Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

ДОГОВОР № _________________

на оказание услуг по составлению исполнительной документации

г. Москва                                                        «___» _______ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью (-ТСБ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», ,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________,  действующего на основании Устава с другой стороны,  именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.01.01 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон ) и иных нормативных правовых актов заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги:

- разработка исполнительной (проектной) документации на системы автоматической пожарной сигнализации(АПС) и оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)., в т. ч. пояснительную записку, исполнительные и структурные схемы, спецификацию оборудования.

1.2. Адреса оказания услуг:

  Адрес №1  ,   Адрес №2  ,   Адрес №3  ,   Адрес №4  ,   Адрес №5  ,

1.3. Заказчик обязуется оплачивать предоставленные Исполнителем услуги в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

2. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

-обеспечивать беспрепятственный и бесперебойный доступ работников Исполнителя к помещениям Заказчика. В случае ограничения доступа, Заказчик обязуется незамедлительно сообщать о причинах ограничения Исполнителю;

-принять выполненные Исполнителем работы путем подписания Акта приема-передачи выполненных работ.

-подписать представленный Исполнителем Акт приема-передачи выполненных работ в течение 3-х дней с момента получения, либо представить возражения;

-своевременно, в соответствии с настоящим Договором, оплачивать услуги Исполнителя;

-создавать надлежащие условия для выполнения Исполнителем своих обязательств.

2.2. Исполнитель обязуется:

-оказать услуги в течение 40 (сорок) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора;

-оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором своевременно и качественно;

-соблюдать требования охраны труда и техники безопасности;

-оказывать услуги своими силами, либо привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц - субподрядчиков;

-обеспечивать контроль за сохранностью материальных ценностей;

-в любое время информировать Заказчика о ходе выполнения работ по настоящему Договору;

-незамедлительно информировать Заказчика о возникновении нештатных ситуаций;

-в случае обнаружения недостатков в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика устранить их своими силами и за свой счет;

- по окончании работ предоставить Заказчику следующие документы:

- счет на оплату;

- УПД.

- надлежаще оформленный акт сдачи приемки (Приложение )

3. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость услуг, согласно локального сметного расчета (Приложение ) настоящего Договора, составляет 239 983 (Двести тридцать девять тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек, НДС не облагается, в соответствии с уведомлением № 000 от 01.01.01 года.

3.2. Оплата по факту выполненных работ в течение 14 (Четырнадцати) банковских дней после подписания акта выполненных работ.

3.3. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в безналичной форме в валюте Российской Федерации.

3.4. Для оплаты работ по Договору Заказчик получает комплект финансовых документов, оформленный надлежащим образом, в соответствии с данными, указанными Заказчиком в п. 8.

3.5. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 года № 000 и настоящим Договором.

4.2. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 10 (десяти) процентов Цены Договора, что составляет ______________________________.

4.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 2,5 (двух целых пяти десятых) процентов Цены Договора, что составляет 3 124 рубля 50 копеек.

4.4. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг, определенных Контрактом, или перерывов в оказании Услуг, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пени в размере 1/300 (Одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Услуг в годовом исчислении за каждый полный или неполной день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от общей стоимости Договора. Требование об уплате пени будет оформлено Заказчиком в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика. При отсутствии надлежащим образом оформленного со стороны Заказчика письменного требования, пени не начисляются и не уплачиваются.

4.5. В случае нарушения Заказчиком установленных сроков платежей, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пени в размере 1/300 (Одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от суммы просроченной задолженности. Требование об уплате пени будет оформлено Исполнителем в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Исполнителя. При отсутствии надлежаще оформленного со стороны Исполнителя письменного требования пени не начисляются и не уплачиваются.

4.6. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

4.7. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

4.8. Вред, причиненный личности или имуществу обучающегося, его родителям (законным представителям), третьим лицам подлежит возмещению в полном объеме Исполнителем. Ответственность за вред, причиненный своими действиями либо бездействиями, включая некачественное и недобросовестное выполнение работ, действиями либо бездействиями своих работников, жизни, здоровью, а также ответственность за вред, причиненный своими действиями либо бездействиями своих работников имуществу обучающихся, их родителей (законных представителей), третьих лиц, в том числе юридических лиц или Заказчика несет Исполнитель в полном объеме.

4.9. Ответственность за вред, причиненный действиями либо бездействиями работниками Исполнителя, включая некачественное и недобросовестное выполнение работ, жизни и здоровью обучающихся, их родителей (законных представителей), третьих лиц, а также за вред, причиненный имуществу данных лиц, имуществу Заказчика несет Исполнитель в полном объеме.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

5.2. Сторона, пострадавшая от действий непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону любым доступным способом о типе, возможной продолжительности непреодолимой силы, а также о других обстоятельствах, препятствующих исполнению обязательств по Договору.

5.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы обязательства Сторон приостанавливаются. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящим разделом, продлевает срок исполнения контрактных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступивших обстоятельств и разумному сроку для устранения его последствий.

6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия Контракта, разрешаются путем переговоров.

6.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров и претензий спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2018 года, а в части исполнения обязательств по оплате – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

7.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.

