Без имени

Договор

г.                                                         «___»  июня  2018 г.

, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора, действующего на основании доверенности, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью ННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ» ( «ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона -ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и на основании пп.26 п.8.5.1 ч. II Положения о закупке товаров, работ и услуг РАНХиГС заключили настоящий договор  о нижеследующем:

Предмет договора В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется осуществить поставку подставок для огнетушителей (далее – товар) согласно Спецификации (Приложение к Договору), а также осуществить доставку и разгрузку товара, а Заказчик обязуется принять результат надлежащим образом и оплатить его. Заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего Договора. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, с годом выпуска не ранее 2017 года. Страна происхождения поставляемого товара указана в Спецификации (Приложение к настоящему Договору).
Наименование, количество и ассортимент товара Наименование, количество, ассортимент и иные характеристики товара, подлежащего передаче Заказчику, определяются согласно Спецификации (Приложение к Договору). Наименование, количество и ассортимент передаваемого товара являются фиксированными на весь период действия Договора и не могут изменяться в пределах Спецификации.

3. Качество товара и упаковка

Качество товара, передаваемого по настоящему Договору, должно соответствовать Спецификации (Приложение к Договору), а также условиям Договора. Срок годности товара устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке товара. На поставляемый Заказчику товар Поставщик дает гарантию качества. Гарантийный срок товара должен соответствовать условиям Договора, а в случае отсутствия указания на срок гарантии в Договоре или приложениях к нему - гарантийному сроку фирмы-производителя. Поставщик гарантирует, что товар не имеет дефектов, связанных с его качеством, не обременен правами третьих лиц, является новым, не бывшим в эксплуатации. В случае обнаружения в поставленном товаре скрытых дефектов Заказчик вправе предъявить Поставщику претензию в отношении качества товара. В течение двух рабочих дней с момента получения Поставщиком указанной претензии в присутствии представителя Поставщика составляется акт. В течение одного рабочего дня, следующего за днем составления акта, Поставщик обязан произвести замену бракованного товара. В случае уклонения Поставщика от участия в составлении акта либо нарушения Поставщиком срока замены бракованного товара, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. Товар должен быть упакован. Тара и упаковка товара должна быть без механических повреждений, сухой, чистой с указанием названия упакованной продукции, и ее количества. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении, а также возможность проведения погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами.

4. Сроки, порядок и условия поставки

В соответствии со Спецификацией (Приложение ) Поставщик обязан осуществить доставку, разгрузку товара в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня заключения Договора по указанному адресу в полном объеме, указанном в Спецификации. Заказчик вправе не принимать частичное исполнение Поставщиком предусмотренных настоящим Договором обязательств. Доставка товара производится силами Поставщика по адресу: г. ул. , д. . Разгрузка доставленного товара и перемещение его на склад (подвальное помещение без лифта или этаж) или на место, указанное работниками склада Заказчика осуществляется силами Поставщика (режим работы склада уточняется Поставщиком дополнительно). В случае невозможности подъезда транспорта к месту выгрузки товар переносится вручную силами Поставщика. Передача товара Заказчику осуществляется представителем Поставщика, имеющим соответствующую доверенность на представление интересов Поставщика. Неисполнение данного требования дает Заказчику право отказаться от приема поставленного товара. Датой передачи товара Заказчику считается дата приемки, указанная Заказчиком в товарной накладной и подтвержденная его подписью и печатью. Если дата приемки Заказчиком не указана, то датой передачи товара Заказчику считается дата выписки товарной накладной при условии наличия на товарной накладной подписи и печати Заказчика.

