КОНТРАКТ 00/0/00
на трубы и детали трубопровода для бассейна
г. Москва « » 2018 г.
_______________________________________________________________-, именуемое в дальнейшем «Заказчик», от имени и в интересах города Москвы, _____________, действующего на основании ___________и Общество с ограниченной ответственностью , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы.
Статья 1. Предмет Контракта.
1.1. Поставщик обязуется поставить трубы и детали трубопровода для бассейна (далее - товар) в количестве, ассортименте и цене за единицу товара, указанных в Спецификации (Приложение к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта (далее – Спецификация), Заказчик (Получатель, уполномоченный Заказчиком далее - Получатель) обязуется принять товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки является доставка товара Заказчику (Получателю). Получателем товара является: _________________
1.3. Заказчик обеспечивает оплату товара в установленных Контрактом порядке, форме и размере.
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов.
2.1. Цена Контракта составляет 928,80 (Девятьсот двадцать восемь ) рублей восемьдесят копеек, НДС не облагается, согласно Приложению №1 к договору. Сумма Контракта НДС не облагается согласно применения упрощенной системы налогообложения., (далее Цена Контракта).
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. Цена Контракта включает общую стоимость товара, подлежащего поставке, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товара по Контракту.
2.4. Цена Контракта включает все налоги, пошлины и сборы, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.5. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.6., 2.7. и 2.8. Контракта.
2.6. Цена Контракта не может быть снижена сторонами без изменения предусмотренных контрактом количеств товаров.
2.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Контрактом Товаров при изменении потребности в Товарах. При поставке дополнительного количества Товаров Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить цену Контракта, предусмотренную пунктом 2.1. Контракта, пропорционально количеству Товаров, но не более чем на десять процентов цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке Товаров Государственный заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого товара определяются как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
2.8. В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема товара, предусмотренных Контрактом, с учетом требований ч.2 – 4 ст.95 Федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
2.9. Заказчик оплачивает Поставщику товар по цене, указанной в Спецификации при наличии бюджетного финансирования.
2.10. Оплата поставленного Поставщиком товара осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств со своего лицевого счета на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в ст.15 Контракта, на основании надлежаще оформленных документов, подтверждающих объем поставленных товаров: товарных накладных, выставленных Поставщиком счета и счета-фактуры и представленных документов, подтверждающих качество товара указанных в п. 6.2 Контракта, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты предоставления документов о поставке товара
2.11. Авансовый платеж по Контракту не предусмотрен.
2.12. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем стоимость товара, с лицевого счета Заказчика, указанного в ст. 15 Контракта.
Статья 3. Сроки поставки.
3.1. Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные Контрактом.
Статья 4. Порядок приемки товаров.
4.1. Поставщик обязан известить Заказчика/Получателя о точном времени и дате поставки телефонограммой или по факсимильной связи.
4.2. Поставщик поставляет товар Получателю собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Заказчиком собственными техническими средствами за свой счет.
4.3. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа или ТУ, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.
4.4. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок годности.
4.5. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
4.6. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.
4.7. Товар принимается Получателем по количеству мест, указанных в товарной/товарно-транспортной накладной и в ненарушенной упаковке Поставщика (изготовителя).
4.8. В день поставки товара, Поставщик предоставляет Заказчику комплект оригиналов товарно-транспортных накладных, счетов – фактур и иные документы, подтверждающие качество товара, указанные в п.6.2. Контракта.
4.9. После получения от Поставщика документов, указанных в п. 4.9. и в п.6.2. Контракта, Получатель рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленного товара по Контракту на предмет соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в Контракте, либо направляет Поставщику запрос о предоставлении разъяснений относительно поставленного товара, либо мотивированный отказ от принятия поставленного товара, или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Получателя от принятия поставленного товара в связи с необходимостью устранения недостатков Поставщик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком или Получателем, устранить указанные недостатки за свой счет.
