Без имени

ДОГОВОР № _______

г. Москва                                                 «____» июня 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью Коммунальных и Дорожных машин» именуемый в дальнейшем «Подрядчик», , с одной стороны, и ГБУ Жилищник района Северное Тушино именуемый в дальнейшем «Заказчик», ________________ действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнять работы по ремонту и сервисному обслуживанию (далее по тексту – Работы) спецтехники вышки АГПЧ-30.1 Заказчика (далее по тексту - Техника), перечисленных в приложении №1 к настоящему Договору, в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти Работы.
ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОНЯТИЯ

2.1. Сервисное обслуживание включает следующие виды Работ:

- проведение регламентного технического обслуживания (далее - ТО), кроме: ежедневного и еженедельного;

- консультация операторов Заказчика по правилам эксплуатации Техники;

- выезд специалистов для проведения сервисного обслуживания.

2.1.1.Под регламентным техническим обслуживанием в дальнейшем понимается комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией Завода-изготовителя мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению работоспособности Техники при ее использовании по назначению, а также при хранении и транспортировке.

2.2.Под ремонтными работами в дальнейшем понимается комплекс мер направленный на устранение неисправности Техники, выявленной во время диагностики или возникшей в ходе ее эксплуатации.

2.2.1.Виды выполняемых ремонтных Работ, их сроки, а также перечень и стоимость запасных частей согласовываются Сторонами дополнительно, на основании результатов проведенной диагностики, и указываются в Заказ-наряде.

2.3. Под Техникой Заказчика – подразумевают Технику, указанную в Приложении № 1 к настоящему Договору.

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

Стороны согласовали следующий порядок взаимодействия при исполнении настоящего Договора:

3.1. Выполнение Работ по настоящему Договору производится в соответствии с действующими регламентами на ТО, диагностику и ремонт, технологическими указаниями и другой эксплуатационной документацией Завода-изготовителя, с учетом изменений и дополнений к ним, как поступивших к моменту заключения Договора, так и поступающих в процессе его действия. Периодичность ТО устанавливается согласно требованиям заводов-изготовителей, диагностика и ремонт осуществляется в плановом порядке.

3.2. Заказчик передает Подрядчику Заявки на ТО, диагностику не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала выполнения Работ по телефонам [phone] или в сканированном виде по электронной почте *****@***ru Заявки на ТО, диагностику подписываются уполномоченным лицом и заверяются печатью. В Заявках на ТО, диагностику указываются следующие данные:

наименование работы; наименование, марка, модель, год выпуска, VIN номер СДМ; адрес объекта, на котором находится СДМ; описание неисправности (при необходимости); фамилия, имя, отчество, городской и мобильный номера телефонов ответственного лица Заказчика.

3.3. При необходимости Заказчик предоставляет специалистов для участия в проведении ТО, диагностики и ремонта под руководством Подрядчика.

3.4. Техническое обслуживание, диагностика и ремонт производятся на территории Заказчика, указанной в заявке.

3.5. При выполнении Работ специалистами Подрядчика на территории Заказчика, Заказчик обеспечивает за свой счет подготовку и выполнение вспомогательных, транспортных, снабженческих операций, в частности:

условий специалистам Подрядчика в местах выполнения Работ, отвечающих требованиям техники безопасности и производственной санитарии, охраны окружающей среды; складские помещения для запасных частей, расходных материалов, смазочно-охлаждающих жидкостей и инструмента Подрядчика и рабочее место для его специалистов. подъемно-транспортное, монтажное оборудование, необходимое для выполнения работ; емкости для слива отработанных жидкостей и масел; утилизацию отработанных жидкостей и масел, а также отбракованных деталей; закупку чистого топлива, соответствующего действующему ГОСТ, и доставку его к месту выполнения работ;

3.6. Все запасные части, узлы, агрегаты и расходные материалы, снятые с техники во время выполнения работ, являются собственностью Заказчика.

3.7. Для учета периодов технического обслуживания служат показания счетчиков моточасов, установленных на Технике Заказчика или иных средств контроля.

3.8. Заказчик уведомляет Подрядчика не менее чем за 5 (пять) рабочих дней о наступлении срока выполнения сервисного обслуживания и согласовывает с Подрядчиком время его выполнения с учетом производственного цикла, факт согласования условий, необходимых для выполнения работ Подрядчиком на ТО, подтверждается Заявкой. Заказчик обеспечивает доступ Подрядчика к своей Технике в период выполнения работ по сервисному обслуживанию.

3.9. Стороны могут согласовывать в письменном виде перенос сроков работ, если этого потребует производственная ситуация у одной из Сторон.

