КОНТРАКТ № ___________
Ремонт и техническое обслуживание кондиционеров
г. Москва «__» _______ 2018 года.
Общество с ограниченной ответственностью “АЗИМУТ-ЦЕНТР” (-ЦЕНТР»), именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, , действующего на основании Устава с одной стороны, и _______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице ____________________ __________________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
1.1 Исполнитель осуществляет ремонт и техническое обслуживание кондиционеров, в дальнейшем - «Оборудование».
1.2 Под техническим обслуживанием кондиционеров следует понимать:
Техническое обслуживание кондиционеров включает в себя: - Выезд специалиста на объект; - Диагностика кондиционера; - Проверка давления в системе;
- Дозаправка фреоном (до 200 гр.) - Чистка фильтров внутреннего блока парогенератором КЕРХЕР; - Чистка теплообменников внутренних блоков. Обработка бактерицидным составом антисептическим "Эко-бриз"; - Обработка теплообменников внутренних блоков парогенератором КЕРХЕР; - Чистка наружного блока кондиционера воздухом под высоким давлением при помощи мобильного компрессора и мойкой высокого давления КЕРХЕР; - Чистка крыльчатки вентилятора внутреннего блока кондиционера при помощи парогенератора КЕРХЕР; - Очистка, продувка, промывка дренажной системы при помощи сжатого воздуха под высоким давлением (компрессор).
Дополнительное оборудование, используемое Исполнителем при техническом обслуживании:
-Мойка высокого давления КЕРХЕР;
-Парогенератор КЕРХЕР;
-Электро клещи;
-Помпа вакуумная;
-Станция манометрическая с шлангами заправочными;
-Весы холодильные;
-Инструмент Холодильщика, монтажный инструмент;
-Мобильный компрессор «Калибр-мастер».
1.3 Объем, общая и единичная стоимость работ по настоящему Контракту установлена в Спецификации (Приложение к Контракту)
1.4 Работы по настоящему Контракту осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством города Москвы, требований иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления такого вида Услуг, строгом соответствии с условиями Контракта и приложений к нему.
1.5 Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при выполнении работ по настоящему Контракту, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являться новыми, исправными, пригодными к использованию, с учетом гарантийных сроков, установленных производителем. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, копии государственных таможенных деклараций (при установке оборудования и использовании материалов импортного производства), используемые Исполнителем при оказании Услуг, подлежат обязательной передаче Заказчику одновременно с передачей Акта приемки оказанных услуг, оформленного по прилагаемой форме (Приложение 4 к Контракту).
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1 Цена Контракта составляет _______,00 руб. (___________________________ рублей 00 коп.), НДС не облагается (Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения - Информационное письмо по г. Москве от 01.01.2001 г. № 15-14/1981).
2.2 Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема Услуг и иных условий его исполнения. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте после выполнения последним всего объема Услуг в течение 10 (десяти) банковских дней с даты предоставления счета, счета-фактуры и на основании подписанного Сторонами Акта приемки оказанных услуг, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству оказанных Услуг. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта с банковского счета Заказчика, указанного в статье 13 настоящего Контракта.Статья 3. Сроки выполнения работ по Контракту
3.1. Исполнитель осуществляет выполнение работ по настоящему Контракту в соответствии с Графиком (приложение 3 к Контракту) (далее – График).
3.1 Срок выполнения Исполнителем работ по настоящему Контракту в полном объеме устанавливается от даты подписания Контракта по ___________2018 года.
Статья 4. Порядок сдачи-приемки работ по Контракту
4.1. После завершения работ, предусмотренных Контрактом, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения работ по настоящему Контракту.
4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 4.1 Контракта, Исполнитель представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Контрактом, включая Акт приемки работ, подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах.
4.3. Не позднее 2 (двух) дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку работ по Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям Контракта и приложений к нему, и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приемки работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов проведенных в рамках настоящего Контракта работ, или мотивированный отказ от принятия результатов работ, или Акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов выполненных работ, Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
4.4. Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем работ требованиям, установленным Контрактом приложений к нему, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
4.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ по настоящему Контракту, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или Акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем Акт приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных в рамках настоящего Контракта работ.
4.6. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта приемки работ, один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в п. 4.3 Контракта.
4.7. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт приемки работ и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату цены Контракта являются основанием для оплаты выполненных Исполнителем работ.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.
5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии выполнения работ.
5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе проведения работ по настоящему Контракту, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.
5.2.3. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении выполнения работ по настоящему Контракту в случае, указанном в п. 5.4.4 настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения проведения работ. Решение о продолжении проведения работ в рамках настоящего Контракта при необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается Заказчиком и Исполнителем совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по настоящему Контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 настоящего Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных в рамках настоящего Контракта работ в соответствии с настоящим Контрактом.
5.3.3. С письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц-субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т. п., по видам работ, предусмотренных в Сметной документации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках настоящего Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы по настоящему Контракту и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.
