Без имени (стр. 3 )

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае некачественного, несвоевременного либо неполного выполнения работ по настоящему Договору, Заказчик имеет право предъявить Исполнителю штрафную неустойку в размере 10 тысяч рублей за каждый выявленный факт. Кроме этого, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения его расходов по уплате неустойки за срыв сроков выполнения работ по генподрядным договорам по вине Исполнителя.

5.3. За несвоевременную оплату работ Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку в размере  0,1 % от объема неоплаченных услуг за каждый день просрочки, но не более 5 % от общей суммы задолженности.

5.4. Работы, переданные Исполнителю, могут содержать сведения, являющиеся конфиденциальной информацией, принадлежащей Заказчику, которую Исполнитель обязуется не разглашать и не передавать третьим лицам. В случае передачи информации третьей стороне, Заказчик имеет право предъявить Исполнителю штраф в размере 50 тысяч рублей.

5.5. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в виде возмещения материального ущерба за утрату или повреждение оборудования, приборов и вспомогательных приспособлений, если не докажет, что утрата или повреждение произошли вследствие обстоятельств, которые Исполнитель не мог предотвратить, и устранение которых от него не зависело.

Возмещение производится в следующих размерах:

- за утрату или порчу материальных ценностей (лабораторное оборудование,  мебель, лабораторное стекло, химреагенты и т. п.) и порчу отделки помещений - полная стоимость поврежденных материальных ценностей и материалов.

За утрату или недостачу компьютерного оборудования и офисной техники в размере действительной (документально подтвержденной) его стоимости или недостающей его части; За повреждение (порчу) компьютерного оборудования и офисной техники в размере суммы, на которую понизилась действительная (документально подтвержденная) его стоимость, а при невозможности восстановления поврежденного оборудования и техники в размере действительной (документально подтвержденной) их стоимости. Невозможность восстановления оборудования и техники доказывается Заказчиком;

За утрату или недостачу оригиналов документов – 50 000 рублей за 1 документ; За утрату или недостачу копий документов - 20 000 рублей за 1 документ.

Ответственность Исполнителя за утрату, недостачу или повреждение оборудования, приборов и вспомогательных приспособлений наступает, в случае,

если утрата, недостача или повреждение возникли с момента принятия Исполнителем оборудования, приборов и вспомогательных приспособлений от Заказчика или указанного Заказчиком лица и до момента передачи Исполнителем Заказчику.

Ответственность Исполнителя за утрату, недостачу или повреждение оборудования, приборов и вспомогательных приспособлений (в том числе оригиналов/копий документов) наступает при условии документального подтверждения факта передачи Исполнителю оборудования, приборов и вспомогательных приспособлений (в том числе оригиналов/копий документов).

5.6. Стороны оплачивают друг другу штрафы и неустойки, предусмотренные настоящим Договором, в добровольном внесудебном порядке в течение 10 рабочих дней со дня предъявления соответствующей Стороной письменного требования.

5.7. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:

- невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера.

Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить официально заверенные справки соответствующих государственных органов.

5.8. В случае отказа Исполнителя от предоставления Информации,  согласно п. 9.7 статьи 9 настоящего Договора фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Заказчик  вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

5.9. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т. е. непредставление какой-либо информации указанной в форме (Приложение   к настоящему Договору) Заказчику  направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в  п. 9.7. Статьи 9  настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Заказчик  вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

5.10. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнитель обязан предоставить Заказчику подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Договору.

Исполнитель подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» -ФЗ.

5.11. В случае если Заказчик будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» -ФЗ в связи отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного настоящим пунктом, либо Заказчик понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» - ФЗ в связи отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного первым абзацем настоящего пункта, Исполнитель обязан возместить Заказчику суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.

5.12. Положения  п.5.2. и п.5.3. «Руководство по поведению сотрудников Компании и подрядных организаций на территории производственных объектов «Роснефть»», переданное Исполнителю по акту  приема-передачи локальных нормативных документов, относящихся к открытой информации (Приложение к настоящему Договору),  применяются в случаях, если по условиям Договора обязанность обеспечивать Исполнителя средствами индивидуальной защиты возложена на Заказчика».

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполнения настоящего договора, решаются путем переговоров. Если стороны не найдут согласованного решения спорных вопросов, их дальнейшее разрешение осуществляется в Арбитражном суде Тюменской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с обязательным соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии 30 дней с момента ее получения.

6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Заказчика, по любой причине, при условии предварительного письменного уведомления об этом Исполнителя  не менее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора

7. Срок действия договора

7.1. Договор вступает в силу 01.01.2016 и действует до 31.12.2016, а в части оплаты  действует до момента полного  исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

8. Обязательства Исполнителя в области ОТ, ПБ и ООС.

В ходе выполнения работ по настоящему Договору Исполнитель обязуется:

8.1. Соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ.

8.2. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы.

8.3. Организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте выполнения работ, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.95. № 000‑ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов Российской Федерации. Исполнитель обязуется также осуществлять контроль за соблюдением водителями Исполнителя и третьих лиц, привлеченных Исполнителем, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия с участием работников Заказчика или, при котором пострадали работники Заказчика, незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме 

8.4. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными актами Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Исполнителя и привлекаемых Исполнителем третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается.