КОНТРАКТ № ____________
на осуществление авторского надзора
г. Москва «___» _________ 2017 г.
________________________________________________________,именуемое в дальнейшем «Заказчик», _______________________, действующего на основании Устава, и Общество с ограниченной ответственностью «___________________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», , действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», на основании Федерального закона от 01.01.2001 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации и города Москвы заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по строительству перинатально – кардиологического корпуса на 330 коек ГКБ № 67 по адресу: /44, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы «Об утверждении Положения об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений в г. Москве» от 01.01.2001 г. № 000, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет 98 367,65 (Девяноста восемь тысяч триста шестьдесят семь) руб. 65 коп., в том числе НДС 18%
2.2. Цена Контракта включает в себя все предусмотренные настоящим Контрактом затраты, издержки и иные расходы Исполнителя понесенные последним в связи с исполнением настоящего Контракта. В указанную цену не входят затраты Исполнителя связанные с увеличением объема услуг (работ) по причинам не зависящим от воли Исполнителя, а так же дополнительные услуги (работы) оказываемые по письменным обращениям Заказчика.
2.3. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, оказанные в соответствии с настоящим Контрактом, путем перечисления Цены Контракта на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в ст. 13 настоящего Контракта.
2.4. Оплата Цены Контракта осуществляется в следующем порядке:
2.4.1. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания настоящего Контракта Заказчик вправе перечислить Исполнителю аванс в размере 20% от Цены Контракта, что составляет 19 673,53 (Девятнадцать тысяч шестьсот семьдесят три рубля 53 коп.), в том числе НДС 18% 3 001,05 рублей.
2.4.2. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, составленного по форме Приложения № 1 к настоящему Контракту, и выставления Исполнителем счета на оплату, за вычетом суммы выплаченного аванса.
2.5. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента поступления денежных средств на банковский счет Исполнителя, указанный в статье 13 настоящего Контракта.
2.6. Цена Контракта является твердой и может быть изменена только по соглашению Сторон, и только в случаях предусмотренных законодательством.
Статья 3. Сроки оказания услуг
3.1. Авторский надзор проводится в период с момента подписания Сторонами Контракта в течение 30 календарных дней.
3.2. Выход специалистов Исполнителя на объект осуществляется самостоятельно не менее 1 раза в неделю, а также по вызову Заказчика в установленном порядке, но в любом случае не чаще 5 раз в месяц.
3.3 В случае несвоевременного выполнения подрядных работ в установленный п. 3.1 Контракта срок и(или) продления срока таких работ по соглашению Сторон, оказание услуг по осуществлению авторского надзора продлевается до полного завершения Генподрядчиком подрядных работ, указанных в п. 1.1 настоящего Контракта.
Статья 4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
4.1. Сдача-приемка оказанных услуг производится Сторонами в течение 5 (пяти) банковских дней после передачи Заказчику Акта сдачи-приемки услуг в 2 (двух) экземплярах и счета на сумму, причитающуюся Исполнителю к оплате, через канцелярию Заказчика.
4.2. Заказчик после получения документов, указанных в п. 4.1 Контракта, рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных услуг по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте, и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки услуг либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или мотивированный отказ от принятия результатов оказанных услуг или Акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных услуг в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
4.3. Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем услуг требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
4.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных услуг, или Акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных услуг или в срок, установленный в указанном Акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных услуг.
4.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении оказанных услуг, Заказчик принимает оказанные услуги и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки услуг, один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в п. 4.2 Контракта.
4.6. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказываемых услуг.
5.1.3. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с настоящим Контрактом.
5.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Исполнителя обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не позднее 30 (тридцати) дней с момента возникновения соответствующего права требовать от Исполнителя уплаты неустойки (штрафов, пеней) путем направления Исполнителю Требования об уплате сумм неустойки (пеней, штрафов) в добровольном порядке.
5.2.4. Назначить приказом по организации в трехдневный срок с момента подписания настоящего Контракта представителей Заказчика, ответственных за ходом работ по настоящему Контракту, официально известив об этом Исполнителя в письменном виде с указанием представленных им полномочий.
5.2.5. В случае неуплаты Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременной оплаты за оказанные услуги.
5.3.2. Привлекать к исполнению настоящего Контракта других лиц – субподрядчиков (соисполнителей). При этом Исполнитель несет всю ответственность перед Заказчиком за качество оказываемых данными лицами услуг, так как если бы оказывал их сам.
5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках настоящего Контракта.
5.3.4. Получать от Заказчика содействие при оказании услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.
5.4.2. Осуществлять проверку соответствия выполняемых работ принятым проектным решениям в соответствии с Постановлением Правительства Москвы «Об утверждении положения об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений в г. Москве» от 01.01.2001 г. № 000.
5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.4. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, Исполнитель обязан предоставить Заказчику лицензию, действие которой распространяется на весь срок исполнения Контракта. В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения Контракта.
5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
5.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.
5.5. Исполнитель гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Контракту.
Статья 6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты от суммы подлежащей к оплате.
6.3. В случае нарушения своих обязательств по выполнению работ, выполнения работ ненадлежащего качества Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты, от стоимости работ, подлежащих выполнению, предусмотренных настоящим Контрактом.
6.4. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель.
6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых по Контракту обязательств.
Статья 7. Порядок расторжения Контракта
7.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон; в судебном порядке; в связи с односторонним отказом Сороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.
7.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
7.2.1. При существенном нарушении Контракта Исполнителем.
7.2.2. Нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных настоящим Контрактом, более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней.
7.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.
7.2.4. Установления факта проведения ликвидации Исполнителя – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
7.2.5. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.2.6. Наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
7.4. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
7.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем оказанных Исполнителем услуг.
Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т. д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т. п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам (оказываемым услугам) нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ (оказания услуг) и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть настоящий Контракт. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
8.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ (оказание услуг) может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Статья 9. Порядок урегулирования споров
9.1. Все споры и разногласия по настоящему Контракту рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы.
9.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде.
9.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
Статья 10. Срок действия, порядок изменения Контракта
10.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств.
10.2. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Статья 11. Прочие условия
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
Статья 12. Неотъемлемые части Контракта
12.1. Приложение «Форма Акта сдачи-приемки услуг».
12.2. Приложение «Смета на авторский надзор».
Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: -Климатехника Сервис» Юридический адрес: 119021, г. Москва, Оболенский пер., дом 9, корп.3 Телефон//8(499)2465469 от 01.01.01 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ(ПАО) г. Москва Директор _________________ /____________ / М. П. | Исполнитель: Генеральный директор _________________ /_________________/ М. П. |
Приложение
к Контракту № _________________
от «___» ______ 2017 г.
ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
г. Москва «___» _________ 20___ г.
_____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
(наименование организации)
в лице _________________________________________________________________________,
(должность, Ф. И.О.)
действующего на основании ______________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны, и ______________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________,
(должность, Ф. И.О.)
действующего на основании ______________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Контрактом №_________ от «____» _________ 20__ г. (далее - Контракт) Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг, а именно:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям Контракта :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные услуги согласно Контракту должны быть оказаны «___» _________ 20___ г., фактически оказаны «___»_______________ 20___ г.
4. Недостатки оказанных услуг выявлены/не выявлены)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. Результаты оказанных услуг по Контракту:
Сдал: Принял:
Исполнитель Заказчик
__________________________ ________________________
М. П. М. П.
Приложение
к Контракту № _________________
от «___» ______ 2017 г.
