Без имени

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № 000

г. Москва

«30»  июня  2017  г.

Общество с ограниченной ответственностью Групп», , действующего на основании Устава, и именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства» (ГБУ «МАЦ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  Исполняющего обязанности Руководителя , действующего на основании Устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса  Российской  Федерации,  Федерального закона -ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, путем осуществления закупки у единственного поставщика,  заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА Поставщик обязуется поставить Товар в количестве, указанном в Приложении 1 настоящего Договора. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора. Поставляемый Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении). Поставщик гарантирует, что поставляемый в соответствии с настоящим Договором Товар свободен от прав третьих лиц. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Товар считается переданным Получателю в момент подписания Акта приемки-передачи Товара Покупателем. Место поставки Товара определяется графиком поставки, указанном в Приложение 2 настоящего Договора. ЗАКАЗ ТОВАРА.

2.1. Ассортимент Товара и его количество предусматривается в Заказах, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Заказ Заказчика на поставку должен содержать конкретные сведения об ассортименте (наименовании) и количестве приобретаемого Товара, а также условия поставки. Накладная на поставляемый товар составляется Поставщиком в соответствии с заказом Заказчика.

2.3. Заказы могут направляться Поставщику по электронной почте либо по факсу, если иной способ не будет согласован Сторонами дополнительно. Стороны, безусловно,  признают Заказы, направленные по электронной почте, и факсимильные сообщения письменными документами.

2.4. Заказ считается согласованным с момента получения Заказчиком от Поставщика счета на оплату данной партии Товара.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка согласованного Товара осуществляется по предоплате в размере 30% от общей суммы заявки.

3.2. Поставщик и Заказчик согласовывают между собой конкретную дату сдачи-приемки поставляемого товара.

3.3. Поставка товара осуществляется  на следующих условиях: 

3.3.1.  При поставке товара автотранспортом Поставщика до склада Заказчика, право собственности на поставляемый Товар и риск случайной гибели или повреждения переходит к Заказчику в момент передачи Товара Грузоперевозчиком представителю Заказчика на складе Последнего.

3.4. Исполнение поставки считается подтвержденной:

3.4.1. При условии доставки товара в соответствии с п. 3.3.1. настоящего договора – при подписании накладной уполномоченным представителем Заказчика и заверением Накладной печатью Заказчика, или предоставлением оригинала доверенности.

3.5. Поставщик не позднее момента передачи партии Товаров Заказчику, обязан  предоставить последнему всю необходимую документацию, относящуюся к Товарам. Каждая партия Товаров сопровождается комплектом подлинных экземпляров документов, оформленных в строгом соответствии с законодательством РФ и требованиями настоящего Договора: 

  - товарная накладная ТОРГ-12;

  - счет – фактура.

3.6. В случае если указанные в п. 3.5. документы не были предоставлены в срок Заказчику, Поставщик обязан направить их Заказчику по факсимильной связи в течение 1(одного) дня с момента поставки Товара Заказчику и выслать всю документацию в минимально короткое время, путем отправки курьерской или экспресс почтой.

3.7. Заказчик обязан в 5-дневный срок, с даты получения комплекта оригинальных документов (последнего из них) отправить курьерской службой или почтой экземпляры Поставщика.

ПРИЕМКА ТОВАРА

4.1. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется Заказчиком по товаросопроводительным документам в соответствии с п. 3.3 настоящего Договора.

4.2. При обнаружении несоответствия количества и качества Товара условиям настоящего Договора, Заказчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения товара уведомить об этом Поставщика по средствам факсимильной или электронной связи и составить Акт формы ТОРГ-2. К письму должны быть приложены подтверждающие документы, в которых указывается наименование и количество недопоставленного Товара. Если Заказчик не направил Поставщику письменное сообщение в течение указанного срока, то Заказчик теряет право на компенсацию выявленной недопоставки за счет Поставщика.

