводительных документах;

проверяет полноту и правильность оформления документации Поставщика на предмет соответствия условиям Контракта;

проверяет наличие/отсутствие внешних повреждений упаковки;

проверяет комплектность и количество экземпляров представленной документации;

при необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.

5. 5. При выявлении несоответствий или недостатков Товара, препятствующих его приемке в целом, Сторонами незамедлительно оформляется акт, перечисляющий недостатки и устанавливающий сроки их устранения. Товарная накладная в этом случае подписывается Сторонами после устранения недостатков.

5. 6. Некачественный (некомплектный) Товар считается не поставленным.

5. 7. Датой исполнения обязательства Поставщика по доставке Товара Заказчику (датой поставки) считается дата подписания уполномоченными представителями Поставщика и заказчика Акта приема-передачи Товара, а также передачи накладной, счета и счета-фактуры.

5. 8. При обнаружении недостатков поставленного Товара после его приемки, Заказчик обеспечивает сохранность (ответственное хранение) такого Товара и в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомляет об этом Поставщика и приглашает для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках Товара и сроках его замены на Товар надлежащего качества или допоставки Товара.

Если Поставщик не явится для подписания акта в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления Заказчика, Заказчик имеет право составить односторонний акт и направить его Поставщику, с требованием устранить недостатки Товара.

5. 9. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента поставки Товара и подписания обеими Сторонами счета, счета-фактуры, товарной накладной и Акта приема-передачи Товара.


6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

6. 1. Товар должен быть новым, произведенным не ранее 2019 года. Не допускается поставка Товара бывшего в употреблении, в ремонте или восстановленного (у которого была осуществлена замена составных частей, были восстановлены потребительские свойства).

6. 2. Каждая единица поставляемого Товара должна иметь маркировку. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, страна происхождения, юридический адрес производителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. 3. Каждая единица поставляемого товара должна быть упакована в упаковку, обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении. В упаковке с Товаром в обязательном порядке должна быть вложена инструкция по сборке Товара на русском языке.

Товар должен поставляться в упаковке производителя, не имеющей повреждений, содержащей следующую информацию о товаре: страна происхождения, четкое указание наименования модели.

6. 4. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту поставки. Уборка и вывоз упаковки производится силами и за счет Поставщика в течение 1 (одного) дня после дня подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара.


7. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7. 1. Заказчик вправе приостановить ход реализации Контракта в случае непринятия Поставщиком мер по устранению недостатков выполняемой работы в установленные ему представителем Заказчика сроки, до принятия дальнейшего решения Заказчиком.

7. 1. 1. Заказчик вправе предъявлять претензии, применять меры ответственности, предусмотренные действующими законодательными актами, к Поставщику, допустившему ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту.

7. 2. Заказчик обязуется:

7. 2. 1. Оплатить Товар на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

7. 2. 2. Проводить оплату Товара, принятого по Акту приема-передачи Товара путём перечисления Поставщику средств в течение 3-х банковских дней с даты поступления средств на лицевой счёт Заказчика.

7. 2. 3. Производить расчёты с Поставщиком с учётом поставленного Товара и принятых по Акту приема-передачи Товара в пределах установленной цены Контракта.

7. 2. 4. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

7. 2. 5. Обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

7. 2. 6. При невыполнении обязательств Поставщика по замене (устранению) брака и/или по поставке недостающего Товара в срок, установленный условиями Контракта, Поставщик по требованию Заказчика уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от стоимости бракованного и/или недопоставленного товара, а также компенсирует в полном объеме убытки, причиненные поставкой бракованного (некомплектного) Товара.

7. 2. 7. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта, если им обнаружены существенные нарушения Поставщиком условий Контракта.

7. 3. Поставщик обязуется:

7. 3. 1. Поставить Товар Заказчику в сроки, в ассортименте, количестве и с качеством, которые предусмотрены Контрактом и Спецификацией.

7. 3. 2. Передать Заказчику накладную, счет, счет-фактуру на Товар одновременно с передачей Акта приема-передачи Товара. сертификаты соответствия на данный вид товара, технические паспорта и руководства по эксплуатации товара, документы, подтверждающие гарантийные обязательства.

7. 3. 3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов поставленного Товара, в течение срока, дополнительно оговоренного Сторонами, за свой счет.

7. 4. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. 5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7. 5. 1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательства (в том числе гарантийного обязательства), размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии и в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ № 000 от 30. 08. 2017г. Сумма штрафа, начисляемая Поставщику в рамках настоящего Контракта, составит: _________рублей ___ копеек

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

7. 5. 2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии и в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ № 000 от 30. 08. 2017г, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных настоящим Контрактом. Сумма штрафа, начисляемая Поставщику в рамках настоящего контракта, составит: ______ рублей __ копеек.