5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы.
5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе выполнения работ при сдаче-приемке услуг, за свой счет.
5.4.4. Приостановить выполнение работ по настоящему Контракту в случае обнаружения не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на соответствие условиям Контракта выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления оказания услуг.
5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.
Статья 6. Гарантии
6.1. Исполнитель гарантирует качество выполняемых работ в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а так же с требованиями, установленными Контрактом и приложениями к нему.
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены Контракта Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, по оплате цены Контракта начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
7.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по оказанию того или иного этапа работ в сроки, установленные Графиком, Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе, установленном Графиком, за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, начиная со дня, следующего после истечения установленного Графиком срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ.
Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) за просрочку исполнения обязательств по Контракту, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика.
7.4. В случае нарушения своих обязательств по выполнению работ в объеме, предусмотренном Графиком, Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком, на котором работы были выполнены ненадлежащим образом, за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком Исполнителю уведомления о ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком, до момента исполнения обязательств Исполнителем по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком, в надлежащем объеме.
7.5. В случае выполнения в рамках настоящего Контракта работ ненадлежащего качества Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком, на котором были выполнены работы ненадлежащего качества, за каждый день с момента направления Заказчиком Исполнителю уведомления о ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком, до момента устранения недостатков выполненных работ. Под работами ненадлежащего качества понимаются работы, результат которых не соответствует требованиям, установленным Контрактом и приложений к нему.
7.6. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств, в том числе по решению суда, Исполнитель в течение 5 (пяти) банковский дней от даты подписания соглашения о расторжении Контракта (либо принятия решения судом) уплачивает Заказчику неустойку в размере 5% (пяти процентов) от цены Контракта.
7.7. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема Услуг и/или их стоимости Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления.
7.8. В случае если ни одна из Сторон не предъявит другой стороне требования о выплате неустойки, Стороны соглашаются считать размер неустойки равной нулю.
Статья 8. Порядок расторжения Контракта
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- в судебном порядке.
8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
8.2.1. При существенном нарушении Контракта Исполнителем.
8.2.2. Нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных Контрактом, более чем на 2 (два) рабочих дня.
8.2.3. Установления факта проведения ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
8.2.4. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
8.2.5. Наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т. д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т. п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым услугам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания Услуг и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости Услуг, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть Контракт. Если обстоятельства, указанные в п.10.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9.3. Если, по мнению Сторон, оказание Услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Статья 10. Порядок урегулирования споров
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
10.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры, возникающие при исполнении Контракта, в том числе касающиеся порядка и условий его исполнения, а также применения штрафных санкций, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
10.3. Стороны подтверждают, что неисполненное добровольно в срок решение Арбитражного суда подлежит принудительному исполнению в установленном законодательством порядке.
10.4. Решение Арбитражного суда является окончательным и обязательным для Сторон, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством
10.5. Стороны принимают все разумные меры для рассмотрения спора в кратчайшие сроки. Ответчик подтверждает достаточность трёх календарных дней со дня извещения о дате, месте и времени слушания дела для надлежащей подготовки к заседанию и принятия участия в нём.
10.6. До передачи спора на разрешение Арбитражного судов Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.
Статья 11. Срок действия, порядок изменения Контракта
11.1 Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до ___________ 2018 г., а в части оплаты, до полного выполнения Сторонами их обязательств, установленных Контрактом.
11.2. Обязательства сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Контракта, указанного в п. 11.1. Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.
11.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Статья 12. Прочие условия
12.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2 Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
12.3 Неотъемлемыми частями Контракта являются:
- приложение 1 «Техническое задание»,
- приложение 2 «Смета расходов»,
- приложение 3 «График оказания услуг»,
- приложение 4 «Форма Акта сдачи-приемки услуг».
12.4 В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12.5 При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.6 Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
Общество с ограниченной ответственностью (ООО «АЗИМУТ-ЦЕНТР» ) ИНН/ КПП: 7734734015 / 773401001 123154 г. Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 5, корп. 2, пом. II-1 этаж, офис 3/5В. Тел. 8-929-516-12-49 ОГРН: 5147746195120 свидетельство 77 Р./счет: 40702810338290101763 ПАО СБЕРБАНК г. Москва БИК: 044525225 к./счет: 30101810400000000225 | |
Директор: ____________________/______________/ | Генеральный директор: _________________________// |
Приложение № 1
к Контракту № ______
от "__" _____ 2018 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение работ по ремонту и техническому обслуживанию кондиционеров
Цена Контракта: __________ (_____________________ рублей 00 коп.), НДС не облагается (Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения - Информационное письмо по г. Москве от 01.01.2001 г. № 15-14/1981)
№ | Наименование оборудования Перечень выполняемых работ | Инвентарный номер | Место нахождения оборудования |
1 | Кондиционер компрессорный конденсаторный Aeronik ASI-24HS. Техническое обслуживание | ||
2 | Кондиционер сплит-система Hitachi RAS-14CH8. Техническое обслуживание. | ||
3 | Кондиционер сплит-система IGC RAS/RAC 24HQ. Техническое обслуживание | ||
4 | Кондиционер сплит-система IGC RAS/RAC 24HQ. Ремонт помпы дренажной | ||
5 | Кондиционер сплит-система IGC RAS/RAC 24HQ. Техническое обслуживание | ||
6 | Кондиционер сплит-система IGC RAS/RAC 24HQ. Ремонт с заменой платы внутреннего блока |
Исполнитель -ЦЕНТР» ____________________ // «__» _________ 2018 г. | Заказчик _______________________ _______________________ /___________/ « » _____________ 2018 г. |
М. П. | М. П. |
Приложение
к Контракту № ______
от "__" _____ 2018 г.
