Без имени

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение работ по содержанию дорог

в Юргамышском поссовете в 4 квартале 2016 года

р. п. Юргамыш                                                         « ___ » _________ 2016г.

Администрация Юргамышского поссовета, именуемая в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________,  действующего  на  основании Устава с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам электронного аукциона № _________________, проведенного с ___________. по _____________. (протокол №__________________  от  _______________), заключили муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  1.1.  По настоящему муниципальному контракту Подрядчик обязуется выполнить работы

по содержанию дорог в Юргамышском поссовете в 4 квартале 2016 года (далее – объект) в соответствии с условиями контракта, утвержденной сметной документацией  (приложение 1 к контракту) и техническим заданием (приложение 2 к контракту), являющимися неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять работу и оплатить её в установленном контрактом порядке.

  1.2.  Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в пункте 1.1 контракта, своими силами или с привлечением субподрядных организаций. В случаях привлечения субподрядных организаций подрядчик выступает в роли генерального подрядчика в соответствии со статьей 706 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.3. Требования к выполнению работ определяются Техническим заданием Заказчика (приложение 2 к настоящему контракту).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1.  Цена контракта составляет _______________ (__________________) рублей ___ копеек с учетом НДС.

Цена настоящего контракта включает стоимость работ, материалов и сформирована с учетом расходов на оплату труда, накладных расходов, использования машин и механизмов, ГСМ, а также с учетом уплаты налогов, сборов и иных обязательных и непредвиденных платежей.

2.2.  Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.3. Оплата выполненных работ по настоящему контракту производится  путем перечисления  денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 дней с момента приёмки выполненных работ, на основании предъявленного Подрядчиком и принятого Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ

3.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

  3.1. Работы по настоящему контракту должны быть выполнены с момента подписания контракта и до 31 декабря 2016 г.

4.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  4.1. Расчеты Заказчика с Подрядчиком осуществляются за фактически выполненные работы.

  4.2.  Условием расчетов является представление Подрядчиком Заказчику: «Справки о стоимости выполненных работ» по форме № КС-3, «Акт о приёмке выполненных работ» формы  № КС-2 (утвержденной постановлением Госкомстата России от 01.01.2001г. № 000), счета и счета-фактуры.

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.  По настоящему муниципальному контракту Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить все работы в полном объеме и в сроки, указанные в п.3.1. настоящего муниципального контракта, и сдать Муниципальному Заказчику в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию дорог.

5.1.2. Обеспечить:

- качественное  выполнение работ в соответствии с действующими нормами и техническими регламентами;

  -  выполнение в ходе работы необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды.

  5.2. Муниципальный Заказчик обязан при завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы и оплатить в соответствии с п.4 настоящего муниципального контракта.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  6.1. Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет контроль за выполнением работ. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

6.2. В случае если на любых стадиях выполнения Работ будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Представитель Заказчика составляет акт, а Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены контракта в кратчайший срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику.

6.3. В случае установления Заказчиком недостатков выполненных работ, несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, акт сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком не подписывается. При этом Заказчик должен мотивировать отказ от приемки выполненных работ и указать сроки для устранения выявленных нарушений (недостатков). В указанный срок Заказчик проверяет устранение замечаний.

6.4.  При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. За просрочку исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, до момента фактического его исполнения, в том числе и за пределами срока действия Контракта. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 2 процента от цены контракта _________ (____________). За просрочку выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Продавцом обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 N 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов от цены контракта  ______ (____). В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пени).

Виновная Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, являющихся основаниями, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации:

- отступление подрядчика, исполнителя в работе, услуге от условий договора или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

       8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если такое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего контракта. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, забастовка и другие события, препятствующие полному или частичному исполнению обязательств по настоящему контракту. Факт наличия указанных обстоятельств должен быть подтвержден справками Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в течение 3 (Трех) дней с момента наступления таких обстоятельств. Сторона, для которой создались такие обстоятельства, обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону.

9. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий контракт может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к настоящему контракту и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

       9.3. Расторжение контракта возможно по соглашению сторон или решению суда, в случаях, предусмотренных  действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Основания, по которым Заказчик может инициировать расторжение контракта:

- нарушение Подрядчиком срока выполнения работ;

- наступление обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с разделом 8 настоящего контракта;

- по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.5. В случаях, если настоящий контракт расторгнут по вине Подрядчика, включая ненадлежащее исполнение своих обязанностей по контракту, то денежные средства, внесенные в форме вклада (депозита) в качестве обеспечения исполнения обязательств, остаются в распоряжении Заказчика. Факт расторжения контракта по вине Подрядчика также является основанием для получения Заказчиком денежных сумм, предусмотренных банковской гарантией, договором поручительства, представленных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств.

       9.6. Сторона, инициирующая расторжение контракта, направляет соответствующее предложение другой стороне, на которое получившая сторона должна дать ответ в течение 10 дней.

В случае договоренности сторон заключается соглашение о расторжении контракта, в котором стороны уточняют причины (основания), дату расторжения контракта, а также иные условия расторжения контракта.

В случае неполучения ответа в указанный срок или получения отказа на предложение расторгнуть контракт инициирующая сторона имеет право обратиться в суд с требованием о расторжении контракта.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту Поставщик представляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в форме (безотзывной банковской гарантии или передачи заказчику в залог денежных средств).