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7. 5. 3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000, в размере:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7. 5. 4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем.

7. 5. 5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7. 6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7. 6. 1 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа в виде фиксированной суммы, устанавливаемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000 в размере:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7. 6. 2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения вышеназванного обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки (пени) от неуплаченной суммы.

7. 6. 3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7. 7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.


8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8. 1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. 2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

8. 3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8. 4. Если обстоятельства, указанные в п. 8. 1 Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.


9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9. 1. В случае возникновения споров при исполнении Контракта или в связи с ним, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.

9. 2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении договора, разрешаются в обязательном претензионном порядке. Сторона, права которой были нарушены, должна предъявить претензию другой стороне и в ней изложить свои требования. Претензии отправляются при помощи электронной почты или факса, а также претензия обязательно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. День передачи по факсу или по электронной почте претензии считается датой ее получения. Для ответа отводится 10 календарных дней. Ответ должен быть отправлен по факсу или по электронной почте, одновременно ответ высылается по почте заказным письмом с требованием уведомления о вручении. В случае если ответ за указанное время не получен, а также при не достижении согласия в урегулировании спора в претензионном порядке, сторона, права которой были нарушены, имеет право на обращение в Арбитражный суд Брянской области по месту нахождения Заказчика.

9. 3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Контракта, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.


10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

10. 1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту.

10. 2. Расторжение Контракта производится по соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10. 3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

существенное нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо появляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

невыполнение поставщиком в разумный срок требований заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);

отступление подрядчика, исполнителя в работе, услуге от условий Контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

Кроме того за нарушение условий исполнения контракта, в том числе просрочки обязательств, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту, заказчик на основании части 4 с учетом частей 7, 8 статьи 34 Закон №44-ФЗ обязан предусмотреть взыскание с поставщика (подрядчика, исполнителя) неустойки (штрафов, пеней).

10. 3. 1. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

10. 3. 2. Выполнение Заказчиком требований пункта 10. 3. 1 Контракта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику данного уведомления или дата получения заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения в единой информационной системе Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. 3. 3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. 3. 4. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от

исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10. 3. 5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует требованиям, установленным документацией о закупке к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

10. 3. 6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10. 3. 7. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику.

10. 3. 8. Выполнение Поставщиком требований пункта 10. 3. 7. Контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику данного уведомления.

10. 3. 9. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. 3. 10. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.


11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11. 1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу.

11. 2. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение Спецификация поставляемого товара

Приложение Акт приемки передачи товара


12. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

В случае изменения адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить об этом друг друга.


ЗАКАЗЧИК:

ПОСТАВЩИК:

МБДОУ детский сад № 5 "Жар-Птица" г. Брянска

241035, , кабинет 1

 

 

УФК по Брянской области

Ъ00910

Отделение Брянск г. Брянск


________________ //


М. П.


________________ /________________/


М. П.


Приложение

К контракту №12 от __. 03. 2019г.


СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА


п/п

Наименование товара

Кол- во, комплект

Цена за ед.

Стоимость

Комплект интерактивных кубов iMO-LEARN

Состав комплекта:

  1. Кубы специальной формы габаритных размеров 402 x512 x 463 мм вес не более 1,9 кг iMO-LEARN cube – 12 шт.
  2. Встраиваемый датчик движения iMO-LEARN MDM – 12шт.
  3. Кабель USB-microUSB – 12шт.
  4. Сетевой адаптер питания через USB – 12шт.
  5. Bluetooth адаптера – 1шт.

1



Итого:

1




 ПОСТАВЩИК:

ЗАКАЗЧИК:

________________ /_______________/

М. П.

___________________ /_______________/

М. П.


Приложение

К контракту №12 от __.03. 2019г.


АКТ

ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ

г. Брянск «____» __________ 2018 г.

________________________________, именуемое в дальнейшем « »,

(наименование организации)

в лице _______________________________________________________________,

(должность, Ф. И. О. )

действующего на основании _____________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и _____________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________,

(должность, Ф. И. О. )

действующего на основании _____________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий

Акт о нижеследующем:

1.  В соответствии с государственным контрактом № ______ от «____»

__________ 20___ г. (далее – Контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке

товаров (и оказанию сопутствующих услуг), а именно:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. Фактическое качество товаров (и сопутствующих услуг) соответствует

(не соответствует) требованиям Контракта:

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. Вышеуказанные поставки согласно Контракту должны быть выполнены

«___» __________ 20___ г. , фактически выполнены «___» __________ 20___ г.