4.3. При обнаружении несоответствия качества Товара Поставщик обязуется произвести замену Товара в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения акта о выбраковке своими силами и за свой счет, если Заказчик докажет, что брак носит производственный характер. К письму должны быть приложены подтверждающие документы, в которых указывается наименование и количество забракованного Товара.

4.4. Поставщик не отвечает за недостатки Товара, причиной которых являются ненадлежащее условия эксплуатации, неправильный монтаж, произведенный Заказчиком или третьими лицами.

ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена настоящего Договора составляет 99 960 (девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС (18%) 15 248 (пятнадцать тысяч двести сорок восемь) рублей 13 копеек (далее - Цена Договора), включает в себя стоимость тары и упаковки. Все расчеты между Сторонами осуществляются в рублях РФ.

5.2. Поставка Товара осуществляется по предоплате в размере 30% от общей суммы заявки.

5.3. Полную оплату Товара Поставщику Заказчик осуществляет в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Товара на склад Заказчика.

5.3. Датой осуществления платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Сторона, по вине которой произошли нарушения, несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. Заказчик несёт ответственность за недостатки Товара, возникшие в процессе хранения на складе Заказчика или нарушения правил пользования Товаром Заказчиком или третьими лицами.

6.3. Риск случайной гибели Товара несёт собственник данного Товара в соответствии с Договором.

6.4. Стороны обязаны проводить сверку расчетов с оформлением соответствующего Акта не реже 1 (одного) раза в год. Поставщик составляет и отправляет Заказчику Акт посредством факсимильной или электронной связи в течение 7 (семи) календарных дней после требования Заказчика посредствам факсимильной или электронной связи. В случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения Акта сверки Заказчиком он не направляет Поставщику ответ в виде подписанного Акта, либо обоснованных возражений на него посредствам факсимильной или электронной связи, в Акте сверки делается соответствующая пометка и акт сверки считается принятым Заказчиком без возражений и имеет полную юридическую силу.

6.5. В случае несоблюдения срока поставки Товара Заказчик имеет право взимать с Поставщика пеню за просрочку:

6.5.1. В размере 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости Товара за каждый день просрочки, если просрочка поставки не превышает 30 (тридцать) календарных дней от стоимости не поставленного в срок Товара до фактического выполнения обязательств Поставщиком;

6.5.2. В размере 0,5 % (пять десятых процента) от стоимости Товара за каждый день просрочки, если просрочка поставки превысит 30 (тридцать) календарных дней от стоимости не поставленного в срок Товара до фактического выполнения обязательств Поставщиком.

6.6. В случае несвоевременной оплаты Товара Поставщик имеет право взимать с Заказчика пеню за просрочку:

6.6.1. В размере 0,1% (одна десятая процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, если просрочка оплаты не превышает 30 (тридцать) календарных дней, если оплата осуществляется не на условиях 100% предоплаты;

6.6.2.  В размере 0,5% (пять десятых процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, если просрочка оплаты превысит 30 (тридцать) календарных дней, если оплата осуществляется не на условиях 100% предоплаты.

6.7. Неустойка выплачивается одной из Сторон в обязательном порядке в течение 5 (пяти) календарных дней после предъявления другой Стороной требования об уплате неустойки.

6.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием непредвиденных, независящих от Сторон, возникших после заключения настоящего Договора обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, военных действий любого характера, блокады, запрета экспорта и импорта, пожаров и других подобных обстоятельств.

7.2. Сторона, для которой выполнение обязательств по настоящему Договору становится невозможным, должна в течение 7 (Семи) календарных дней письменно поставить в известность другую Сторону относительно начала и конца действий обстоятельств непреодолимой силы. Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будет являться подтверждение торгово-промышленной палаты места нахождения Стороны, подвергшийся действию вышеуказанных обстоятельств.

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более одного месяца, то каждая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Со дня подписания настоящего Договора все предыдущие соглашения в части отношений Сторон, регулируемых настоящим Договором, признаются недействительными, а все разногласия регулируются данным Договором.