3.10. По завершении Подрядчиком выполнения Работ по диагностике составляется и подписывается в 2-х экземплярах Акт сдачи-приемки выполненных работ и Заказ-наряд, в котором указывается:

дата составления документа; наименование организации, от имени которой составлен документ; наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления, личные подписи и их расшифровки; дата выполненных Работ, виды и стоимость выполненных работ; перечень установленных запасных частей и расходных материалов с указанием их стоимости и количества, а также серийного номера, если таковой имеется; рекомендации, замечания Подрядчика.

3.11. Специалист Подрядчика должен прибыть на объект в согласованное Сторонами время для проведения диагностики и ремонта.

3.12. По окончании диагностики, Подрядчик предоставляет на согласование Заказчику стоимость необходимых Работ и запчастей, а также Стороны согласовывают сроки выполнения Работ. Все согласованные сроки и условия фиксируются сторонами в Заказ-наряде. Сроки выполнения Работ зависят от сроков поставки Заводами-изготовителями запасных частей не имеющихся в наличии у Подрядчика.

3.13. Работы считаются выполненными после подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ уполномоченными представителями Сторон.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с поступившими от Заказчика Заявками на выполнение работ.

4.2. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору:

с момента заключения Договора по «31» августа 2018 года.

ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ.

5.1. В течение 3-х рабочих дней со дня окончания выполнения отдельного этапа работ Подрядчик обязан представить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет.

5.2. В течение 3-х рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, в полном объеме и оформленных надлежащим образом, Заказчик обязан либо принять выполненные Работы, указанные в Акте, подписав Акт, либо направить Подрядчику письменный мотивированный отказ о принятии выполненных Работ. Мотивированным считается отказ, имеющий ссылки на несоответствие выполненных Работ, техническим требованиям Завода-изготовителя, при наличии у Заказчика своевременного прохождения ТО за всё время надлежащей эксплуатации Техники.

5.3. Срок устранения Подрядчиком недостатков составляет 10 рабочих дней со дня получения, оформленного надлежащим образом, письменного мотивированного отказа, указанного в п. 5.2 Договора, при наличии запасных частей у Подрядчика.

5.4. Акт сдачи-приёмки работ подписывается руководителем или уполномоченным лицом на основании доверенности или приказа.

5.5. Стороны пришли к соглашению, что, если в течение 3-х рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 5.1 Договора, Заказчик не представил Подрядчику письменный мотивированный отказ к Акту, то Акт считается подписанным Заказчиком, а работы, указанные в Акте – принятыми Заказчиком.

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1.  Цена Договора составляет 99200 (девяносто девять тысяч двести) рублей 00 копеек (НДС не облагается в связи с УСН (статья 346 пп.12,13 главы 26.2 НК РФ).

Источник финансирования  Бюджет города Москвы 2018 год.

Код бюджетной классификации  __________________________________.

Авансовый платеж не предусмотрен (за исключением декабря месяца).

6.2. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком ежемесячно в следующем порядке:

Заказчик поэтапно оплачивает выполненные Подрядчиком работы, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со своего лицевого счета в Московском городском казначействе на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в ст. 13 Договора, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Заказчиком этого Акта.

В связи с окончанием финансового года авансовый платёж производится за полный декабрь месяц по счёту, выставленному не позднее 20 декабря 2018 г., при условии предоставления Подрядчиком гарантийного письма о выполнении полного объёма Работ до 31 декабря 2018 г.

6.3. Обязательство Заказчика по оплате выполненных Работ считается исполненным с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

6.4. Стоимость отдельного этапа Работ определяется согласно, подписанного Сторонами, Заказ-наряда. Общая стоимость Договора определяется как сумма всех выполненных Работ, использованных запасных частей и расходных материалов в рамках настоящего Договора.

6.5. Стоимость Работ будет рассчитываться на основании стоимости нормо-часа выполняемых Работ согласно п.6.3. и стоимости запасных частей, расходных материалов, указанных в Прайс-листе Подрядчика.

6.6. Стоимость Работ по Договору определена в рублях РФ и рассчитывается исходя из стоимости 1 (одного) нормо-часа, которая устанавливается в размере 1600 (Одна тысяча шестьсот) рублей (НДС не облагается в связи с УСН (статья 346 пп.12,13 главы 26.2 НК РФ) и количества фактически отработанных нормо-часов при выполнении диагностики и ремонтных Работ, количества регламентных нормо-часов при проведении ТО (Приложение к Договору).

6.7. Стоимость запасных частей и расходных материалов определяется в соответствии с действующим Прайс-листом Подрядчика на момент выполнения Работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантия на запасные части и расходные материалы, использованные при выполнении Работ по Договору, предоставляется Подрядчиком, но не более срока, предоставленного Заводом-изготовителем этих запасных частей и расходных материалов.

7.2. На выполненные Подрядчиком Работы устанавливается гарантийный срок:

- сервисное обслуживание – 20 дней или наработка моточасов до следующего сервисного обслуживания, регламентированного нормативной и эксплуатационной документацией Завода-изготовителя техники (в зависимости, что наступит раньше);

- ремонтные работы - 30 календарных дней или наработка 250 моточасов (в зависимости, что наступит раньше);

7.3. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ, подтверждающего факт выполнения этих Работ.