4. Недостатки товаров (и сопутствующих услуг) выявлены/не выявлены

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями

Контракта __________________________________________________________.

6. В соответствии с пунктом ____ Контракта сумма штрафных

санкций составляет _____________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________________.

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом

удержания штрафных санкций, составляет _____________________________________

8. Результаты работ по Контракту:


Сдал:

ПОСТАВЩИК:

Принял:

ЗАКАЗЧИК:

________________ /_______________/

М. П.

___________________ /_______________/

М. П.





Подпишитесь на рассылку:


Гражданско-правовой режим инноваций в научно-технической сфере (на примере деятельности высших учебных заведений)
или автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук специальности 12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации»

Гражданско-правовые договоры


Государство и право

 Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Cмотрите также


Проекты по теме:

Брянск
В
Г
Г
ГазетыГазпромГарантииГенеральные планыГеодезия и картографияГеологияГимназииГлобализацияГорводоканалыГородские округаГородские поселенияГосударственная аккредитацияГосударственная думаГосударственная казнаГосударственная политикаГосударственная пошлинаГосударственное администрированиеГосударственное потреблениеГосударственное регулированиеГосударственное управлениеГосударственные должностиГосударственные доходыГосударственные интересыГосударственные налогиГосударственные предприятияГосударственные расходыГосударственные резервыГосударственные субсидииГосударственный бюджетГосударственный долгГосударственный контрольГосударственный кредитГосударственный сектор в экономикеГрадостроительствоГражданская оборонаГражданская службаГражданский кодексГражданское правоГражданско-правовые договорыГрафикиГрузовой транспортГрупповые программы
Д
Д
ДезинфекцияДекларацииДепартаментыДеревняДетское дополнительное образованиеДеятельность администрацийДеятельность комитетовДеятельность органов исполнительной властиДиагностикаДилерствоДипломыДиссертацииДистационное образование и курсыДисциплиныДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора на подрядДоговора перевозкиДоговора подрядаДоговора предоставления общего образованияДоговора предоставления правДоговора продажиДоговора управленияДоговора участияДокладыДокументоведениеДокументыДолгосрочные целевые программы - постановленияДолевое строительствоДолевое участиеДолжностные инструкцииДома культурыДополнительное образованиеДополнительный бюджетДорожное хозяйствоДостиженияДоходыДошкольное образование
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
П
ПамяткиПартнерствоПатриотизмПедагогикаПенсионное обеспечениеПенсионный фондПервенствоПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПокупка бизнесаПолитикаПолицияПоложенияПомощь детямПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановленияПотребительский рынокПоэзияПояснительные запискиПрава и обязанности гражданПравила внутреннего трудового распорядкаПравила пользованияПравила предоставления услугПраво собственностиПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПрактика менеджментаПрактикаПрактические работыПредложенияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПрезентацииПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПрием в университетыПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении олимпиадПриказы о проведении экзаменовПриказы об аттестацииПриказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказы по школамПриказыПриложенияПриоритетыПриродопользованиеПрогнозыПрограммы конкурсовПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммы сопровожденияПрограммыПрогрессПродажаПроектированиеПроектная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроектыПроизводственная сфераПроизводствоПроишествияПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПропагандаПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы внеочередных собранийПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседаний партнерствПротоколы заседаний сельских поселенийПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы котировочных заявокПротоколы некоммерческих партнерствПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы проведения олимпиадПротоколы проведения торговПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколы союзов строителейПротоколы строительных организацийПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофессиональное совершенствованиеПрофсоюзыПроцессыПубликацииПубличные слушания
Р
С
С
СадоводствоСамоуправлениеСанитарные нормыСантехникаСельские поселенияСельское хозяйствоСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСкорая медицинская помощьСлужбаСметная документацияСметы в строительствеСобственностьСобственный капиталСовместная деятельностьСовременная литератураСоглашенияСоревнованияСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная политикаСоциальная помощьСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциальное партнерствоСоциальное страхованиеСоциальные пенсииСоциологические исследованияСпортивное ориентированиеСпортивные клубыСпортивный туризмСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСтандартизацияСтандартыСтатистикаСтатьиСтоимость имуществаСтоматологияСтрахованиеСтраховая медицинаСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительствоСтруктурыСтуденческие конкурсыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палатыСырье
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Ю
Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.