Без имени

ДОГОВОР №

«___» __________  2018 г.

_______________________________________________ (далее – Заказчик), в лице ______________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью СВЯЗИ И БЕЗОПАСНОСТИ» () (далее – Подрядчик), , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ​ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. ​ Собственник объекта защиты, юридическое и (или) физическое лицо, уполномоченное владеть, пользоваться или распоряжаться объектом защиты.

2. ​ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В соответствии с Договором Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ (далее - Работы) на объекте:________________(далее – Объект), а именно:

а) Выполнить работы  по огнезащитной обработке Текстильных материалов - ______мІ, огнезащитным составом Асфор – ТМ;

б) Проверка ткани после пропитки в экспертном центре МЧС по г. Москве с получением заключения специалиста.

3. ​ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

3.1. ​ Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить Работы с надлежащим качеством в соответствии с условиями Договора.

3.1.2. Выполнить Работы из собственных материалов и оборудования, собственными силами и средствами.

3.1.3. Нести ответственность за ненадлежащее качество предоставленных материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

3.1.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика обстоятельств, угрожающих качеству или прочности результатов Работ, либо не позволяющих завершить их в установленный срок.

3.1.5. Обеспечить доступ представителям Заказчика к месту выполнения Работ, а также предоставлять все необходимые документы и информацию по выполняемым Работам по требованию Заказчика.

3.1.6. Передать вместе с результатом Работ информацию, необходимую для использования результата Работ.

3.1.7. Безвозмездно устранить недостатки в случае выполнения Работ с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками в течение срока, указанного в требовании Заказчика.

3.1.8. Обеспечивать при проведении Работ на объекте и нахождении на его территории соблюдение требований нормативных правовых актов по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также правил внутреннего трудового распорядка, действующего на Объекте

3.1.9. Применять при производстве Работ оборудование, машины, механизмы, инструмент и приспособления, которые по своим техническим характеристикам и состоянию соответствуют условиям безопасного производства Работ, обеспечивают безопасные приемы и методы Работ.

3.2 Подрядчик вправе:

3.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения Работ.

3.2.2. Требовать оплаты выполненных Работ в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

3.2.3. Привлекать других лиц (субподрядчиков) для выполнения работ по Договору по согласованию с Заказчиком.

3.2.4. Досрочно выполнить работы.

3.3. ​ Заказчик обязан:

3.3.1. Предоставить Подрядчику возможность доступа на объект Заказчика и проведения Работ (обследование объектов, монтажные и пусконаладочные работы).

3.3.2. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении Работ. По письменной заявке Подрядчика и в согласованные между Сторонами сроки производить отключения инженерного оборудования на Объекте на необходимый период для выполнения монтажных и пусконаладочных работ. При несвоевременном отключении, сроки окончания выполнения Работ сдвигаются на период просрочки отключения инженерного оборудования Заказчиком.

3.3.3. Осмотреть и принять выполненные Работы (результат Работ), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшивших результат Работ или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.3.4. Известить Подрядчика в случае обнаружения после приемки Работ отступлений от Договора или иных скрытых недостатков, в том числе таких, которые были умышленно скрыты Подрядчиком.

3.3.5. Принять результат Работ в соответствии со ст. 5 Договора.

3.3.6. Оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями Договора.

3.3.7. Нести ответственность по Договору только при наличии вины.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Проверять ход выполнения и качество Работ, осуществляемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.4.2. Ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки Работ (явные недостатки) в случае приемки Работ без проверки.

3.43. В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлениями от Договора или с иными недостатками, по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков, соразмерного уменьшения цены Работ, возмещения расходов на устранение недостатков, а также в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора.

4. ​ ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. ​ Цена Договора составляет  _____________  (_______________) рублей ___  копеек, НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

4.2  Оплата по настоящему договору производится Заказчиком в течение 10 (десяти)  рабочих дней с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ, путем перечисления денежных средств  на расчетный счет Подрядчика.

4.3. Обязательства Заказчика по оплате Работ считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет  Подрядчика.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. По окончании выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику подписанные со своей стороны: Акт сдачи-приемки выполненных работ, сертификаты.

5.2. Мотивированный отказ от приемки работ должен быть предоставлен Заказчиком Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней. В случае не предоставления Заказчиком Подрядчику мотивированного отказа от приемки работ, работа считается выполненной в полном объеме и принятой Заказчиком без претензий к качеству.

5.3.  Право собственности и риск случайной гибели результатов выполненных Работ переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

6. ​ СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 Начало выполнения работ: со дня заключения Договора.

Окончание выполнения работ: по истечении 40 (сорока) рабочих дней. 

Под рабочими днями в настоящем Договоре понимаются дни с понедельника по пятницу, за исключением нерабочих праздничных дней, установленных трудовым законодательством РФ.

6.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Договором порядке.

6.3. Если невыполнение Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору стало причиной задержек в выполнении Подрядчиком работ, Подрядчик имеет право на соответствующее увеличение срока выполнения и сдачи работ.

7.  КАЧЕСТВО РАБОТ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

7.1.Качество Работ должно соответствовать условиям Договора, требованиям, соответствующих нормативных документов, а также требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

7.2. Гарантийный срок на результаты Работ составляет двенадцать месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

7.3.  Гарантия качества Работ распространяется на все составляющие результат Работ.

7.4. Заказчик обязан в случае обнаружения недостатка или несоответствия Работ письменно сообщить Подрядчику о таком недостатке или несоответствии. Подрядчик обязуется прибыть для составления Акта о недостатках не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого извещения. При неявке представителей Подрядчика Акт о недостатках составляется без участия Подрядчика. Подрядчик обязан устранить несоответствие или недостаток в срок, указанный в Акте о недостатках. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

8. ​ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. ​ Условия Договора и документы по его исполнению относятся к информации, составляющей коммерческую тайну в соответствии с Федеральным законом «О коммерческой тайне» от 01.01.2001 г. . Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность указанной информации.

9. ​ ФОРС-МАЖОР

9.1. ​ Любая из сторон настоящего Договора освобождается от ответственности за его нарушение, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние, например, землетрясение, наводнение, ураган, а также восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению настоящего договора.

9.2. ​ При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1 настоящего Договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему договору.

9.3. ​ Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 9.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

10. ​ СПОРЫ, ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

10.1. ​ Споры между Подрядчиком и Заказчиком рассматриваются путем переговоров. Срок рассмотрения претензии 15 (пятнадцать) календарных дней. В противном случае, в Арбитражном суде г. Москвы.

10.2. ​ Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае нарушения Подрядчиком срока поставки Оборудования и выполнения работы по монтажу и пуско-наладке более чем на 1 месяц при наличии доказанной вины Подрядчика. Об отказе от Договора Заказчик обязуется в письменной форме уведомить Подрядчика за 15 (пятнадцать) календарных дней.

  11. ​ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. ​ Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.2. Недействительность части Договора не влечет недействительности прочих его частей.

11.3. Все изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.4. ​ Документы, переданные по факсу, отсканированные документы, переданные по электронным адресам, указанным в разделе 12 настоящего Договора, имеют юридическую (доказательственную) силу до даты замены их на оригиналы.

12. ​ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК:	ЗАКАЗЧИК:
Юридический адрес: 143408,  Московская область, г. Красногорск, бульвар Космонавтов, Банк  Публичное акционерное общество «Сбербанк России» Р/с 40702810238000147648 К/с 30101810400000000225 тел./ е-mail: *****@***ru	ИНН/КПП  Юридический адрес:  Банк: Р/с БИК К/с тел/факс e-mail:
Генеральный директор ________________	_______________