7.2.1. Изменение условий Договора оформляется Сторонами в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за десять дней до даты предполагаемого расторжения.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



Заказчик

Подрядчик

ООО "Арсенал-ТСБ"

КПП: 770401001Юридический адрес: 121069, Российская Федерация, г.  Москва, Новинский б-р,

18 стр 1, офис (квартира) пом VIIIТелефон: 7-499 34-34-112E-Mail: *****@***ruБанковские реквизиты:

ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"БИК: 044525555Рас/с: 40702810300000032690Кор/с: 30101810400000000555

ОКТМО 45374000000

Заказчик:

Подрядчик:

Генеральный директор

ООО "Арсенал-ТСБ"

___________________

________________

м. п. 

м. п. 


Приложение

к Договору № _______________

от «___» __________ 2018г.



«Адепт: Проект в 9.6»©

форма №2П
от 01.01.2001г

Смета №2

на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ

исполнительная документация

Наименование проектной (изыскательской) организации

Наименование организации заказчика

№ пп

Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ

Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена

Стоимость, тыс. руб.

1

2

3

4

5

1

Код КД  Схема структурная (функциональная)

СБЦ 7.4-01-08 Справочник базовых цен на разработку конструкторской документации оборудования индивидуального изготовления. 1998 г. Таблица 1 Цены на разработку конструкторской документации п.8
A=0.101 тыс. руб;
Количество = 60 (Лист формата А2)

Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * суммаКст * Ктек

0.101 тыс. руб * 60 * (1 + 0) * 1

6,06

2

Код КД - Схема  соединений (подключений)

СБЦ 7.4-01-09 Справочник базовых цен на разработку конструкторской документации оборудования индивидуального изготовления. 1998 г. Таблица 1 Цены на разработку конструкторской документации п.9
A=0.063 тыс. руб;
Количество = 20 (Лист формата А2)

Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * суммаКст * Ктек

0.063 тыс. руб * 20 * (1 + 0) * 1

1,26

3

Спецификация

СБЦ 7.4-01-12 Справочник базовых цен на разработку конструкторской документации оборудования индивидуального изготовления. 1998 г. Таблица 1 Цены на разработку конструкторской документации п.12
A=0.0009 тыс. руб;
Количество = 160 (Строка)

Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * суммаКст * Ктек

0.0009 тыс. руб * 200 * (1 + 0) * 1

0,144

4

Код КД - ДЭ, ДР Документ

СБЦ 7.4-01-15 Справочник базовых цен на разработку конструкторской документации оборудования индивидуального изготовления. 1998 г. Таблица 1 Цены на разработку конструкторской документации п.15
A=0.022 тыс. руб;
Количество = 30 (Лист формата А4)

Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * суммаКст * Ктек

0.022 тыс. руб * 30 * (1 + 0) * 1

0,66

5

Итого по смете:

8,124

6

Индекс на I квартал 2018 года на проектные работы к уровню цен 01.01.1995

Письмо Минстроя России
/09 от 01.01.2001

Коэф - т 29,54 от п.5

239,983

8

Всего по смете:

Сумма от п.6-7

239,983

Всего по смете, НДС не облагается (тыс. руб.):

239,983

(Двести тридцать девять тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек

Составил:

Инженер-сметчик  _________________________


Приложение

к Договору №________

от «__» _______ 2018г.

АКТ

сдачи-приемки выполненных работ

г. Москва                                                                                «____» ________2018 г.

_____________ (___________), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________, действующего на основании __________, с одной стороны и _____________________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями Договора от «___» _______ 2018 г. № ________ (далее - Договор) Подрядчиком выполнены работы, а Заказчиком приняты работы по _______________________________________________________________________________________ Договором предусмотрено выполнение следующих видов работ:

Наименование работы

Ед. изм.

Количество

Качество
Фактически выполнены работы, что подтверждено соответствующими Отчетами об оказанных услугах:

Наименование работы

Ед. изм.

Количество

Качество
Сведения о сопутствующих работах (если предусмотрены Договором): ___________________________________________________________________. Сведения о проведенной экспертизе выполненных работ: ____________________________. Срок выполнения работ по Договору __________________г.

Фактический срок выполнения работ ___________________ г. 

Вариант 1. Договором предусмотрена оплата выполненных работ в сумме

____________________, в том числе НДС (__%) (указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в соответствии с действующим на момент заключения Договора законодательством Российской Федерации) 

Вариант 2. Договором предусмотрена оплата выполненных работ в сумме ____________________, без учета НДС. (в случае если Подрядчик не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС), сумма НДС не указывается, а указывается основания освобождения от уплаты НДС (дата и номер соответствующего документа, ссылка на конкретную норму Налогового кодекса РФ)

Подрядчику назначен штраф в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________.

Подрядчику начислены пени в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________.

Сумма, подлежащая уплате Подрядчику: _____________, без учета НДС.

(в случае если Подрядчик не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС), сумма НДС не указывается, а указывается основания освобождения от уплаты НДС (дата и номер соответствующего документа, ссылка на конкретную норму Налогового кодекса РФ)


Подрядчик:

Заказчик:

_______________________

_______________________

____________________

  М. П. 

____________________

  М. П.