4.10. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком или Получателем либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков товара.
4.11. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям Контракта.
4.12. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заявления Заказчиком или Получателем такого требования.
Статья 5. Права и обязанности сторон.
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов по Контракту, указанных в ст. 4 Контракта.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по Контракту.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставленный Поставщиком товар в соответствиями с условиями Контракта.
5.2.2. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени) за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Контракту, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
Претензионное письмо должно быть передано нарочно, либо направлено заказным письмом с уведомлением о его вручении представителю Поставщика.
5.2.3. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
5.2.4. В течение 40 дней с даты фактического исполнения обязательства Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать подписания Заказчиком Акта приемки-передачи выполненных работ (Приложение к Контракту) по Контракту, при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в ст. 4 Контракта и соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара по Контракту.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный товар в соответствии со ст. 2 Контракта.
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по Контракту.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товара в рамках Контракта.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар Получателю, в соответствии с условиями Контракта.
5.4.2. Обеспечить Получателя товаром по всей номенклатуре Спецификации:
5.4.3. Одновременно с передачей товара передать Получателю комплект оригиналов товарно-транспортных накладных, счетов – фактур и иные документы, подтверждающие качество товара, указанные в п.6.2. Контракта.
5.4.4. По каждой позиции товара, доставляемого Получателям, предоставить документы по качеству, заверенные в установленном порядке.
5.4.5. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае не предоставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.7. В течение 10 дней с момента заключения Поставщиком договора с субпоставщиком Поставщик обязан предоставить Заказчику информацию о всех субпоставщиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более десяти процентов Цены контракта.
(В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 775 об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию.
5.4.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.
5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта в отношении него отсутствуют обстоятельства, препятствующие заключению Контракта в соответствии с положениями действующего законодательства в сфере закупок.
5.6. Незамедлительно сообщать в письменном виде факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты сообщения о невозможности поставки товара по указанным в спецификации торговым наименованиям.
5.7. Предоставить по запросу Государственного заказчика в сроки, указанные в таком запросе, гарантии качества по каждой позиции товара в соответствии с условиями п. 6.2. Контракта.
Статья 6. Гарантии.
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством. Качество товара, поставляемого Получателю в соответствии с Контрактом, должно соответствовать требованиям ГОСТов, технических условий и нормативных документов.
6.2. Соответствие качества товара должно быть подтверждено:
- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством РФ.
6.3. Остаточный срок годности товара на дату поставки должен быть не менее 70 % от срока годности, установленного производителем на данный вид товара.
6.4. Поставщик отвечает за качество поставляемого товара (соответствие требованиям, установленным действующими ГОСТами, ТУ Госфармакопеи) при соблюдении Получателем условий хранения товара. По скрытым дефектам ответственность Поставщика распространяется на весь срок годности товара.
Статья 7. Ответственность сторон.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
7.1.1. Вред, причиненный личности или имуществу обучающегося, его родителям (законным представителям), третьим лицам подлежит возмещению в полном объеме Исполнителем. Ответственность за вред, причиненный своими действиями, включая некачественное и недобросовестное выполнение работ, либо бездействиями, действиями либо бездействиями своих работников, жизни, здоровью, а также ответственность за вред, причиненный своими действиями либо бездействиями, действиями либо бездействиями своих работников имуществу обучающихся, их родителей (законных представителей), третьих лиц, в том числе юридических лиц или Заказчика несет Исполнитель в полном объеме.
7.1.2. Ответственность за вред, причиненный действиями либо бездействиями работниками Исполнителя включая некачественное и недобросовестное выполнение работ, жизни и здоровью обучающихся, их родителей (законных представителей), третьих лиц, а также за вред, причиненный имуществу данных лиц, имуществу Заказчика несет Исполнитель в полном объеме.
7.2. В случае неисполнения условий Контракта и сроков оказания услуг Исполнитель несет ответственность, предусмотренную настоящей статьей.