5. Прием товара и экспертиза

Прием товара производится Заказчиком немедленно по прибытии товара на склад Заказчика. Прием товара осуществляется в соответствии с Инструкциями П-6 и П-7 о приемке товара по количеству и качеству. Прием товара оформляется товарной накладной. В случае обнаружения Заказчиком расхождений по количеству единиц товара между количеством, заявленным в Спецификации (Приложение ) и фактически поставленным количеством - Заказчик вправе предъявить Поставщику претензию в отношении количества недоставленного товара. В течение двух рабочих дней с момента получения Поставщиком указанной претензии в присутствии представителя Поставщика составляется акт. В течение одного рабочего дня, следующего за днем составления акта, Поставщик обязан произвести поставку недостающего товара. В случае уклонения Поставщика от участия в составлении акта либо нарушения Поставщиком срока поставки недостающего товара, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных настоящим Договором в части их соответствия условиям настоящего Договора, Заказчик вправе провести экспертизу. Заказчик вправе провести экспертизу своими силами или привлечь на основании отдельного договора, независимого эксперта, экспертную организацию. Результаты экспертизы оформляются заключением экспертизы. В случае выявления в ходе экспертизы несоответствия предоставленных Поставщиком результатов условиям настоящего Договора, Заказчик направляет заключение экспертизы в виде отсканированного документа Поставщику по адресу электронной почты Поставщика, указанному в разделе «Заключительные положения» Договора. Поставщик в течение одного рабочего дня со дня получения заключения экспертизы обязан устранить выявленные несоответствия предоставленных Поставщиком результатов условиям настоящего Договора. Неисполнение Поставщиком указанной обязанности в установленный срок дает Заказчику право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

6. Цена и порядок расчетов

6.1.        Цена Договора составляет (руб. 00 коп.). В общую цену Договора включены все налоги в т. ч. НДС 18% руб. ( руб. 00 коп.), сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные пошлины и сборы.

Стоимость тары и упаковки, а также стоимость доставки, разгрузки, уборки и вывоза мусора и упаковки товара включены в цену товара. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора. Цена настоящего Договора является фиксированной на весь период его действия и изменению не подлежит, за исключением следующего: цена Договора может изменяться в сторону уменьшения, без изменения количества товара, его качества и иных условий Договора. Изменение цены Договора оформляется Дополнительным соглашением к настоящему Договору. Оплата поставляемого по настоящему Договору товара осуществляется в рублях в форме безналичных платежей со счета Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты передачи товара Заказчику и получения от Поставщика счета, счета-фактуры, товарной накладной, оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в срок один рабочий день в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик. Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком из средств от приносящей доход деятельности. Авансовый платеж не предусмотрен.

7. Гарантии

Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями, указанными в Договоре. Гарантийный срок товаров указывается в Спецификации (Приложение к настоящему Договору). При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков. При отказе Поставщика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит за счет Поставщика квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов), по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков. Если иное не предусмотрено Договором, гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на основное изделие. На товар (комплектующее изделие), переданный поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не предусмотрено Договором.
Ответственность Сторон и условия освобождения от ответственности Ответственность Сторон:

8.1.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации .

8.1.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.1.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

8.1.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.1.5. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Договора.

8.1.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1794,78 руб. (Одна тысяча семьсот девяносто четыре руб. 78 коп.), что составляет 3 процента цены Договора.

8.1.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 коп.

8.1.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.1.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.

8.1.10. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.1.11. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

8.1.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 коп.

8.1.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.

8.1.14. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.

8.1.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору приостанавливается на время, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.1.16. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

8.2. Условия освобождения Сторон от ответственности:

8.2.1. Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что исполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Сторон или соисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Стороны могли бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможности продолжительности такого события. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого форс-мажора. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства. Сторона Договора освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе просрочка исполнения обязательства, произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. В иных случаях нарушения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору другая Сторона вправе привлечь ее к ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации. Применение неустойки или иных форм ответственности не освобождает нарушившую условия настоящего Договора Сторону от исполнения обязательств по Договору. В случае банкротства, ликвидации Поставщика или наложения ареста на имущество Поставщика Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать оплаты фактически понесенных убытков. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, более чем на 5 (пять) рабочих дней, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Сторона Договора вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неоднократного (два и более раза) нарушения другой Стороной условий настоящего Договора. В случае применения к Поставщику неустоек (пеней, штрафов) Заказчик вправе произвести оплату по Договору путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустоек (пеней, штрафов).

9. Права и обязанности Сторон

9.1. Заказчик обязан:

9.1.1. Оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

9.1.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

9.1.3.  В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора направить Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

9.2. Заказчик вправе:

9.2.1. Получить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификации (Приложение к настоящему Договору).