7.4. При выполнении Работ с использованием запасных частей и/или расходных материалов, предоставленных Заказчиком, гарантия на эти запасные части и расходные материалы не предоставляется.

Документально обоснованные претензии Заказчика по качеству выполненных Работ и/или использованных при этом запасных частей и расходных материалов (при надлежащей эксплуатации Техники), предъявленные Подрядчику в течение гарантийного срока, устраняются в согласованные (с учётом наличия необходимых запасных частей и расходных материалов у Подрядчика) сроки, за счет Подрядчика. Гарантийные обязательства не распространяются на механические неисправности связанные с эксплуатацией техники, расходные материалы, на неисправности возникшие при нештатных режимах работы техники, неисправности вызванные неквалифицированным ремонтом и ремонтом третьими лицами за рамками заключенного Договора.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

8.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Подрядчик обязуется:

       а) выполнять Работы, согласно заявкам Заказчика, предварительно согласованным с Подрядчиком;

       б) при выполнении Работ руководствоваться требованиями, инструкциями завода-изготовителя и правилами техники безопасности;

       в) предупреждать Заказчика об изменении условий выполнения Работ;

  г) в случае выявления в процессе выполнения работ неисправностей, угрожающих безопасности при эксплуатации техники, немедленно уведомлять об этом Заказчика и приостанавливать выполнение работ до устранения этих неисправностей;

       д) ознакомлять Заказчика с требованиями по проведению регламентных работ, разработанными и рекомендованными производителями;

е) своевременно предоставлять Заказчику документы, указанные в настоящем Договоре.

ж) в случае выполнения Работ на территории Заказчика обеспечить соблюдение требований техники безопасности и охраны труда.

       з) в случае обнаружения не выявленных при диагностике скрытых неисправностей запасных частей, подлежащих ремонту или замене, в течение 1 (Одного) рабочего дня сообщить об этом Заказчику.

       8.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик обязуется:

а) соблюдать правила завода-изготовителя, изложенные в Руководстве по эксплуатации технике;

б) регулярно следить за показаниями счетчика моточасов и других приборов контроля для определения срока исполнения регламентных работ;

в) назначать и указывать в заявке лиц, ответственных за принятие выполненных Работ и имеющих право подписи Акта сдачи-приемки выполненных Работ и Заказ-нарядов;

г) осуществлять оплату выполненных Работ в порядке, размере и в сроки, предусмотренные настоящим Договором;

д) информировать Подрядчика обо всех замеченных отклонениях функционирования Техники и оборудования, выявленных в процессе её эксплуатации;

е) обеспечивать выполнение требований техники безопасности, экологической и санитарной безопасности при выполнении Работ не на территории Подрядчика;

ж) обеспечивать емкости под отработанные технические жидкости, а также утилизацию их и расходных материалов при выполнении Работ не на территории Подрядчика;

з) непосредственно после окончания Работ, своевременно осуществлять их приемку по настоящему Договору и подписывать Акт сдачи-приемки выполненных Работ, либо предоставлять мотивированный письменный отказ от принятия выполненных Работ. В случае не поступления Подрядчику мотивированного письменного отказа в течение 3-х рабочих дней с момента фактического окончания Работ (с отметкой Подрядчика о получении), Работа считается надлежаще выполненной и принятой Заказчиком;

  и) обеспечивать присутствие на объекте в момент приемки выполненных Работ сотрудника, уполномоченного принять эти Работы по настоящему Договору и подписывать Заказ-наряды, Акты и иные необходимые документы.

к) в случае производства работ на территории Заказчика обеспечить безопасное ведение работ с применением по необходимости погрузо-разгрузочных механизмов.

л) в случае выполнения Работ на территории Заказчика информировать Подрядчика об особенностях объекта, на котором находится Техника, источниках повышенной опасности в зоне работ, провести инструктаж по ОТ и ТБ.

м) своевременно подписывать заказ-наряды и другие документы на выполненные Работы.

н) в случае повреждения по вине Заказчика диагностического и ремонтно-технического оборудования Подрядчика, находящегося на территории Заказчика, возмещать Подрядчику материальный ущерб.

о) при выполнении Работ на территории Заказчика, Заказчик обязан обеспечить сохранность ремонтно-технического инвентаря и оборудования, предоставленного Подрядчиком для выполнения Работ, в период его нахождения на объекте Заказчика, в т. ч. в межсменные перерывы и нерабочие дни.

п) соблюдать технические рекомендации Подрядчика по эксплуатации и проведению профилактических осмотров Техники.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам, связанным с настоящим договором, будут разрешаться в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 рабочих дней с момента получения письменной претензии, направленной заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой получения претензии считается дата на уведомлении о получении заказного письма, содержащего мотивированные требования Стороны.