8.2. До передачи спора на разрешение в суд Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

Претензия направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица с момента, когда Стороны узнали или должны были узнать о факте нарушения другой Стороной исполнения своих обязательств по Договору. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по электронной почте, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением.

       В претензии должны быть указаны следующие данные:

основание предъявления претензии и краткое ее обоснование; сумма претензии с расчетом по каждому отдельному виду требования (факту нарушения); подробный почтовый адрес (адрес электронной почты), по которому Сторона, направившая претензию, желает получить ответ на нее; список прилагаемых документов; реквизиты расчетного счета для перечисления денежных средств; дата составления претензии.

К претензии могут быть приложены копии документов, подтверждающих ее обоснованность.

8.4. Претензия (ответ на претензию) считается доставленной, если Сторона направила ее по адресу, указанному в договоре, способом, указанным в Договоре.

8.5. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Истца.

8.6. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2017 г.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, а также в одностороннем порядке, любой из Сторон. Соглашение о расторжении Договора должно быть составлено в письменном виде и доставлено другой Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

9.4. В случае неоднократного (2 и более раза) нарушения Заказчиком срока оплаты Товара, настоящий Договор может быть досрочно расторгнут Поставщиком во внесудебном порядке по инициативе Поставщика.

9.5. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости исполнения всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые не были исполнены на момент прекращения действия Договора, а также не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение каждого обязательства.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены, дополнены и отменены только по взаимному согласию Сторон, с обязательным заключением дополнительного соглашения, подписанного обеими сторонами, и являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.3. Документы, переданные по факсу или электронной почте одной из Сторон, имеют юридическую силу равно как оригинальные документы и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде.

10.4. Стороны обязуются соблюдать коммерческую тайну, в частности не передавать третьим лицам документы, письменные материалы или устную информацию, которую они получили для осуществления деятельности по настоящему Договору.

10.5.  Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьему лицу, полностью или по частям, свои права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.

10.6.  Каждая из Сторон обязуется соблюдать конфиденциальный характер условий и положений настоящего Договора, в том числе условий о цене, объемов продаж, а также любой физической, технической, экономической, финансовой, маркетинговой и иной информации, относящейся к каждой из Сторон и к предмету настоящего Договора, и не разглашать подобную информацию любым третьим лицам без согласия другой Стороны, кроме случаев, когда такая информация уже была известна такому лицу, либо доведена до всеобщего сведения без вины такой Стороны, либо когда такое разглашение требуется в соответствии с законодательством РФ. Настоящий  пункт сохраняет своё действие в отношении любого публичного разглашения.

10.7. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.8. Стороны обязуются в течение 3 (трех) рабочих дней письменно извещать друг друга обо всех изменениях юридического адреса, банковских реквизитов, наименования и фактического местоположения.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик:  Групп» Юридический адрес: 111024, -я, д. 15, стр. 1, Кабинет 13 Фактический адрес: 111024, -я, д. 15, стр. 1, Кабинет 208 , Тел.: [phone] E-mail: *****@***ru в банке: ПАО АКБ “АВАНГАРД”, г. Москва	Заказчик: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства» (ГБУ «МАЦ»), Юридический адрес: 105082, г. Москва, Рубцовская наб., корп.1. Фактический адрес: 119019, г. Москва, Филипповский переулок, стр.1 Тел./ E-mail: *****@***mos. ru в банке: ГУ Банка России по ЦФО
Генеральный директор  _________________  / / М. П.	Исполняющий обязанности Руководителя _____________________/ / М. П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Договору № 000 от «30» июня 2017 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ п/п	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Комплект: YEASTAR S100 - IP-АТС, PRI, MFC R2, SS7, поддержка FXO, FXS, GSM, BRI, YEASTAR DSP D30 - Модуль расширения на 100 пользователей и 30 вызовов - 2 штуки	2	шт.	49 980,00	99 960,00
	ИТОГО	99 960,00
В том числе НДС 18 %	15 248,13

Генеральный директор  _________________  / / М. П.

Исполняющий обязанности Руководителя _____________________/ / М. П.