9.2.2. В случае поставки Товаров ненадлежащего качества отказаться от подписания, товарной накладной и предъявить Поставщику требование о замене Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего Договора и Спецификации (Приложение к настоящему Договору), либо отказаться принять Товар и потребовать возмещения всех понесенных затрат.

9.2.3. В случае поставки некомплектного Товара отказаться от товарной накладной и предъявить Поставщику требование о доукомплектовании Товара.

9.2.4. Заказчик вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков, в том числе всех дополнительных расходов, которые он понесет в связи с размещением заказа у третьих лиц в случае, если основанием для расторжения настоящего Договора в судебном порядке явилось неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

9.2.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Поставщиком товара для проверки его соответствия условиям Договора своими силами или привлеченными экспертами, или экспертными организациями.

9.3. Поставщик обязан:

9.3.1. Поставить Товар по наименованию, в количестве и соответствии  Спецификации (Приложение к настоящему Договору) в срок, предусмотренный настоящим Договором.

9.3.2. Выполнить требование Заказчика, предъявляемое в соответствии с пунктом 9.2.2 настоящего Договора, в течение 7 календарных дней с момента предъявления требования.

9.3.3. Выполнить требование Заказчика, предъявляемое в соответствии с пунктом 9.2.3 настоящего Договора, в течение 24 часов с момента предъявления требования.

9.4. Поставщик вправе:

9.4.1. Получить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.

10. Срок действия договора и порядок его расторжения

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует по 15 мая 2018 года. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращение обязательств Сторон по Договору. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора, когда такой отказ допускается настоящим Договором или законом.

11. Заключительные положения

Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации. Все спорные вопросы, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка. Претензия должна быть составлена в письменном виде и подписана уполномоченным представителем направляющей ее Стороны. Претензия направляется по электронной почте (в виде скана оригинала претензии с последующим предоставлением оригинала) или по почтовому адресу. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения. Ответ на претензию направляется с использованием того же средства связи, что и сама претензия. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Внесение изменений и дополнений в условия настоящего Договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью. Стороны обязаны в письменном виде уведомлять друг друга об изменении своего юридического адреса и банковских реквизитов в течение одного рабочего дня с момента возникновения таких изменений. Сторона, не получившая уведомления, и исполнившая обязательство по старым реквизитам, считается надлежаще исполнившей такое обязательство. Об изменении адреса электронной почты, либо по почтовому адресу: 143402, Московская обл., , корп. 1. Корреспонденция, направленная одной Стороне по адресу электронной почты до 13:00 часов дня, считается полученной в день ее отправки другой Стороной. Корреспонденция, направленная одной Стороне по адресу электронной почты после 13:00 часов дня, считается полученной в день, следующий за днем ее отправки другой Стороной. При рассмотрении и урегулировании споров переписка Сторон по электронной почте может использоваться в качестве доказательств. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение – Спецификация.

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:	Поставщик:
Юридический адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: ОГРН: ОКТМО: ОКПО: ОКОПФ: ОКФС: р/с л/с БИК Тел.: email: ____________________/ М. П.	«ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ» Юридический адрес:107113, г. Москва, ул. Сокольническая слободка, Почтовый адрес: 107113, г. Москва, ул. Сокольническая слободка, КПП: 771801001 ОГРН: 1167746082371 ОКТМО: 45315000000 ОКПО: 52718445 ОКОПФ: 12300 ОКФС: 16 ДО «Сокольническое отделение» ПАО «МИнБанк» г. Москва Тел.: [phone] email: ooo. *****@***ru Генеральный директор _______________/ М. П.

Приложение

к Договору №

от «___» июня 2018 г.

Сводная спецификация на предоставляемые товары
№	Наименование	Кол-во (шт.)	Цена за единицу с учетом НДС (руб.)	Сумма с учетом НДС (руб.)
1	Подставка под огнетушитель П-15	10	500.00	5000.00
2
3
4
5
6	ИТОГО:	5000.00

Итого: 5000,00 руб. (пять тысяч руб. 00 коп.), в т. ч. НДС 18% 762,71(семьсот шестьдесят два руб.,71 руб.)

Заказчик:	Поставщик:
____________________/ М. П.	«ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ» Генеральный директор _______________/ М. П.