СМЕТА РАСХОДОВ - СПЕЦИФИКАЦИЯ
на проведение работ по ремонту и техническому обслуживанию кондиционеров
№ | Наименование оборудования | Стоимость обслуживания, за единицу | Кол-во ед. оборудования | Суммарная стоимость обслуживания, руб. |
1 | Кондиционер компрессорный конденсаторный Aeronik ASI-24HS. Техническое обслуживание | 7235,00 | ||
2 | Кондиционер сплит-система Hitachi RAS-14CH8. Техническое обслуживание. | 5835,00 | ||
3 | Кондиционер сплит-система IGC RAS/RAC 24HQ. Техническое обслуживание | 4900,00 | ||
4 | Кондиционер сплит-система IGC RAS/RAC 24HQ. Ремонт помпы дренажной | 2380,00 | ||
5 | Кондиционер сплит-система IGC RAS/RAC 24HQ. Техническое обслуживание | 4900,00 | ||
6 | Кондиционер сплит-система IGC RAS/RAC 24HQ. Ремонт с заменой платы внутреннего блока | 11900,00 | ||
Итого | 37150,00 | |||
Исполнитель -ЦЕНТР» ____________________ // «__» _________ 2018 г. | Заказчик _______________________ _______________________ /___________/ « » _____________ 2018 г. | |||
М. П. | М. П. |
Приложение
к Контракту № ______
от "__" _____ 2018 г.
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
№ | Наименование оборудования Перечень выполняемых работ | Инвентарный номер | Место нахождения оборудования | Количество (объем) | Срок оказания услуги |
1 | Кондиционер компрессорный конденсаторный Aeronik ASI-24HS. Техническое обслуживание | Со дня подписания Контракта по_______ 2018 г. | |||
2 | Кондиционер сплит-система Hitachi RAS-14CH8. Техническое обслуживание. | Со дня подписания Контракта по_______ 2018 г. | |||
3 | Кондиционер сплит-система IGC RAS/RAC 24HQ. Техническое обслуживание | Со дня подписания Контракта по_______ 2018 г. | |||
4 | Кондиционер сплит-система IGC RAS/RAC 24HQ. Ремонт помпы дренажной | Со дня подписания Контракта по_______ 2018 г. | |||
5 | Кондиционер сплит-система IGC RAS/RAC 24HQ. Техническое обслуживание | Со дня подписания Контракта по_______ 2018 г. | |||
6 | Кондиционер сплит-система IGC RAS/RAC 24HQ. Ремонт с заменой платы внутреннего блока | Со дня подписания Контракта по_______ 2018 г. |
Исполнитель -ЦЕНТР» ____________________ // «__» _________ 2018 г. | Заказчик _______________________ _______________________ /___________/ « » _____________ 2018 г. |
М. П. | М. П. |
Приложение
к Контракту № ______
от "__" _____ 2018 г.
ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
Акт сдачи-приемки работ
г. Москва "____"______ 20__ г.
____________________________________________________________________ (наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Заказчик», ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ____________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _________________________________,
(должность, Ф. И.О.)
действующего на основании ___________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Контрактом № ______ от "____" _________ 20___ г. (далее - Контракт) Исполнитель выполнил обязательства по выполнению работ по _________________________________________________________________________
2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
_____________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные работы согласно Контракту должны быть выполнены с «___» __________ 2018 г. по «___» _________ 2018 г., фактически выполнены с «___» ________________ 2018 г. по «___»________________2018 г.
4. Недостатки выполненных работ (выявлены/не выявлены).
_____________________________________________________________________________
5. По результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок Исполнителю может быть предъявлено требование по устранению не установленных при сдаче-приемке недостатков выполненных работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, либо о возврате Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
6. Результат выполненных работ по Контракту:
Сдал: Принял:
Исполнитель Заказчик
_________/_____________/ ____________/____________/
М. П. М. П.
Исполнитель -ЦЕНТР» ____________________ // «__» _________ 2018 г. | Заказчик _______________________ _______________________ /___________/ « » _____________ 2018 г. |
М. П. | М. П. |
