Без имени

____

на поставку  фруктов

для нужд  МУ Похвистневская ЦРБ ГР в 4 квартале 2011 года

г. Похвистнево                                         "__"  _______ 2011г.

Муниципальное учреждение Похвистневская Центральная районная больница города и района, именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и  _______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ___________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам проведения запроса котировок на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от ___________20_ г.  № _____, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.        На условиях, предусмотренных настоящим договором, Поставщик обязуется осуществить поставку фруктов, именуемые в дальнейшем «Продукция» (Приложение ), которая является неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять продукцию и оплатить его стоимость в сроки на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Цена договора и порядок расчетов

3.1.        Общая цена настоящего договора составляет _____________рублей, в том числе НДС, с учетом расходов на доставку продукции до склада Заказчика, погрузочно-разгрузочных работ, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена продукции на период действия договора является твердой и пересмотру не подлежит. 

       3.2.        Безналичная форма оплаты. Оплата за поставленную продукцию производится по факту поставки на основании счетов-фактур, товарных накладных.

3.3.        Источник финансирования по настоящему договору – бюджет муниципального района Похвистневский Самарской области (койки сестринского ухода).

3. Качество продукции, тара,  упаковка

       3.1.        Поставщик обязуется обеспечить качество поставляемой продукции в пределах срока годности, а также гарантирует безопасность данной продукции. Поставщик обязуется предоставлять полную и достоверную информацию о качестве и безопасности реализуемых (изготавливаемых) пищевых  продуктов.

3.2.        Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующим в РФ стандартам, техническим условиям, отвечать требованиям, предъявляемым к такого рода продукции, ГОСТа, ТУ, санитарным и ветеринарным нормам и правилам. Продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов, ГОСТов, считается непоставленной и подлежит возврату за счет Поставщика с возмещением всех затрат, связанных с ее приемкой, хранением и возвратом. В этом случае, если Поставщик не поставит до истечения согласованного сторонами срока качественную продукцию, с него будет взыскана неустойка за выполнение обязательства по поставке.

4. Условия и сроки поставки, порядок приемки продукции

  4.1.        Поставщик осуществляет поставку продукции своими силами и за свой счет по заявке Заказчика, составленной в соответствии со Спецификацией (Приложение ). Способ подачи заявки – телефонограммой или по электронной почте на адрес указанный Поставщиком. Срок поставки продукции до 24 часов с момента подачи заявки Заказчиком. Период поставки продукции с момента подписания договора по 31.12.2011 г.

4.2.        В целях рационального обеспечения, количество и ассортимент продукции, указанной в каждой заявке, определяется Заказчиком в одностороннем порядке.

4.3.        Доставка продукции осуществляется транспортом Поставщика и за его счет по адресу Заказчика: 446452, Самарская область, а.

4.4.        Для приемки продукции Заказчик назначает ответственное лицо, которое проверяет ассортимент, количество и качество продукции. В случае если при приемке продукции будет обнаружена продукция ненадлежащего качества, Заказчик вправе отказаться от приемке такой продукции. При этом Поставщик обязан заменить некачественную продукцию на качественную в течение одного дня с момента предъявления Заказчиком требования о замене такой продукции.

4.5.        Приемка продукции Заказчиком осуществляется на основании товарных накладных в присутствии уполномоченного лица Поставщика. Заказчик делает отметку о приемке продукции во всех экземплярах товарной накладной. В случае отказа от приема продукции, Заказчик, уполномоченный им представитель, обязан во всех экземплярах товарной накладной сделать отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, Ф. И.О., и собственноручной подписи.

5. Ответственность сторон. Освобождение от ответственности

        5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается настоящим договором в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

  5.3. Уплата неустойки (пени) не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.

       

6. Порядок разрешения споров

6.1. Стороны будут разрешать возникающие между ними споры и разногласия путем переговоров. При этом под переговорами понимаются как устные консультации, проводимые сторонами, так и обмен письменными сообщениями. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто  соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации  в Арбитражном суде Самарской области.

7. Порядок изменения и расторжения договора

7.1. Условия настоящего договора не могут быть изменены или дополнены ни по взаимному соглашению Сторон, ни в одностороннем порядке, за исключением случая, предусмотренного статьей 9 Федерального закона от 01.01.2001 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

7.2.        Расторжение настоящего договора возможно только по соглашению Сторон или по решению суда.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2011 года.

8.2. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую сторону.

8.3. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 2 (два) из них находятся у Заказчика и 1 (один) у Поставщика.

8.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон:

  Заказчик:  Поставщик:         

МУ Похвистневская центральная

районная больница города и района

Юридический/Почтовый адрес:

446450, Самарская область, г. Похвистнево,

ул. Мира, 2а

Тел.[phone],

,

Главный врач

МУ Похвистневская ЦРБ ГР

_________________//

Приложение

к договору №_____ от «____»_________2011г.

Спецификация на поставку

фруктов

№ п/п	Наименование, характеристика товара	Ед. изм.	Кол-во.	Стоимость за единицу продукции (руб.)	Сумма (руб.)
1.

ИТОГО: _____________________________________________________________________

(сумма числом и прописью)

Заказчик:  Поставщик:         

Главный врач

МУ Похвистневская ЦРБ ГР

_________________//