9.3. При не урегулировании спорных вопросов в претензионном порядке они передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

9.4. В случаях нарушения сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,1%, но не более 10 % от суммы не своевременно исполненных или неисполненных обязательств за каждый день просрочки исполнения обязательств.

9.5.В случаях нарушения сроков оплаты Подрядчиком вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,1%, но не более 10 % от суммы не своевременно исполненных или неисполненных обязательств за каждый день просрочки исполнения обязательств.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера или других, независящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

10.2. Если такие обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных убытков.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств Сторонами.

10.4.Обстоятельства непреодолимой силы подтверждаются соответствующим документом компетентного органа (Уполномоченный государственный орган и т. д.).

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в одностороннем порядке в следующих случаях:

11.1.1. Основания расторжения Договора по инициативе Заказчика:

- Если Исполнитель не приступает к исполнению Договора в срок, установленный Договором, или оказывает Услугу так, что окончание ее к сроку, предусмотренному Договором, становится явно невозможно, либо в ходе оказания Услуги стало очевидно, что она не будет оказана надлежащим образом в установленный Договором срок;

- Если отступления в оказании Услуг от условий Договора или иные недостатки результата оказанных Услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми.

11.1.2. Порядок расторжения Договора Заказчиком:

В течение трех рабочих дней, с даты принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора, Заказчик:

- размещает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе и направляет Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора.

К решению об одностороннем отказе от исполнения должны быть приложены документы, фиксирующие факт нарушения условий Договора (акты, предписания и пр).

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

Через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора, решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым.

Если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора Исполнителем устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

При отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Договора, заказчик уведомляет Исполнителя способами, предусмотренными п. 11.1.2.

Устранение нарушений, послуживших причиной принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Договора, должно быть зафиксировано двусторонне оформленными актами о выполнении обязательств.

При повторном нарушении Исполнителем условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора, правило по отмене не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Договора не применяется.

11.2. Основания расторжения Договора по инициативе Исполнителя:

- Неоднократные (от двух и более раз) нарушения сроков оплаты товаров, работ, услуг.

- Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ от приемки товаров, работ, услуг.

11.2.1. Порядок расторжения Договора в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения Договора определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом .

11.3. Момент расторжения  Договора определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

11.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

11.5. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

11.6. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.

11.7. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований  частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона  .

11.8. Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора может быть направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 13 Договора.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 августа 2018 года.

12.2. Не допускается передача прав и обязанностей по настоящему Договору иначе как с письменного согласия другой Стороны.

12.3. Настоящий Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.5. Приложениями к настоящему Договору являются:

Приложение «Перечень Техники Заказчика, подлежащей ТО, диагностике и ремонту»;

Приложение «Стоимость регламентного технического обслуживания и ремонта»;

Вышеуказанные Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

13.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны Договора обязаны в трехдневный срок письменно уведомить об этом друг друга.

13.2.Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК: Сервис» Юридический адрес: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, оф. 523 Банк получателя: Банк "Возрождение" ПАО к/с №  30101810900000000181 р/с: 40702810806400143198 Адрес банка получателя: 101000, г. Москва, Лучников переулок, д.7/4 стр.1 тел.[phone]
Заказчик:	Подрядчик:
__________________/_______________	Директор ___________________/ /

Приложение

к Договору № _____

от «____» июня 2018 г.

Перечень Техники Заказчика, подлежащей ТО, диагностике и ремонту

№ п/п	Наименование и марка машины	Год выпуска	Серийный номер	Гос. номер	Примечание
1	АГПЧ 30.1	2014

Заказчик:	Подрядчик:
__________________/____________/	Директор ___________________/ /

  Приложение 2

  к Договору №________

  от «___» июня 2018 г.

Расчет стоимости ремонта вышки АГПЧ 30.1

№ п/п	Вид, наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу в руб. НДС не облагается.	Стоимость, в руб. НДС не облагается.
1.	Диагностика оборудования	н/ч	8	1600,00	12800,00
2.	Диагностика эл. цепей установки	н/ч	6	1600,00	9600,00
3.	Аутригеры регулировка	н/ч	6	1600,00	9600,00
4.	Концевой выключатель ремонт (4 шт)	н/ч	8	1600,00	12800,00
5.	Датчики установки калибровка	н/ч	10	1600,00	16000,00
6.	Ремонт эл. цепей датчиков положения установки	н/ч	14	1600,00	22400,00
7.	Проверка установки	н/ч	4	1600,00	6400,00
8.	Настройка оборудования	н/ч	6	1600,00	9600,00
ИТОГО	99200,00

Заказчик:	Подрядчик:
__________________/_____________/	Директор ___________________/ /