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Цены Контракта, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования центрального банка Российской Федерации от неоплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – Постановление Правительства№ 000) и составляет 2,5% от цены Контракта.
7.4. В случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и составляет не менее чем одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем и рассчитываются в порядке, предусмотренном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, исполнителем, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства № 000.
Размер пени, уплачиваемой Исполнителем Заказчику за просрочку исполнения обязательств (в том числе гарантийных) определяется по формуле:
П = (Ц - В) х С, где:
Ц - Цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по настоящему Контракту, определяемая на основании Итогового акта о приемке Товара;
С - размер ставки, определяемой по формуле:
где:
ДП - количество дней просрочки.
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К, определяемого по формуле:
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
7.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства). Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и составляет 3 288,10 рублей, что составляет 10% от цены Контракта.
7.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения принятых по Контракту обязательств. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны .
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
7.7. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов неисполнения взятых на себя обязательств и/или завышения их стоимости Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченные денежные средства.
7.8. Заказчик в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 000 «О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в случае завершения в полном объеме в 2017 году исполнения Исполнителем всех обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением гарантийных обязательств.
Статья 8. Порядок расторжения Контракта.
8.1. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в одностороннем порядке.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:
- Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
-Осуществление поставок некомплектных товаров, если Поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.
8.2. Момент расторжения Контракта определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
8.4. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
8.5. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.
8.6. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона .
8.7. Решение об одностороннем расторжении Контракта может быть направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 12 Контракта.
Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
Статья 10. Порядок урегулирования споров
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, допустимых действующим законодательством в сфере закупок, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
Статья 11. Срок действия, порядок изменения Контракта.
11.1.Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "31" декабря 2018 г.
11.2. Истечение срока действия контракта влечет прекращение обязательств по Контракту (за исключением предусмотренных контрактом гарантийных обязательств и обязательств заказчика по оплате товаров (работ, услуг) поставленных (выполненных, оказанных) в течение срока действия контракта.
11.3. Изменение и дополнение Контракта возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Статья 12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
ПОСТАВЩИК: | ЗАКАЗЧИК: |
|
Юридический адрес: 109341, г. Москва, Братиславская ул., 11 этаж, офис 185. ; в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва Тел. 84952150250 |
Генеральный директор
_______________________/ / ____________________ /_________/
Приложение №1
к Контракту № / /
от ____________ 2018 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ | Наименование товаров | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу товара руб. | Сумма, руб. |
1. | Тройник 90 гр. д.110 Pool King | Шт. | 1 | 464,40 | 928,80 |
Итого: | 928,80 |
Генеральный директор
________________»
_______________________/ / ____________________ /_______/
Приложение
к Контракту № 000/0/00
от _____________ 2018 г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ
Сроки поставки Товара: С момента заключения договора по 31.12.2018года.
№ | Наименование продукции | Ед. изм. | |
1. | Тройник 90 гр. д.110 Pool King | Шт. | 1 |
Генеральный директор
»
_______________________/ / ____________________ /_____/
Приложение
к Контракту № 0000/0/00
от ____________ 2018г.
ФОРМА
АКТ
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
г. Москва «___» ________ 2018г.
____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________ _________________, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Контрактом от « » 2018 г. № / / (далее - Договор) Поставщик поставил товар согласно товарной накладной от «___» __________ 2018 г. № _______________ .
2. Фактическое качество товаров соответствует требованиям Договора.
3. Вышеуказанная поставка согласно договору, должна быть выполнена до «__» ___________ 2018 г., фактически выполнена до «__» ___________ 2018 г.
4. Недостатки товаров не выявлены.
5. Паспорт, инструкции и сертификаты на товар получены.
ПРИНЯЛ: ПЕРЕДАЛ:
Заказчик: Поставщик:
_______________/____________/ _______________//
М. П. М. П.
АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА СОГЛАСОВАН.
ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:
__________________________ Генеральный директор
_________________ /___________/ _________________ //
М. П. М. П.