Поставщик предоставляет обеспечение исполнения настоящего контракта на сумму 25949 (двадцать пять тысяч девятьсот сорок девять) рублей 20 копеек, что составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

  10.2. Обеспечение исполнения настоящего контракта будет возвращено Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему контракту в течение 5-ти дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Обеспечение будет возвращено на банковский счет, указанный поставщиком в письменном требовании.

10.4.Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по Контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  11.1.        Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, с соблюдением претензионного порядка. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

11.2. Отношения сторон, неурегулированные настоящим контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

       12.1. Настоящий контракт действителен с момента его заключения и до выполнения сторонами всех обязательств, если иное не будет согласовано сторонами, подписавшими контракт.

12.2. Муниципальный контракт считается заключенным с момента его подписания сторонами.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящий Контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.2. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются приложения к нему:

  Приложения - «локальный сметный расчет», «техническое задание».

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципальный Заказчик	Подрядчик
Администрация Юргамышского поссовета Юридический адрес: 641200, Курганская обл., р. п.Юргамыш, Банковские реквизиты: ИНН  4526001276 в ГРКЦ ГУ Банка России по  Курганской области Е-mail: *****@***ru

15. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик Глава Юргамышского поссовета ____________________// М. П.

Подрядчик _______________/ / М. П.

Приложение 1

к муниципальному контракту № ____ от __.__.2016 года

на выполнение работ по содержанию дорог в 4 квартале 2016г.

Юргамышского поссовета Курганской области

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Заказчик Глава Юргамышского поссовета ____________________// М. П.

Подрядчик _______________/ / М. П.

Приложение 2

к муниципальному контракту № ____ от __.__.2016 года

на выполнение работ по содержанию дорог в 4 квартале 2016г.

Юргамышского поссовета Курганской области

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию дорог в Юргамышском

поссовете в 4 квартале 2016 года

Предмет выполнения работ: Оказание  своевременных и качественных услуг по  зимнему содержанию автомобильных дорог и тротуаров общего пользования  на территории Юргамышского поссовета.

Цель работ: Плановая дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог и тротуаров общего пользования в границах Юргамышского поссовета, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Место выполнения работ: Территория Юргамышского поссовета: р. п. Юргамыш, п. Новый Мир, п. Нива, д. Пермяковка, д. Ильинка.

Срок выполнения работ: С момента подписания муниципального контракта до 31 декабря 2016 года.

Виды оказываемых работ:

Исправление профиля оснований: гравийных без добавления нового материала; Использование автогрейдеров легкого типа; Россыпь добавок песка для улучшения временных профилированных грунтовых дорог; Перевозка снега автомобилями-самосвалами.

Содержанию дорог общего пользования на территории Юргамышского поссовета подлежат содержанию автомобильные дороги: дорожные одежды проезжих частей и тротуаров, обочины; земляное полотно.

Состав услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования:

Очистка от снега проезжей части дорог и тротуаров. Удаление снежных валов, образующихся при очистке покрытий дорог. Сдвиг снежного вала, образующегося при очистке покрытий дорог, за бровку земляного полотна. Ликвидация зимней скользкости, приготовление и хранение противогололедных материалов. Уборка и сгребание снежных масс до ее прикатывания движущимся транспортом.  Проезжая часть дорог в период снегопадов или гололеда должна обеспечивать беспрепятственное движение транспорта в обеих направлениях с разрешенной скоростью. Дороги I и II категории в зимний период подлежат уборке в первую очередь. Работы по очистке дорог от снега производятся спустя 2 часа после начала снегопада. Нормативный срок окончания снегоочистки дорог принимается с момента окончания снегопада или метели до момента завершения работ и составляет 4 -6 часов. Дороги со щебеночным покрытием и грунтовые убираются во II очередь, но не

позднее, чем спустя 24 часа после окончания снегопада. Допускается содержание дорог в плотном снежном накате толщиной не более 10 см., также допускается небольшая колейность (до 5 см).

Зимнее содержание территорий:

Зимняя уборка включает в себя технологические операции первого и второго этапа.

К операциям первого этапа относится:

сгребание и подметание снега; обработка противогололёдными  материалами; раздвигание снежного вала на перекрестках, у остановок общественного транспорта, у выездов, въездов, проездов; сбор случайного мусора, освобождение урн.

К операциям второго этапа относится:

Формирование снежных валов для дальнейшей погрузки и вывоза; Перекидка или сдвигание на свободные территории, вывоз снега; скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований. Уборка снега с тротуаров, посадочных площадок остановок общественного транспорта должна производиться в срок, не более 6 часов с момента окончания снегопада. При обильных снегопадах - по мере необходимости с таким расчетом, чтобы пешеходное движение на них не нарушалось.

В случае возникновения скользкости обработка тротуаров, посадочных площадок остановок общественного транспорта и других территорий, производится крупнозернистым и среднезернистым песком, не содержащим камней и глинистых включений, по норме 0,15-0,3 кг/м2. Допускается применение иных сертифицированных противогололедных материалов. Размягченные после обработки льдообразования должны быть сдвинуты или сметены.

В периоды длительных интенсивных снегопадов допускается наличие слоя уплотненного снега, обработанного песком или песко-соляной смесью, при этом должна быть исключена возможность скольжения пешеходов. Удаление наледи и уплотненного снега допускается производить в течения всего дня. Уборка снега осуществляется в выходные и праздничные дни, при этом утренняя уборка должна быть, завершена до 8.00 часов местного времени.

Заказчик Глава Юргамышского поссовета ____________________// М. П.

Подрядчик _______________/ / М. П.